二级建造师每日一练-2026年2月8日

1.【单选题】某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
参考答案：C
解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。

2.【多选题】根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设监督管理的说法，正确的有（）。
A.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况
B.无障碍环境建设评估结果应当向社会公布
C.残疾人联合会应当聘请残疾人代表对无障碍环境建设情况进行监督
D.对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，老年人代表可以提起公益诉讼
E.乡镇人民政府应当在职责范围内，开展无障碍环境建设工作
参考答案：AB
解析：教材页码：P208-209 选项A正确，县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。选项B正确，县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。选项C错误，残疾人联合会、老龄协会等组织根据需要，可以聘请残疾人、老年人代表以及具有相关专业知识的人员，对无障碍环境建设情况进行监督。选项D错误，对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼。选项E错误，县级以上人民政府住房和城乡建设、民政、工业和信息化、交通运输、自然资源、文化和旅游、教育、卫生健康等部门应当在各自职责范围内，开展无障碍环境建设工作。乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。

3.【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程施工验收的主体是（）。
A.建设单位
B.建设工程质量监督机构
C.设计单位
D.监理单位
参考答案：A
解析：教材页码：P208 《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

4.【单选题】在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是( )。
A .资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出
B .对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出
C .对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出
D .评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为招标投标投诉与处理 A错误，资格预审文件异议，最迟在提交资格预审文件截止时间2日前提出。 B正确，对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出。 C错误，对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间10日前提出。 D错误，评标结果有异议，投标人应当依法先向招标人提出异议，异议答复不服再投诉。

5.【单选题】关于有效投标价格的说法，正确的是（）
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标报价高于其他投标人报价
D.投标人提供备选价格
参考答案：C
解析：教材页码：P101-103 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标，弄虚作假，行贿等违法行为。综上所述：选项C为有效投标报价，选项C正确

6.【单选题】下列关于和解的说法错误的是( )。
A .当事人达成和解后，双方可以请求人民法院对和解事项制作调解书
B .当事人申请仲裁后，可以自行和解
C .和解没有第三人参加
D .和解协议必须是书面的
参考答案：D
解析：和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。

7.【单选题】项目经理部行为的法律后果由（）承担。
A .项目经理
B .企业法人
C .企业法定代表
D .项目经理部与企业法人分担
参考答案：B
解析：本题考查的是企业法人和项目经理部的法律关系，为重要考点。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担,B正确。

8.【单选题】建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给（）具体实施。
A.建设工程质量监督机构
B.建设工程监理单位
C.建设工程安全监督机构
D.建设工程项目管理单位
参考答案：C
解析：教材页码：P194-195 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

9.【单选题】建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年，但针对具体情况有不同的规定。下列表述中正确的（）
A .基本信用信息长期公布，良好信用信息的公布期限为4年
B .企业整改经审查确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于6个月
C .招投标违法行为记录的公告期限为6个月，长于6个月的，从其决定
D .优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的市级以上行政机关表彰奖励等信息
参考答案：C
解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A优良信用信息公布期限一般为3年；选项B企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月；选项D优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。

10.【单选题】关于临时建设和临时用地规划管理的说法，正确的是( )。
A.不影响近期建设规划的，不需要经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准
B.影响控制性详细规划的实施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准
C.影响交通、市容、安全等的，不得批准
D.临时建设应当在使用完毕后及时拆除
参考答案：C
解析：教材页码：P79 在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。

1.【单选题】用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立。
A.订立劳动合同
B.用工
C.试用期满
D.劳动者提供担保
参考答案：B
解析：教材页码：P257-258 本题考查的是劳动合同的形式和内容，为一般考点。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。B正确。

2.【单选题】《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日
参考答案：C
解析：教材页码：P96-97 本题考查的知识点为编制招标文件、标底及工程量清单计价招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.【单选题】关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是（）
A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决
B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出
C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决
D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉
参考答案：C
解析：：当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。B选项错。根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有上述法定情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

4.【单选题】属于行政强制执行的方式有（）。
A.限制公民人身自由
B.查封场所
C.扣押财物
D.代履行
参考答案：D
解析：教材页码：P36-38 行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。选项D正确选项ABC属于行政强制措施的种类。行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。

5.【多选题】根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有（）。
A .五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位
B .五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人
C .各方项目负责人需经过本方法定代表人的书面授权确认
D .项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任
E .工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度
参考答案：ACE
解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》中规定：建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。建筑工程包括房屋建筑工程和市政基础设施工程。本题中，B项错在未包括市政基础设施工程项目；D项错在把工程实际使用年限作为质量终身责任期限。故本题正确答案为A、C、E。

6.【多选题】建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。
A.甲公司与建设单位经常发生合同履约纠纷
B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚
C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照
E.戊公司因工资纠纷被员工投诉
参考答案：BCD
解析：本题考查的知识点为建筑市场施工单位不良行为记录认定标准承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的，只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案，故A 选项错误。戊公司因工资纠纷被员工投诉，并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，故E选项也不符合题意。本题只有B 、C 、D 选项属于不良行为记录(有处理结果的不良行为) ，应记入乙、丙、丁公司的信用档案。

7.【多选题】某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下( )条件，方可进行。
A.取得建设单位同意
B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明
C.征得附近居民的同意
D.公告附近居民
E.征得城管部门同意
参考答案：BD
解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中的区域内，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

8.【多选题】甲乙双方于10月1日签订买卖合同，合同价款100万元，约定买方支付定金20万元。由于资金周转困难，买方于10月10日交付了10万元，卖方予以签收，下列说法正确的是（）。
A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B.定金合同自10月1日起成立
C.若卖方不能交付货物，应返还20万元
D.买卖合同自10月10日起成立
E.若买方不能购买货物，卖方返还10万元的定金
参考答案：AC
解析：教材页码：P119-122 本题考查的知识点为违约责任的种类买卖合同是主合同，定金合同是从合同。A选项正确。买卖合同为诺成合同，诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，10月1日合同成立时即告生效，D选项错。定金合同从实际交付定金之日起生效，10月10日交付定金时，定金合同生效。B选项错。定金不得超过合同金额的20%，超过部分无效。若卖方不能交付，应双倍返还定金；若买方不履行购买义务，卖方有权不予返还定金，但应返还定金以外的其他给付。C选项正确，E选项错。

9.【单选题】关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。
A.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
B.甲基层人民法院受理某诈骗案件后发现金额过大，将案件移送至上级人民法院管辖，这属于管辖权转移
C.移送管辖是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉
参考答案：D
解析：选项A错误，我国《民事诉讼法》主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额等来确定级别管辖；选项B错误，移送管辖是受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送；选项C错误，移送管辖是人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。

10.【单选题】下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。【过期考点】
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
参考答案：C
解析：教材页码：P120-121 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》中对于施工合同无效的情形作出以下规定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第153条第1款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据《民法典》第153条第1款及第791条第2款、第3款的规定，认定无效。选项AB属于合同可撤销的情形；选项D，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。

11.【单选题】在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理( )。
A .乡村建设规划许可证
B .乡村建设工程规划许可证
C .乡村建设用地规划许可证
D .土地性质变更登记手续
参考答案：A
解析：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。

1.【多选题】项目技术组针对施工进度滞后的情况，提出了增加夜班作业、改变施工方法两种加快进度的方案，项目经理通过比较，确定采用增加夜班作业以加快速度，物资组落实了夜间施工照明等条件，安全组对夜间施工安全条件进行了复查，上述管理工作体现在管理职能中“筹划”环节的有（）。
A .提出两种可能加快进度的方案
B .确定采用夜间施工加快进度的方案
C .复查夜间施工安全条件
D .落实夜间施工照明条件
E .两者方案的比较分析
参考答案：AE
解析：筹划一一提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析。

2.【多选题】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列各项属于工程承包人的工作的有( )。
A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审
B.对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修
C.提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用
D.按照合同约定的时间，完成规定的设计内容
E.负责整个施工场地的管理工作
参考答案：ACE
解析：承包人的工作： ①向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地； ②组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底； ③提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用； ④随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； ⑤负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。选项B、D属于分包人的工作。

3.【单选题】建设工程项目总进度目标的工作包括：(1)项目结构分析；(2)编制各层进度计划；(3)进度计划系统的结构分析；(4)项目的工作编码。其正确的工作顺序是( )。
A.1-3-4-2
B.1-3-2-4
C.3-2-1-4
D.4-1-3-2
参考答案：A
解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：1.调查研究和收集资料；2.项目结构分析；3.进度计划系统的结构分析；4.项目的工作编码；5.编制各层进度计划；6.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。7.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;8若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

4.【单选题】下列工作内容中，属于安全事故应急预案应急处置内容的是（）。
A.通过危险辨识和事故后果分析，采用技术和管理措施降低安全事件发生概率
B.制定发生安全事件的应急处置程序和方法，将影响消除在萌芽状态
C.应对已发生的安全事件，能够采用预定的应急抢险救援方案
D.应对已发生的安全事件，控制事态发展并减少损失
参考答案：B
解析：教材页码：P280-282 应急预案包含三方面内容：一是事前预防，即通过危险辨识和事故后果分析，采用技术和管理措施降低安全事件发生概率；二是应急处置，制定发生安全事件的应急处置程序和方法，能快速反应，将影响消除在萌芽状态；三是抢险救援，即应对已发生的安全事件和事故，能够采用预定的应急抢险救援方案，控制事态发展并减少损失。选项B正确。选项A属于事前预防；选项C属于抢险救援；选项D属于抢险救援。

5.【多选题】根据《生产安全事故罚款处罚规定》，发生一般生产安全事故后，事故发生单位将被处以100万元以上150万元以下罚款的行为有（）。
A.瞒报事故而贻误事故抢救
B.谎报或者瞒报事故
C.伪造事故现场影响事故调查
D.伪造或者故意破坏事故现场
E.在事故调查中作伪证
参考答案：BDE
解析：教材页码：P288-290 A选项错误，这种情况属于更严重的违规行为，将会被处以更高的罚款。具体来说，如果瞒报事故并贻误事故抢救，将被处以300万元以上350万元以下的罚款。 C选项错误，事故发生单位有上述谎报、瞒报、伪造等行为，贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，将根据事故等级处以不同额度的罚款：发生一般事故的，处300万元以上350万元以下的罚款。

6.【单选题】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF-2003-0213的规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当( )。
A.一致
B.没有连带关系
C.分包价款低于总包价款
D.分包价款高于总包价款
参考答案：B
解析：教材页码：P87-88 分包工程合同价款在分包合同协议书中约定后，任何一方不得擅自改变。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

7.【单选题】职业健康安全管理体系标准采用基于PDCA循环的管理方法，下列工作内容中，属于"检查C"的是（）。
A.确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇
B.制定职业健康安全目标
C.对职业健康安全活动和过程进行监视和测量，并报告结果
D.采取措施持续改进职业健康安全绩效，以实现预期结果
参考答案：C
解析：教材页码：P245-246 检查(Check)：依据职业健康安全方针和目标，对活动和过程进行监视和测量，并报告结果。

8.【单选题】下列工程质量问题中，以下可不作处理的情况有( )。
A.混凝土结构出现宽度不大于 0.3mm 的裂缝
B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到 8mm
C.某基础的混凝土 28d 强度不到规定强度的 30%
D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面
参考答案：B
解析：教材页码：P198-200 选项A，返修处理。例如，当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法;当裂缝宽度大于0.3mm 时，可采用嵌缝密闭法;当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。选项B，不作处理。下一道工序可以弥补的质量缺陷。例如，混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm ，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。选项C，返工处理。例如，某工厂设备基础的混凝土浇筑时掺入木质素磺酸钙减水剂，因施工管理不善，掺量多于规定的7倍，导致混凝土拥落度大于180mm ，石子下沉，混凝土结构不均匀，浇筑后5天仍未凝固硬化， 28天的混凝土实际强度不到规定强度的32% ，不得不返工重浇。选项D，返修处理。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观。

9.【单选题】某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主(监理工程师)发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交( )。
A.新的索赔意向书
B.延续索赔通知
C.新的索赔证据和依据
D.最终索赔报告
参考答案：B
解析：教材页码：P79-82 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。所以，正确选项是B。

10.【多选题】施工企业投标报价时,企业管理费的计算基础可以为（）
A.分部分项工程费
B.材料费
C.人工费和机械费合计
D.人工费
E.规费
参考答案：ACD
解析：企业管理费费率： 1. 以分部分项工程费为计算基础； 2. 以人工费和机械费合计为计算基础； 3. 以人工费为计算基础

1.【多选题】下列选项中，属于风险评估内容的包括( )。
A.风险因素发生的概率
B.风险损失量
C.风险源类型、数量
D.风险可能发生的部位及风险的相关特征
E.风险等级
参考答案：ABE
解析：教材页码：P102-104 C、D选项属于风险识别。风险评估内容主要包括：①风险因素发生的概率；②风险损失量；③风险等级。

2.【多选题】工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（）。
A.地基与基础
B.装饰装修
C.主体结构
D.环境保护
E.节能工程
参考答案：ACE
解析：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收。

3.【单选题】下列施工评标内容中，属于技术评审内容的是（）。
A .报价计算
B .进度计划
C .业绩能力
D .优惠条件
参考答案：B
解析：详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价。商务评审主要是对投标书的报价高低、报价构成、讨价方式、计算方法、支付条件、收费标准、价格调整、税费、保险及优惠条件等进行评审。

4.【单选题】在工程施工承包招标时,施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，物价上涨的风险全部由（）承担。
A.发包商
B.监理单位
C.承包商
D.分包单位
参考答案：C
解析：本题考查的是变动总价合同。在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般实行固定总价合同，通常不考虑价格调整问题，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨的风险全部由承包商承担。

5.【多选题】施工责任成本的特点有（）。
A.以责任中心为对象归集成本
B.责任中心成本包括项目全部成本
C.体现成本分级控制的管理理念
D.体现责权利一体的管理理念
E.是责任中心的可控成本
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P214-216 本题考察的施工责任成本。施工责任成本是以责任中心为对象来进行归集的可控成本，将企业成本管理中的经济责任进行明确划分，体现出"分级控制"与"责权利一体"的现代企业管理理念，而可控成本是指可以被责任中心控制的成本。选项ACDE正确。

6.【多选题】某工程施工进度计划如图所示，下列说法正确的有( )。 <img src="/upload/paperimg/2021030116421498511668c-69ba8f25f87c/1625520606.png" style="width:100%;"/>
A.R的紧后工作是ABC
B.E的紧前工作只有C
C.D的紧前工作是AB
D.P没有紧前工作
E.B的紧前工作只有R
参考答案：CDE
解析：R的紧后工作是A、B，E的紧前工作有A、C。

7.【单选题】某工程，招标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为3000m【sup|3】，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为3500m【sup|3】，完成该分项工程的人工、材料、机械费为70000元，管理费为15000元，利润为4000元，其他因素均不考虑，则根据已知条件，投标人应报的综合单价为( )元/m【sup|3】。
A.24.29
B.25.43
C.28.33
D.29.67
参考答案：D
解析：本题考核的是综合单价的计算。综合单价=(人、料、机费+管理费+利润)／清单工程量=(70000+15000+4000)／3000=29.67元／m【sup|3】。

8.【单选题】某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作D的总时差和自由时差分别为（）天。 <img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413010.png" style="width:100%;"/>
A.1和1
B.1和2
C.2和1
D.2和2
参考答案：D
解析：工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。本网络图的总工期为20天，故工作D的总时差=20-8-2-5-3=2，为2天。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值=12-10=2，故工作D的自由时差为2天。

9.【单选题】施工过程是由一系列相互联系与制约的工序构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量综合起作用的过程，所以对施工过程的质量控制，必须以( )为基础和核心。
A.工序质量控制
B.最终产品质量控制
C.实体质量控制
D.质量控制点
参考答案：A
解析：施工过程是由一系列相互联系与制约的工序构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量综合起作用的过程，所以对施工过程的质量控制，必须以工序质量控制为基础和核心。

10.【单选题】一般情况下，横道图能反映出工作的（）。
A.总时差
B.最迟开始时间
C.持续时间
D.自由时差
参考答案：C
解析：本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，表达的是工作的持续时间。

11.【多选题】影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括( )。
A .地下障碍物的影响
B .施工现场交通运输条件
C .质量管理制度
D .施工工艺与工法
E .施工安全防护设施
参考答案：BE
解析：施工作业环境因素：主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给水排水以及交通运输和道路条件等因素。

1.【多选题】关于建筑内部特别场所装修设计防火要求的说法中，正确的是( )。
A.疏散走道和安全出口的顶棚、墙面应采用镜面反光材料
B.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用B【sub|1】级装修材料
C.地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料
D.无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在常规要求的基础上提高一级
E.疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用B【sub|1】级装修材料
参考答案：CD
解析：本题考核的是建筑内部特别场所装修设计防火要求。选项A错误：疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。选项B错误：地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B【sub|1】级装修材料。选项E错误：疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

2.【单选题】关于泥浆护壁钻孔灌注桩水下浇筑混凝土的说法，错误的是( )。
A.水下浇筑混凝土坍落度宜为180～220mm
B.混凝土初灌量应满足导管埋入混凝土深度不小于0.8m的要求
C.混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高0.5m以上
D.以后的浇筑中导管埋深宜为2～6m
参考答案：C
解析：教材页码：P231-232 A选项：水下浇筑混凝土坍落度宜为180～220mm, B选项：混凝土初灌量应满足导管埋入混凝土深度不小于0.8m的要求， C选项：混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上，充盈系数不应小于1.0。 D选项：浇筑中导管埋深宜为2～6m。

3.【多选题】检验批可按照( )进行划分。
A.楼层
B.施工段
C.变形缝
D.工程量
E.施工工艺
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P256-257 ABCD选项正确，检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。 E选项错误，分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

4.【多选题】根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》的相关要求，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（）。
A.合格证书
B.防火性能型式检验报告
C.应用范围
D.燃烧性能或耐火极限
E.应用数量
参考答案：ABD
解析：教材页码：P161-162 ABD选项正确：进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时，要求填写进场验收记录。 CE选项：干扰项。

5.【多选题】影响砂浆稠度的因素有（）。
A.胶凝材料种类
B.使用环境温度
C.用水量
D.掺合料的种类
E.搅拌时间
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P30-32 影响砂浆稠度的因素有：所用胶凝材料种类及数量；用水量；掺合料的种类与数量；砂的形状、粗细与级配；外加剂的种类与掺量；搅拌时间。 A选项：不同类型的胶凝材料（如水泥、石灰等）及其用量会直接影响砂浆的稠度。 C选项：水是调节砂浆稠度最直接的方式之一，增加水量可以使砂浆变得更稀薄，流动性更好。 D选项：添加不同的掺合料（例如石灰膏、粉煤灰等），可以改变砂浆的工作性能，进而影响其稠度。 E选项：适当的搅拌可以使得砂浆中的各种成分均匀分布，过长或过短的搅拌时间都会对砂浆稠度造成不利影响。 B选项：虽然确实会影响施工时砂浆的表现，但更准确地说它是通过间接影响砂浆的水分蒸发速度来作用于砂浆的状态，并不是直接影响砂浆初始稠度设定的主要因素。综上所述，本题应选ACDE选项。

6.【单选题】下列关于SBS、APP改性沥青防水卷材的特点，说法正确的是（）。
A.不透水性能强
B.抗拉强度低
C.延伸率小
D.施工复杂
参考答案：A
解析：教材页码：P42-43 SBS、APP改性沥青防水卷材具有不透水性能强，抗拉强度高，延伸率大，耐高低温性能好，施工方便等特点。适用于工业与民用建筑的屋面、地下等处的防水防潮以及桥梁、停车场、游泳池、隧道等构筑物的防水。选项A：SBS、APP改性沥青防水卷材确实具有很强的不透水性能。选项B：实际上，这类防水卷材的抗拉强度较高。选项C：SBS、APP改性沥青防水卷材的一个重要特点是其较大的延伸率。选项D：该类材料在施工上是比较方便的。

7.【多选题】某高层建筑，针对其屋面防水等级及设防要求的说法，正确的有（）。
A.Ⅰ级防水
B.Ⅱ级防水
C.Ⅲ级防水
D.一道防水设防
E.两道防水设防
参考答案：AE
解析：本题考核知识点为屋面防水工程施工技术。 <img src="/upload/paperimg/2021030117121071008567d-c7a84175751e/1703535301.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】建筑物的高度固定时，其体形系数最小时平面形式为（）。
A.正方形
B.圆形
C.长方形
D.组合形式
参考答案：B
解析：教材页码：P7-8 建筑物的高度相同，其平面形式为圆形时体形系数最小，其次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大，耗热量比值也越大。

9.【单选题】编制附着式升降脚手架作业专项施工方案应重点考虑的是（）。
A.提升质量和保证工期
B.提升工艺和减少投入
C.提升工艺和施工现场作业条件
D.提升质量和施工现场作业条件
参考答案：C
解析：本题考核知识点为附着式升降脚手架(整体提升脚手架或爬架)作业安全控制要点。附着式升降脚手架（整体提升脚手架或爬架)作业要针对提升工艺和施工现场作业条件编制专项施工方案并经专家论证。专项施工方案应包括设计、施工、检查、维护和管理等阶段全部内容。故选项C正确。

10.【多选题】板状保温材料进场时，应检验的主要技术指标有（）。
A.干密度
B.几何尺寸
C.导热系数
D.抗压强度
E.燃烧性能
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P87-88 ACDE选项正确：进场的保温材料应检验项目： (1)板状保温材料：表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能； (2)纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。干密度或表观密度：这是评价材料轻重及是否符合设计要求的重要参数。导热系数：直接关系到保温材料的保温性能。抗压强度或压缩强度：确保保温材料在使用过程中能够承受一定的压力而不损坏。燃烧性能：特别是对于非不燃材料，其燃烧性能是评估材料防火安全性的关键指标。 B选项错误：虽然也是材料进场验收的一部分，但并不属于主要技术性能指标。

1.【单选题】学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。
A.0.90
B.1.05
C.1.10
D.1.20
参考答案：D
解析：上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

2.【多选题】基坑土方开挖的原则包括（）。
A.开槽支撑
B.先撑后挖
C.分层开挖
D.严禁超挖
E.讲究顺序
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P147 土石方的开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 A选项：开槽支撑：指的是在进行沟槽挖掘前，应先设置好相应的支撑结构以确保施工安全。 B选项：先撑后挖：意味着在实际挖掘作业开始之前，需要先完成支护体系的安装，保障施工过程中的稳定性。 C选项：分层开挖：指土方工程应按照设计要求分层次逐步实施，避免一次性大面积开挖导致的安全隐患。 D选项：严禁超挖：强调了严格控制开挖深度，不得超出设计规定的范围，以免破坏周围环境或造成安全隐患。 E选项：虽然在一定程度上也体现了对施工程序的关注，但并不是该规范中明确列出的一项基本原则，因此不是正确答案的一部分。综上所述，正确答案为ABCD。

3.【单选题】在施工缝处继续浇筑混凝土时，对于已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于( )。
A.1．2N/mm【sup|2】
B.2．5N/mm【sup|2】
C.设计强度的25%
D.设计强度的50%
参考答案：A
解析：在施工缝处继续浇筑混凝土时，应符合下列规定： 1）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm【sup|2】； 2）对已硬化的混凝土表面，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水； 3）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆（可掺适量界面剂）或与混凝土内成分相同的水泥砂浆； 4）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

4.【单选题】关于工程文件归档组卷的说法，正确的是( )。
A.采用纯蓝墨水书写
B.内容基本真实
C.电子文档存储采用通用格式
D.归档文件可用复印件
参考答案：C
解析：本题考核知识点为建设工程文件归档整理的有关要求。 A选项，工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。 BD选项，归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 C选项，归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致，且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储，并采用电子签名等手段。

5.【单选题】下列工程中，属于Ⅱ类控制室内环境污染民用建筑工程的是( )。
A.办公楼
B.幼儿园
C.学校教室
D.住宅
参考答案：A
解析：教材页码：P173-174 BCD选项错误：①I类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等； A选项正确：②Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。

6.【单选题】作为混凝土用水时可不检验的是（）。
A.中水
B.饮用水
C.施工现场循环水
D.搅拌站清洗水
参考答案：B
解析：教材页码：P235-236 ACD选项错误：当采用中水、搅拌站清洗水或施工现场循环水等其他来源水时，应对其成分进行检验。 B选项正确：当采用饮用水作为混凝土用水时，可不检验。

7.【单选题】门窗工程不需要安全和功能检测的项目是（）
A.抗风压性能
B.气密性能
C.水密性能
D.硅酮结构胶的相容性试验
参考答案：D
解析：本题考查建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。 <img src="/upload/paperimg/20220225165929330349569-b8dacd83b997/1620338300.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】关于打桩机械安全控制要点的说法，正确的有( )。
A.高压线下两侧8m以内不得安装打桩机
B.桩机周围应有明显安全警示标牌或围栏
C.施工前应针对作业条件和桩机类型编写专项施工方案
D.遇有大雨、雪、雾和六级及六级以上强风等恶劣气候，应停止作业
E.打桩机作业时应与基坑、基槽保持安全距离
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P280 A选项：高压线下安装打桩机需保持安全距离或采用有效防护措施。采取措施后，可以安装，说法过于绝对。 B选项：桩机周围应有明显的安全警示标牌或围栏。 C选项：施工前应针对作业条件和桩机类型编写专项施工方案。 D选项：雷电天气无避雷装置的桩机应停止作业，遇有大雨、雪、雾和六级及六级以上强风等恶劣气候，应停止作业，并应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。 E选项：打桩机作业时应与基坑、基槽保持安全距离。

9.【单选题】民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，检测数量不得少于( )％，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：A
解析：本题考核知识点为室内环境质量验收。民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度，氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检数量不得少于房间总数的5% ，每个建筑单体不得少于3间;房间总数少于3间时，应全数检测。

10.【单选题】下列保温材料中，方便于现场屋面保温层施工使用整体材料的是（）。
A.岩棉
B.加气混凝土
C.硬泡聚氨酯
D.玻璃棉
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/2024060614382603764399e-8b4873452956/2024012517484770b6.png" style="width:100%;"/>

11.【单选题】下列措施中，不能减小降水对周边环境影响的是（）。
A.砂沟，砂井回灌
B.减缓降水速度
C.基坑内明排水
D.回灌井点
参考答案：C
解析：教材页码：P54-55 A选项正确：砂沟、砂井回灌，这是一种有效的防止降水引起周边土体沉降的方法。通过向砂沟或砂井中注入水来补充因降水而流失的地下水，从而维持周边地下水位，防止地面沉降。 B选项正确：减缓降水速度，通过控制降水的速度（如增加井点管长度、调整抽水泵阀门等），可以降低地下水位下降速率，避免快速降水引起的地层固结和沉降，减轻对周围环境的影响。 C选项错误：基坑内明排水，这是指在基坑内部设置明沟和集水井进行排水的方式。虽然这种方法有助于排出基坑内的积水，但它主要是为了解决基坑内部的排水问题，并不能有效控制或补充外部地下水位的变化，因此对于防止降水导致的周边环境影响效果有限。 D选项正确：回灌井点，与A项类似，但更直接地指出了通过特定设计的井点系统将抽取的部分或全部水分重新注入地下，以保持周围地下水位稳定，进而保护周围的建筑和设施免受降水影响。综上所述，只有C选项中的“基坑内明排水”主要是处理基坑内部积水的问题，而不是用来控制由于降水造成的周边地下水位变化及相应的环境影响。故正确答案是C。

1.【多选题】控制填石路堤的压实质量宜采用的施工参数有( )。
A.压实功率
B.碾压速度
C.压实遍数
D.压实度
E.铺筑层厚
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是填方路基施工。选项ABCE正确，填石路堤的压实质量宜采用施工参数(压实功率、碾压速度、压实遍数、铺筑层厚等)与压实质量检测联合控制。选项D错误，压实度是检查指标，不是施工工艺参数。

2.【多选题】属于投标人相互串通投标的有( )。
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
C.投标人之间约定中标人
D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
E.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
参考答案：ACD
解析：教材页码：P290-291 ACD选项正确，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.【多选题】填石路堤分层压实法中，八道工艺流程有（）
A.洒水晾晒
B.振动碾压
C.路基成型
D.摊铺平整
E.路基整修
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P11-13 选项BCDE正确，本题考查的是填方路基施工。填石路堤分层压实法中，石方路堤施工工序是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。 A选项错误，为干扰选项。

4.【多选题】无机结合料稳定基层整形碾压时，施工要求正确的有（）。
A.在直线段，宜从两侧路肩向路中心碾压
B.在不设超高的平曲线段，宜从路中心向两侧路肩碾压
C.整形后，混合料的含水率满足要求时，应立即对结构层进行全宽碾压
D.碾压时，应重叠1/2轮宽，后轮应超过两段的接缝处
E.采用人工摊铺和整形的稳定土层，宜先用两轮压路机碾压，再用重型压路机碾压
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P56-64 本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。 C选项正确，整形后，混合料的含水率满足要求时，应立即对结构层进行全宽碾压。 A选项正确，B选项错误，在直线段和不设超高的平曲线段，宜从两侧路肩向路中心碾压， D选项正确，且轮迹应重叠1/2轮宽，后轮应超过两段的接缝处。碾压次数宜为6~8遍。 E选项正确，采用人工摊铺和整形的稳定材料层，宜先用拖拉机或6~8t两轮压路机或轮胎压路机碾压1~2遍，再用重型压路机碾压。综上说述，本题选择ACDE。

5.【单选题】根据桥梁涵洞按跨径分类标准，除了圆管涵及箱涵，涵洞的单孔跨径小于（）m。
A.3
B.5
C.6
D.8
参考答案：B
解析：教材页码：P173 本题考查的是涵洞的组成和分类。根据桥梁涵洞按跨径分类标准，涵洞的单孔跨径小于5m，但圆管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞。

6.【多选题】下列可以用于二级公路基层的是（）。
A.石灰稳定土
B.级配砾石
C.二灰土
D.粉煤灰
E.级配碎石
参考答案：ABE
解析：教材页码：P52-56 BE选项正确，级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。 A选项正确，石灰稳定土适用于各级公路的底基层，以及二级和二级以下公路的基层。 CD选项错误，二灰土不应作二级和二级以上公路高级路面的基层。综上所述，本题选择ABE。

7.【单选题】水泥路面碎石化施工时，表面凹处在10cm×10cm以上的应利用（）找平，以保证加铺沥青面层的平整度。
A.沥青混合料
B.密级配碎石
C.乳化沥青
D.水泥混凝土
参考答案：A
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。路面碎石化施工，表面凹处在10cm x 10cm以内，在压实前可以用密级配碎石回填；10cm x 10cm以上的，应利用沥青混合料找平，以保证加铺沥青面层的平整度。

8.【单选题】混凝土路面横缝设置与施工中，当不得不调整板长时，最大板长不宜大于( )。
A.板宽
B.4m
C.5m
D.6m
参考答案：D
解析：本题考查的是水泥混凝土路面的施工。普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时，最大板长不宜大于6.0m；最小板长不宜小于板宽。

9.【单选题】某湖塘须进行抛石挤淤处理，当横坡陡于1:10时，抛填方法正确的是（）。
A.应沿路线两侧向中线对称抛填至全宽
B.应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
C.应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
D.应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
参考答案：C
解析：教材页码：P21-29 本题考查的是特殊路基施工技术。抛石挤淤施工规定：（1）应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm。（2）C选项正确，当软土地层平坦，横坡缓于1:10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧；当横坡陡于1:10时，应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。（3）当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实。

10.【单选题】雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜( )设置。
A.向上倾斜30°
B.向下倾斜30°
C.水平
D.垂直
参考答案：C
解析：C选项正确，本题考查的是路基季节性施工。雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。

1.【单选题】下列情形中，属于沥青混凝土路面不平整病害预防措施的是（）。
A.摊铺机根据来料速度，随时调整行驶速度
B.卸料车卸料时撞击摊铺机，确保卸料干净
C.在摊铺机前设专人消除掉在"滑靴'前的混合料及摊铺机履带下的混合料
D.沥青路面纵缝应采用冷接缝
参考答案：C
解析：选项A错误，在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态，并根据实铺效果进行随时调整。选项B错误，应严格控制载料车装卸时撞击摊铺机，使摊铺机均匀连续作业，不形成跳点。选项C正确，在摊铺机前设专人清除掉在"滑靴"前的混合料及摊铺机履带下的混合料。选项D错误，沥青路面纵缝应采用热接缝。

2.【多选题】关于公路工程施工招标评标的说法正确的有（）。
A.公路工程施工招标评标，一般采用合理低价法或者技术评分最低标价法
B.综合评估法包括合理低价法、经评审的最低投标价法和综合评分法
C.工程规模较小、技术含量较低的工程，可以采用经评审的最低投标价法
D.公路工程施工招标，评标采用综合评估法或者经评审的最低投标价法
E.技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程，可以采用综合评分法
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P290-292 公路工程施工招标，评标采用综合评估法或者经评审的最低投标价法。综合评估法包括合理低价法、技术评分最低标价法和综合评分法。公路工程施工招标评标，一般采用合理低价法或者技术评分最低标价法。技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程，可以采用综合评分法。工程规模较小、技术含量较低的工程，可以采用经评审的最低投标价法。

3.【多选题】正循环回转钻孔的特点有（）。
A.泥浆通过钻杆中心排出至沉淀池内
B.钻进与排渣同时进行
C.施工占地较多
D.钻渣易堵塞管路
E.机具设备较复杂
参考答案：BCE
解析：教材页码：P140-146 本题考查的是桥梁基础工程施工。正循环回转钻孔：是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内，泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池，钻渣在此沉淀而泥浆流入泥浆池循环使用。其特点是钻进与排渣同时连续进行，在适用的土层中钻进速度较快，但须设置泥浆槽、沉淀池等，施工占地较多，且机具设备较复杂。选项AD属于反循环回转钻孔的特点。

4.【单选题】某湖塘须进行抛石挤淤处理，当横坡陡于1:10时，抛填方法正确的是（）。
A.应沿路线两侧向中线对称抛填至全宽
B.应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
C.应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
D.应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
参考答案：C
解析：教材页码：P21-29 本题考查的是特殊路基施工技术。抛石挤淤施工规定：（1）应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm。（2）C选项正确，当软土地层平坦，横坡缓于1:10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧；当横坡陡于1:10时，应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。（3）当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实。

5.【多选题】关于桥梁上部结构悬臂浇筑施工的说法，正确的有( )
A.0号段长度一般为5~20m，悬浇分段长度一般为3~5m
B. 合龙顺序一般先中跨，后边跨
C. 挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.6
D. 浇筑混凝土时，必须从悬臂端开始，两个悬臂端应对称均衡地进行浇筑
E. 悬臂浇筑的施工过程控制宜遵循变形和内力双控的原则，且宜以内力控制为主
参考答案：AD
解析：本题考查的是桥梁上部结构施工。选项B错误，合龙顺序应按符合设计要求，设计无要求时，一般先边跨，后次中跨，再中跨。选项C错误，挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.5，且挂篮的总重应控制在设计规定的限重内。选项E错误，悬臂浇筑的施工过程控制宜遵循变形和内力双控的原则，且宜以变形控制为主。

6.【单选题】（）是利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物稳定的一种挡土结构物。
A.加筋挡土墙
B.锚杆挡土墙
C.重力式挡土墙
D.护壁式挡土墙
参考答案：B
解析：教材页码：P35-39 B选项正确，本题考查的是防护与支挡工程的施工。锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。锚杆一端与工程结构物连接，另一端通过钻孔、插入锚杆、灌浆、养护等工序锚固在稳定的地层中，以承受土压力对结构物所施加的推力，从而利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物的稳定。 <img src="/upload/paperimg/2025102710115598910490e-8bcb5321413a/2025102416100422dc.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】对混凝土路面进行养护时，不宜采用（）的养护方式。
A.覆盖保湿膜
B.草帘
C.围水
D.土工布
参考答案：C
解析：教材页码：P100-101 本题考查的是水泥混凝土路面的施工。在雨天或养护用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养护方式，不宜使用围水养护方式。

8.【单选题】下列公路工程质量事故中，属于重大质量事故的是（）。
A.大桥主体结构坍塌
B.特长隧道结构坍塌
C.长隧道结构坍塌
D.路基(行车道宽度)整体滑移
参考答案：B
解析：重大质量事故，是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

9.【多选题】关于沥青表面处治施工技术的说法，正确的是（）。
A.沥青表面处治可采用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青铺筑
B.沥青表面处治适用于一级及一级以下公路的沥青面层
C.沥青表面处治的集料最大粒径为处置层厚度的0.8倍
D.沥青表面处治通常采用层铺法施工
E.沥青表面处治宜选择在春季施工
参考答案：AD
解析：教材页码：P81-82 本题考查的是沥青路面面层施工。选项A正确，选项C错误，沥青表面处治可采用道路石油沥青、乳化沥青、煤沥青铺筑，沥青表面处治的集料最大粒径应与处治层的厚度相等。选项B错误，沥青表处路面薄、造价低、施工简便、行车性能好，适用于三级及三级以下公路的沥青面层。选项D正确，沥青表面处治通常采用层铺法施工。选项E错误，沥青表面处治宜选择在干燥和较热的季节施工，并在最高温度低于15℃到来以前半个月及雨期前结束。故本题正确选项应为“AD”。

10.【单选题】后张法预应力施工中，直径为32mm的预应力筋施工锚固完毕，切割后其外露长度至少为（）。
A.32mm
B.48mm
C.40mm
D.63mm
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是钢筋和混凝土施工。切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm，且不应小于1.5倍预应力筋直径。锚具应采用封端混凝土保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。切割后其外露长度至少为：32*1.5=48mm。

11.【单选题】下列文件中，解释合同文件最优先的是( )。
A.投标函及投标函附录
B.中标通知书
C.通用合同条款
D.项目专用合同条款
参考答案：B
解析：教材页码：P297-298 本题考查的是合同的优先解释顺序。根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 1.合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)。 2.中标通知书。 3.投标函及投标函附录。 4.项目专用合同条款。 5.公路工程专用合同条款。 6.通用合同条款。 7.工程量清单计量规则。 8.技术规范。 9.图纸。 10.已标价工程量清单。 11.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。 12.其他合同文件。

1.【单选题】重大质量事故，是指造成特别重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后( )正常使用但对工程使用寿命有( )的事故。
A.不影响，重大影响
B.一般不影响，一定影响
C.不影响，较大影响
D.不影响，一定影响
参考答案：C
解析：教材页码：P358-359 重大质量事故，是指造成特别重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的事故。 <img src="/upload/paperimg/20251027111743475770376-5ae2d76b0885/202510270933020bf2.png" style="width:100%;"/>

2.【多选题】较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后( )的事故。
A.影响正常使用
B.不影响正常使用
C.并不影响使用寿命
D.对工程使用寿命有一定影响
E.对工程使用寿命有较大影响
参考答案：BD
解析：较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用、对工程寿命有一定影响的事故。 <img src="/upload/paperimg/2024060614494408498989b-fe998499fccd/202402021451436459.png" style="width:100%;"/>

3.【多选题】坝面作业可分为( )等工序。
A.覆盖层清除
B.铺土
C.修整边坡
D.质量检验
E.压实
参考答案：BCE
解析：坝面作业包括铺土、平土、洒水或晾晒(控制含水量) 、土料压实、修整边坡、铺筑反滤层、排水体及护坡、质量检查等工序。

4.【单选题】沿断裂面两侧的岩层未发生明显位移或仅有微小错动的断裂构造称为（）。
A.节理
B.断层
C.断裂
D.缝隙
参考答案：A
解析：沿断裂面两侧的岩层未发生位移或仅有微小错动的断裂构造称为节理。断层：是指岩体受力断裂后，在断裂层两侧的岩块发生了显著的相对位移。节理和断层都属于断裂构造。【名师点拨】分清不同地质构造的层次关系。

5.【单选题】沿渗流方向设置反滤层，其反滤料粒径应按（）排序。
A.中→大→小
B.中→小→大
C.大→中→小
D.小→中→大
参考答案：D
解析：为避免因渗透系数和材料级配的突变而引起渗透变形，在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间都要设置2〜3层粒径不同的砂石料作为反滤层。材料粒径沿渗流方向由小到大排列。

6.【单选题】水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性而确定为（）。
A.五级
B.三级
C.二级
D.一级
参考答案：A
解析：水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级。

7.【单选题】钢筋的屈强比（屈服强度与极限抗拉强度之比）表示结构可靠性的潜力，抗震结构要求钢筋屈强比（）。
A.不大于0.8
B.不小于0.8
C.不大于0.6
D.不小于0.6
参考答案：A
解析：有物理屈服点的钢筋的屈服强度是钢筋强度的设计依据。钢筋的屈强比（屈服强度与极限抗拉强度之比）表示结构可靠性的潜力，抗震结构要求钢筋屈强比不大于0.8。

8.【单选题】根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2014)，监理单位对土方质量进行跟踪检测时，其试样应不少于承包人检测数量的( )。
A.3％
B.5％
C.7％
D.10％
参考答案：D
解析：教材页码：P270-271 D选项正确，监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%;重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%;重要部位至少取样3 组；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%,土方试样不应少于承包人检测数量的10%。

9.【单选题】水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报( )批准。
A.原审批机关
B.原设计单位
C.县级以上人民政府
D.省级以上人民政府
参考答案：A
解析：本题考查的是水土流失的治理要求。水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。

10.【单选题】水利工程施工导流设计流量是指导流时段内按导流标准选择相应洪水重现期的( )流量。
A.校核
B.设计
C.平均
D.最大
参考答案：D
解析：本题考查的是导流标准。土坝、堆石坝、支墩坝一般不允许过水，因此当施工期较长，而洪水来临前又不能完建时，导流时段就要以全年为标准，其导流设计流量，就应接导流标准应择相应洪水重现期的年最大流量。

1.【多选题】较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后( )的事故。
A.影响正常使用
B.不影响正常使用
C.并不影响使用寿命
D.对工程使用寿命有一定影响
E.对工程使用寿命有较大影响
参考答案：BD
解析：较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用、对工程寿命有一定影响的事故。 <img src="/upload/paperimg/2024060614494408498989b-fe998499fccd/202402021451436459.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】钢纤维混凝土在拌制过程中，正确的投料顺序是( )。
A.砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水
B.砂、石、钢纤维、水泥、水、外加剂
C.砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水
D.砂、石、水泥、钢纤维、水、外加剂
参考答案：A
解析：钢纤维混凝土在施工中采用以下投料顺序:在砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水。采用强制式搅拌机拌合。

3.【多选题】下列情形，认定为转包的有( )。
A.将承包的全部建设工程肢解后以分包名义转包给其他单位或个人的
B.采取联营合作形式承包，其中一方将其全部工程交由联营另一方施工
C.将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可证的单位或个人施工的
D.承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费
E.将主要建筑物的主体结构工程分包的
参考答案：ABD
解析：本题考查的是施工分包的要求。具有下列情形之一的，认定为转包: ①承包单位将承包的全部建设工程转包给其他单位(包括母公司承接工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人的; ②将承包的全部建设工程肢解后以分包名义转包给其他单位或个人的; ③承包单位将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工; ④采取联营合作形式承包，其中一方将其全部工程交由联营另一方施工; ⑤全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包单位管理费之外全部工程价款的; ⑥签订合同后，承包单位未按合同约定设立现场管理机构;或未按投标承诺派驻本单位主要管理人员或未对工程质量、进度、安全、财务等进行实质性管理; ⑦承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费; ⑧法律法规规定的其他转包行为。 CE选项属于违法分包的情形。

4.【单选题】根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL 378 —2007，下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是( )。
A.特大断面洞室采用先拱后墙法施工时，拱脚下部的岩体开挖，拱顶混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75％
B.特大断面隧洞采用先拱后墙法施工时，拱脚线的最低点至下部开挖面的距离，不宜小于1．2m
C.洞口削坡应自上而下分层进行，严禁上下垂直作业
D.竖井或斜井单向自下而上开挖，距离贯通5m时，应自上而下贯通
参考答案：B
解析：教材页码：P196 5.5.5当特大断面洞室设有拱座，采用先拱后墙法开挖时，应注意保护和加固拱座岩体。拱脚下部的岩体开挖，应符合下列条件: (1)拱脚下部开挖面至拱脚线最低点的距离不应小于 1.5m。 (2)顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的 75%。

5.【多选题】褶皱的基本形态有（）。
A.节理
B.劈理
C.背斜
D.向斜
E.断层
参考答案：CD
解析：教材页码：P29-31 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。褶皱是指组成地壳的岩层受水平构造应力作用，使原始为水平产状的岩层产生塑性变形，形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造。基本形态有背斜和向斜两种。 <img src="/upload/paperimg/202510271113012807727c3-7e26c2b0dcc7/20251024171557f68b.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】根据《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》，水利工程费用中，直接费不包括（）。
A.施工机械使用费
B.临时设施费
C.安全生产措施费
D.规费
参考答案：D
解析：本题考查的是造价编制依据。直接费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由基本直接费、其他直接费组成。基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。 A选项属于基本直接费，BC选项属于其他直接费，故本题答案为D选项。

7.【单选题】为完成工程项目施工，发生于该工程项目施工前和施工过程中招标人不要求列明工程量的项目为( )。
A.措施项目
B.零星工作项目
C.分类分项工程项目
D.其他项目
参考答案：A
解析：教材页码：P406-407 措施项目指为完成工程项目施工，发生于该工程项目施工前和施工过程中招标人不要求列明工程量的项目。

8.【单选题】根据《水利工程建设项目档案管理规定》，项目法人应在水利工程建设项目竣工验收后( )内向运行管理单位及其他有关单位办理档案移交。
A.半年
B.三年
C.五年
D.一年
参考答案：A
解析：本题考查的是水利工程专项验收的要求。参建单位应在所承担项目合同验收后 3 个月内向项目法人办理档案移交，并配合项目法人完成项目档案专项验收相关工作；项目法人应在水利工程建设项目竣工验收后半年内向运行管理单位及其他有关单位办理档案移交。故本题应选A。

9.【多选题】水闸按闸室结构形式分为（）水闸。
A.开敞式
B.涵洞式
C.节制式
D.排水式
E.挡潮式
参考答案：AB
解析：教材页码：P9-12 AB选项正确，水闸按闸室结构形式分为开敞式水闸和涵洞式水闸。水闸按其所承担的任务分为进水闸、节制闸、泄水闸、排水闸、挡潮闸等。

10.【单选题】涵洞构造中用以适应地基不均匀沉降的是（）。
A.管座
B.沉降缝
C.截水环
D.涵衣
参考答案：B
解析：为了防止管道因地基不均匀沉降和温度变化而破坏，管身应设置沉降缝，内设止水。

11.【单选题】混凝土细集料粗细程度用（）表示。
A.含砂率
B.级配
C.细度模数
D.坍落度
参考答案：C
解析：A选项，含砂率是指砂的用量占砂、石总用量(按质量计)的百分数。在水胶比一定的条件下，当混凝土拌合物达到要求的流动性，而且具有良好的黏聚性及保水性时，水泥用量最省的含砂率，即最佳砂率。 B选项，级配一般是代表砂石料的粒径大小的配比划分。 C选项，砂的颗粒级配和粗细程度。砂的颗粒级配和粗细程度常用筛分析的方法进行测定。用级配区表示砂的颗粒级配，用细度模数表示砂的粗细程度。

1.【单选题】下列围护结构中，可部分回收重复利用的是( )。
A.SMW工法桩
B.钻孔灌注桩
C.咬合桩
D.地下连续墙
参考答案：A
解析：教材页码：P117-122 A选项正确：SMW工法桩（型钢水泥土搅拌墙）是一种劲性复合围护结构，其内插的型钢可以在施工完成后拔出并重复使用，因此具有较好的经济性和环保性。 B选项错误：钻孔灌注桩是一种常见的围护结构，但其材料（如混凝土和钢筋）在施工完成后无法回收重复利用。 C选项错误：咬合桩是一种由素混凝土桩和钢筋混凝土桩相互咬合形成的围护结构，其材料在施工完成后也无法回收重复利用。 D选项错误：地下连续墙是一种刚度大、开挖深度大的围护结构，但其材料（如混凝土和钢筋）在施工完成后同样无法回收重复利用。

2.【单选题】大体积混凝土浇筑完，当气温低于（）时，应采取保温措施
A.0℃
B.10℃
C.-3℃
D.5℃
参考答案：D
解析：教材页码：P49-52 当气温低于5℃时，应采取保温措施，不应对混凝土洒水养护。

3.【单选题】钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于（）mm。
A.20
B.15
C.25
D.10
参考答案：C
解析：此题考核钢筋接头设置钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于25mm 。（故选C）

4.【单选题】燃气管道敷设时为了排除石油伴生气管道中的轻质油>，在管道的最低处，设计应考虑增设( ) 。
A.阀门
B.排水器
C.放散管
D.滤油器
参考答案：B
解析：教材页码：P173-175 为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在最低处设排水器，将汇集的水或油排出。 ACD选项均不符合要求，故选择B

5.【多选题】我国城市排水系统的体制主要有（）
A.合流制
B.混流制
C.溢流制
D.独流制
E.分流制
参考答案：ABE
解析：教材页码：P145 我国城市排水系统主要为合流制、分流制或两者并存的混流制排水系统，除干旱地区外，新建地区的排水体制应采用分流制。故本题选A,B,E 溢流制（C）：不属于排水体制分类，是合流制系统中的溢流现象描述。独流制（D）：无此专业术语，为迷惑选项。

6.【单选题】下列沥青混凝土面层中，降噪效果好的是( )。
A.AC-12
B.AC-20
C.SMA
D.OGFC
参考答案：D
解析：降噪排水路面结构组成:上面层(磨耗层)采用OGFC (大孔隙开级配排水式沥青磨耗层)沥青混合料，中面层、下(底)面层等采用密级配沥青混合料。既能满足沥青面层强度高、高低温性能好和平整、密实等路用功能，又实现了城镇道路排水降噪的环保要求。

7.【多选题】关于给水排水构筑物工程所用产品的要求，符合规范的有（）。
A.接触饮用水的产品可符合有关卫生性能要求
B.质量必须符合国家有关标准的规定
C.性能必须满足设计要求
D.严禁使用国家明令淘汰的产品
E.严禁使用国家明令禁用的产品
参考答案：BCDE
解析：根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141-2008第1. 0.3条的规定，给水排水构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定;接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

8.【单选题】为避免孔径误差，应认真校核原始水准点和各孔口绝对高程，每根桩开孔前（）。
A.实行签证手续
B.测量钻机平台高程
C.复测桩位孔口高程
D.测量护筒上口高程
参考答案：C
解析：教材页码：P96-98 施工前认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程，每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。每根桩孔开孔时，应验证钻头规格，避免因作业人员疏忽错用其他规格的钻头，或因钻头陈旧，磨损导致孔径误差。故选择C

9.【多选题】基坑内土体加固的作用有（）。
A .减少围护结构承受的主动土压力
B .减少围护结构的侧向压力
C .减少坑底土体隆起
D .减少基坑施工对环境的影响
E .提高坑内土体侧向抗力
参考答案：CDE
解析：基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线；防止坑底土体隆起破坏；防止坑底土体渗流破坏；弥补围护墙体插入深度不足等。

10.【多选题】简支梁、板安装前，除支承结构的强度应符合设计要求外，支承结构和预埋件的（）应符合设计要求且验收合格
A.尺寸
B.平整度
C.标高
D.平面位置
E.连接方式
参考答案：ACD
解析：教材页码：P70-71 安装构件前，支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求，支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求且验收合格。正确答案：A、C、D B. 平整度（错误）：规范未列入验收项，实际施工中属于混凝土外观质量控制内容。 E. 连接方式（错误）：由设计文件确定，非安装前验收项目（属于施工工艺范畴）。

1.【单选题】在实施焊接前，应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案，方案内容不包括（）。
A.焊接材料
B.焊接单位
C.焊接方法
D.检验方法
参考答案：B
解析：教材页码：P178-182 此题考核管道安装与焊接在实施焊接前，应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案，方案应包括以下主要内容： ①管材、板材性能和焊接材料；A选项正确 ②焊接方法；C选项正确 ③坡口形式及制作方法； ④焊接结构形式及外形尺寸； ⑤焊接接头的组对要求及允许偏差； ⑥焊接参数的选择； ⑦焊接质量保证措施； ⑧检验方法及合格标准。D选项正确故本题选择Ｂ

2.【单选题】水泥混凝土路面工艺流程中，模板安装的紧后后续是（）
A.摊铺与振捣
B.钢筋设置
C.施工准备
D.拉毛与切缝
参考答案：B
解析：教材页码：P23-26 水泥混凝土路面工艺流程：施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉毛与切缝→养护→填缝→开放交通。

3.【多选题】双侧壁导坑法的施工要点有（）。
A.将断面分成：左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶
B.导坑宽度不宜超过断面最大跨度的1／3
C.开挖流水顺序为左侧壁导坑、上部核心土、右侧壁导坑、下台阶
D.后开挖导坑所引起的围岩应力重分布的影响不应波及另一侧已完成导坑
E.每个分块开挖后必须立即闭合各自的初次支护
参考答案：ABDE
解析：施工顺序:开挖一侧导坑，并及时地将其初次支护闭合→相隔适当距离后开挖另一侧导坑，并建造初次支护→开挖上部核心土，建造拱部初次支护，拱脚支承在两侧壁导坑的初次支护上→开挖下台阶，建造底部的初次支护，使初次支护全断面闭合→拆除导坑临空部分的初次支护→施做内层衬砌。

4.【多选题】在沉桩过程中发现（）情况时应暂停施工，并应采取措施进行处理
A.贯入度变化
B.桩身破坏
C.桩身上浮
D.桩身有位移
E.桩身严重回弹
参考答案：BCE
解析：教材页码：P60-62 A选项不符合：贯入度发生剧变 D选项不符合：桩身发生突然倾斜、位移在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工，并应采取措施进行处理： ①贯入度发生剧变。 ②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。 ③桩头或桩身破坏。 ④地面隆起。 ⑤桩身上浮。故本题选B,C,E

5.【多选题】初期支护进行背后回填注浆时，应该控制（）
A.注浆量
B.注浆环境温度
C.注浆压力
D.注浆时长
E.注浆强度
参考答案：AC
解析：教材页码：P137-138 背后回填注浆应合理控制注浆量和注浆压力，当注浆压力和注浆量出现异常时，应分析原因，调整注浆参数。

6.【单选题】二级注册建造师与一级注册建造师执业的工程范围基本相同，但是执业规模有所差异。下列选项符合二级注册建造师执业规模的是（）
A.交通安全防护工程小于1000万元
B.机电设备安装工程小于2000万元
C.庭院工程小于1500万元
D.绿化工程小于500万元
参考答案：D
解析：此题考核二级注册建造师的执业规模市政公用工程专业二级注册建造师可以担任单项工程合同3000万元(交通安全防护工程小于500万元、机电设备安装工程小于1000万元、庭院工程小于1000万元、绿化工程小于500万元)以下的市政工程项目的项目负责人，且执业的工程范围与一级注册建造师基本相同。故选择D

7.【多选题】关于钢筋加工的说法，正确的有( )。
A.钢筋弯制前应先将钢筋制作成弧形
B.受力钢筋的末端弯钩应符合设计和规范要求
C.箍筋末端弯钩平直部分的长度，可根据钢筋材料长度确定
D.钢筋应在加热的情况下弯制
E.钢筋弯钩应一次弯制成型
参考答案：BE
解析：教材页码：P46-49 选项A错误，钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。选项B正确，受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。选项C错误，箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。选项D错误，钢筋宜在常温状态下弯制，不宜加热。选项E正确，钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制，弯钩应一次弯成。

8.【单选题】某城市桥梁，桥墩采用柱式桥墩，下列说法正确的是（
A.模板、支架必须满足强度、刚度、稳定性验算。同时在验算稳定性时，可以不用考虑风力影响
B.如有系梁连接时，可以先浇筑柱，最后在浇筑系梁
C.采用预制混凝土管作为柱身外模时，基础面宜采用凹槽接头
D.钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，分次浇筑完成
参考答案：C
解析：A选项错误：模板、支架稳定计算中应考虑风力影响。 B选项错误：柱身高度内有系梁连接时，系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。 D选项错误;钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，一次连续浇筑完成

9.【多选题】以下属于二级资质企业承包工程范围的是（）。
A.各类城市道路
B.25万t/d以下的供水工程
C.15万t/d以下的污水处理工程
D.25万t/d以下的给水泵站
E.各类给水排水及中水管道工程
参考答案：ADE
解析：本题考查的是承包工程范围。二级资质可承担下列市政公用工程的施工：各类城市道路；15万t/d以下的供水工程；10万t/d以下的污水处理工程；25万t/d以下的给水泵站、15万t/d以下的污水泵站、雨水泵站；各类给水排水及中水管道工程。

10.【多选题】桥梁支座按变形可能性分为（）。
A .弧形支座
B .单向活动支座
C .固定支座
D .多向活动支座
E .拉压支座
参考答案：BCD
解析：桥梁支座的分类：（1）按支座变形可能性分类：固定支座、单向活动支座、多向活动支座。（2）按支座所用材料分类：钢支座、聚四氟乙烯支座（滑动支座）、橡胶支座（板式、盆式）等。（3）按支座的结构形式分类：弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、橡胶支座、球形钢支座、拉压支座等。桥梁支座类型很多，主要根据支承反力、跨度、建筑高度以及预期位移量来选定，城市桥梁中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。

11.【多选题】下列关于沥青混凝土路面接缝说法不正确的是（）。
A.相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位0.5m以上
B.采用梯队作业摊铺时应选用冷接缝
C.高等级道路的表面层横向接缝应采用斜接缝
D.冷接缝上、下层的纵缝应错开300～400mm以上
E.热接缝上、下层的纵缝应错开150mm以上
参考答案：ABC
解析：本题主要考查的是沥青混合料面层接缝沥青混凝土路面接缝必须紧密、平顺，上、下层的纵缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上，相邻两幅及上、下层横向接缝均应错位1m以上；采用梯队作业摊铺时应选用热接缝；高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝或阶梯形接缝。 <img src="/upload/paperimg/20220303155242638673253-e71a1885b4a9/1727235104.jpg" style="width:100%;"/> （a）斜接缝；（b）阶梯形接缝；（c）平接缝故选择ABC

1.【单选题】根据《注册建造师执业工程规模标准》，下列属于中型矿建工程的是（）。
A.年产80万吨/年，单项工程合同额1500万元
B.年产100万吨/年，单项工程合同额1800万元
C.年产60万吨/年，绝对瓦斯涌出量45m³/min的井下工程
D.年产25万吨/年，单项工程合同额800万元
参考答案：B
解析：教材页码：P155 相应的大型矿建工程包括： (1)年产>90万吨/年;(B选项） (2)单项工程合同额≥2000万元； (3)45万～90万吨/年矿井，相对瓦斯涌出量>10m³/t或绝对瓦斯涌出量>40m³/min的井下巷道工程。（C选项）中型矿建工程包括：（A选项） (1)年产45万～90万吨/年； (2)单项工程合同额1000万～2000万元。小型矿建工程包括：（D选项） (1)年产≤30万吨/年； (2)单项工程合同额<1000万元；等。

2.【单选题】水玻璃作为水泥浆液的处理剂，其特点不包括（）。
A.可控性好
B.成本低
C.易操作
D.耐酸腐蚀性
参考答案：D
解析：教材页码：P30-32 ABC选项：水玻璃作为水泥浆液的处理剂，其特点是可控性好、成本低、易操作。 D选项：水玻璃并不具备很好的耐酸性能，在遇到强酸时会发生反应并可能失去其效能。

3.【单选题】回填土料应符合设计要求，土料不得采用淤泥和淤泥质士，有机质含量不大于（）%。
A.1
B.2
C.5
D.8
参考答案：C
解析：教材页码：P52 回填土料应符合设计要求，土料不得采用淤泥和淤泥质士，有机质含量不大于5%，土料含水量应满足压实要求。选项C正确。

4.【单选题】下列立井井筒表土普通施工方法中，适用于稳定性较好的土层的是（）。
A.吊挂井壁法
B.井圈背板法
C.板桩施工法
D.沉井施工法
参考答案：B
解析：教材页码：P76-77 A选项错误，适用于稳定性较差的土层，施工中药特别注意加强排水工作 B选项正确 C选项错误，适用于厚度不大的不稳定表土层 D选项错误，属于表土特殊施工方法

5.【多选题】工程地质中，土按颗粒级配和塑性指数分类包括有（）。
A.粉土
B.碎石土
C.砂土
D.黏性土
E.粗粒土
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P10-12 按颗粒级配和塑性指数可将土分为碎石土、砂土、粉土和黏性土。 A选项：粉土：粉土是指粒径介于砂土与黏性土之间的一种土，其颗粒大小通常在0.075mm至0.005mm之间。根据塑性指数（Ip）的不同，粉土又可以进一步细分。 B选项：碎石土：碎石土主要由粒径大于2mm的颗粒组成，这些颗粒含量占总重量的50%以上。它包括卵石、碎石、圆砾、角砾等。 C选项：砂土：砂土主要由粒径大于0.075mm但小于2mm的颗粒组成，这些颗粒含量占总重量的50%以上。根据颗粒大小和级配不同，砂土可以分为粗砂、中砂、细砂和特细砂。 D选项：黏性土：黏性土是由粒径小于0.005mm的细小颗粒组成的土，其塑性指数（Ip）大于10。根据塑性指数的不同，黏性土又可以分为黏土和粉质黏土。选项E：并不是一个基于颗粒级配和塑性指数的具体分类，而是一个笼统的概念，通常指包含大量粗颗粒（如碎石、卵石等）的土体。因此，E选项不正确。综上所述，正确答案是A. 粉土、B. 碎石土、C. 砂土和D. 黏性土。

6.【单选题】灰土地基是适用于加固深（）m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土。
A.1-2
B.1-3
C.1-4
D.1-5
参考答案：C
解析：教材页码：P46 灰土地基是适用于加固深1-4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等，还可用于结构的辅助防渗层。选项C正确。

7.【单选题】使用伞钻时，井口伞钻悬吊装置、导轨梁等设施的强度及布置，必须在（）中验算和明确。
A.施工方案
B.施工组织设计
C.施工图纸
D.设计文件
参考答案：B
解析：教材页码：P119-121

8.【多选题】关于矿井防治水工作的说法，错误的有（）。
A.企业、矿井的总工程师(技术负责人)是本单位防治水工作的第一责任人
B.副总工程师负责具体的防治水技术管理工作
C.配备满足工作需要的防治水专业技术人员
D.配齐专用的探放水设备，建立专门的探放水作业队伍，储备必要的水害抢险救灾设备和物资
E.发现突水(透水、溃水)征兆、极端天气可能导致淹井等重大险情，立即撤出所有受水患威胁地点的人员
参考答案：AB
解析：教材页码：P143-144 A选项：《煤矿防治水细则》指出，企业、矿井的主要负责人（法定代表人、实际控制人）才是本单位防治水工作的第一责任人，而总工程师（技术负责人）负责防治水的技术管理工作。 B选项：虽然副总工程师可能参与防治水工作，但根据规定，总工程师（技术负责人）负责防治水的技术管理工作。因此，这一选项也应被视为错误。 C选项：根据《煤矿防治水细则》，矿井应当配备足够的防治水专业技术人员以确保防治水工作的顺利进行。 D选项：这是为了确保在发生水害时能够迅速有效地采取措施。 E选项：根据《煤矿防治水细则》，一旦发现重大险情，应立即撤出所有可能受到威胁的人员，以保障人员安全。

9.【单选题】采矿权人在申请办理闭坑手续时，应当经（）验收合格，并提交验收合格文件。。
A.县级以上人民政府
B.市级以上人民政府
C.省级以上人民政府
D.自然资源主管部门
参考答案：D
解析：教材页码：P295-296 采矿权人在申请办理闭坑手续时，应当经自然资源主管部门验收合格，并提交验收合格文件。选项D正确。

10.【多选题】采用冻结法施工时，应在地表标定（）。
A.冻结孔
B.温度检查孔
C.冻结孔的测斜工作
D.冻结深度测量工作
E.水文检查孔
参考答案：ABE
解析：教材页码：P6-7 ABE选项正确：采用冻结法施工时，应在地表标定冻结孔、温度检查孔、水文检查孔及声波或超声波检查孔的位置。选项C错误：虽然在冻结法施工中很重要，但题目问的是在地表需要标定哪些孔位，而不是具体的测量工作。选项D错误：也不符合题意，因为这不是一种孔位，而是测量工作的一部分。

1.【多选题】井巷掘进爆破的炮孔布置方法和原则是（）。
A.首先选择适当的掏槽方式和掏槽位置，其次是布置好周边孔，最后根据断面大小布置崩落眼
B.周边孔布置在断面轮廓线外50～100mm
C.掏槽孔通常布置在断面的中央偏下，并考虑崩落眼的布置较为均匀
D.周边孔一般布置在断面轮廓线上
E.布置好掏槽孔和周边孔后，崩落孔按面积均匀布置
参考答案：ACD
解析：井巷掘进炮孔布置方法和原则： (1)首先选择适当的掏槽方式和掏槽位置，其次是布置好周边孔，最后根据断面大小布置崩落孔，即“抓两头、带中间”。 (2)掏槽孔的位置会影响岩石的抛掷距离和破碎块度，通常布置在断面的中央偏下，并考虑崩落孔的布置较为均匀。 (3)周边孔一般布置在断面轮廓线上。按光面爆破要求，各炮孔要相互平行，孔底落在同一平面上。 (4)布置好掏槽孔和周边孔后，崩落孔以槽腔为自由面层层布置，均匀地分布在被爆岩体上。

2.【单选题】安全规程中，关于锚杆支护要求，下列说法错误的是（）。
A.打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活矸处理掉，在确保安全条件下，方可作业
B.锚杆的托板紧贴巷壁，且应施加预紧力
C.岩帮的涌水地点，不影响施工可不处理
D.锚杆必须按规定做拉力试验
参考答案：C
解析：锚喷支护要求包括有: (1)锚杆、锚喷等支护的端头与掘进工作面的距离，锚杆的形式、规格、安装角度，混凝土强度等级、喷体厚度，挂网所采用金属网的规格以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或作业规程中规定。 (2)打锚杆眼前，必须首先敲帮问顶，将活石干处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。 (3)锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁。 (4)采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口、余气口除尘。喷射前，必须冲洗岩帮。喷射后应有养护措施。作业人员必须佩戴劳动保护用品。 (5)岩帮的涌水地点，必须处理。 (6) 锚杆必须按规定做拉力试验。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。

3.【单选题】高瓦斯矿井，使用安全等级不低于（）的煤矿许用炸药。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
参考答案：B
解析：教材页码：P61 按照《煤矿安全规程》(2025年版),煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定： (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 (3)高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。（B选项正确） (4)突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。煤矿井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药，严禁使用黑火药和冻结、半冻结的硝化甘油类炸药。一次爆破必须使用同一厂家、同一品种的煤矿许用炸药。

4.【单选题】巷道施工采用长抽短压混合式通风，压入式风机吸风口与抽出式风筒吸风口的最短距离不应小于（）。
A .5m
B .10m
C .15m
D .20m
参考答案：C
解析：混合式通风适用于瓦斯涌出量很低的独头长巷道通风，或者断面较大而且通风要求较高的巷道。设备布置时要注意，压入式通风机的吸风口与抽出风筒吸入口之间的距离应大于15m。

5.【单选题】可用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是（）。
A.3级煤矿许用炸药
B.乳化炸药
C.水胶炸药
D.铵油炸药
参考答案：A
解析：工业炸药种类较多，但是应用于矿山地下工程的炸药要保证爆炸性能好，有足够的威力以满足各种矿岩的爆破要求；炸药配比接近零氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少。对于有瓦斯及煤尘突出的矿井，要求工业炸药具有一定的安全性能，通常都加入消焰剂来降低爆炸高温，防止瓦斯爆炸。目前，煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级。5级炸药的合格标准是：（1）1级煤矿许用炸药：用于低瓦斯煤矿（平均日产煤的瓦斯涌出量少于10m3）。1009发射臼炮检定合格。（2）2级煤矿许用炸药：一般可用于高瓦斯煤矿。1509发射臼炮检定合格。（3）3级煤矿许用炸药：可用于瓦斯与煤尘突出的矿井。有两种试验方法检测：4509发射臼炮检定合格，1509悬吊检定合格。（4）4级煤矿许用炸药：2509悬吊检定合格。（5）5级煤矿许用炸药：4509悬吊检定合格。因此，能够用于瓦斯及煤尘突出矿井的炸药是A。乳化炸药、水胶炸药、铵油炸药只能用于岩石爆破工作。

6.【多选题】在井巷爆破说明书中，爆破图表的内容主要包括（）。
A.钻爆器材规格特征表
B.炮孔布置图及装药结构图
C.炮孔布置参数及装药参数表
D.爆破施工安全措施
E.预期爆破效果和经济技术指标
参考答案：BCE
解析：根据爆破说明书绘出爆破图表，包括：①炮孔布置图、装药结构图；②炮孔布置参数和装药参数的表格；③预期的爆破效果和经济技术指标。

7.【多选题】矿业工程常用定额按建设程序分类可分为( )。
A.人工消耗定额
B.材料消耗定额
C.估算指标
D.概算定额
E.预算定额
参考答案：CDE
解析：教材页码：P251-253 AB选项错误：是根据生产要素来进行分类的。 CDE选项正确：定额按建设程序分类可分为施工定额、预算定额、概算定额(指标)、估算指标。

8.【单选题】挖土特点是“前进向上，强制切土”的是（）。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.拉铲挖掘机
D.抓铲挖掘机
参考答案：A
解析：教材页码：P56-57 A选项正确， B选项错误，后退向下，强制切土 C选项错误，无此特点 D选项错误，直上直下，自重切土

9.【单选题】巷道施工采用抽出式通风的优点是( )。
A.可采用柔性风筒
B.气流的有效射程大
C.有利于长距离巷道掘进
D.污浊空气不会在巷道中弥散
参考答案：D
解析：抽出式通风回风流经过风机，如果因叶轮与外壳碰撞或其他原因产生火花，有引起煤尘、瓦斯爆炸的危险，因此在有瓦斯涌出的工作面不宜采用。抽出式通风的有效吸程很短，只有当风筒口离工作面很近时才能获得满意的效果。抽出式通风的优点是：在有效吸程内排尘的效果好；排除炮烟所需的风量较小；回风流不污染巷道。抽出式通风只能用刚性风筒或有刚性骨架的柔性风筒。

10.【多选题】露天深孔爆破的起爆顺序包括（）。
A.排间顺序起爆
B.波浪式起爆
C.楔形起爆
D.斜线起爆
E.排间间隔起爆
参考答案：ABCD
解析：露天深孔爆破的起爆顺序包括： (1)排间顺序起爆。 (2)波浪式起爆。 (3)楔形起爆。 (4)斜线起爆。

11.【单选题】上盘相对上升，下盘相对下降的断层是（）。
A.正断层
B.逆断层
C.平推断层
D.构造断层
参考答案：B
解析：断层按上下盘相对移动的方向的分为正断层、逆断层和平推断层，正断层是指上盘相对下降，下盘相对上升的断层；逆断层是指上盘相对上升，下盘相对下降的断层；平推断层是指两盘沿近直立的断层面作水平移动的断层。

1.【多选题】建筑管道安装技术要求说法正确的有（）
A.对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道
B.室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩
C.低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管应有接头
D.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方
E.排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定，严禁无坡或倒坡
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P51-54 本题考查的是建筑管道施工技术要点。选项A正确，管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道。选项B正确，室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩。选项C错误，低温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。选项D正确，冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。选项E正确，排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定，严禁无坡或倒坡

2.【单选题】目前，我国高塔架安装过程中的同心度的测量控制常采用（）。
A.水准仪
B.全站仪
C.经纬仪
D.激光准直(铅直)仪
参考答案：D
解析：教材页码：P27-28 激光准直(铅直)仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。故D正确，ABC错误。

3.【单选题】下面分项工程中不属于建筑饮用水供应系统的是( )
A.水处理设备安装
B.给水管道安装
C.管道及配件安装
D.防腐
参考答案：B
解析：本题考查的是建筑管道工程的划分。 <img src="/upload/paperimg/20210302112803713160052-7fd73b3fa9e8/1126108400.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】铝合金建筑型材可分为（）。
A.基材
B.喷粉型材
C.阴极氧化型材
D.隔热型材
E.电泳涂漆型材
参考答案：ABDE
解析：铝合金建筑型材可分为：基材、阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、隔热型材。

5.【单选题】下列关于发包人支付进度款的说法，错误的是（）。
A.逾期未签发进度款支付证书，视为承包人的支付申请已被认可
B.逾期未签发进度款支付证书，承包人有权利发出催告付款通知
C.逾期未支付工程款，承包人可催告，但无权要求支付延迟利息
D.逾期未支付工程款，导致赶工费用，应承担承包人的合理利润
参考答案：C
解析：进度款审核与支付（1）发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。（2）若发包人逾期未签发进度款支付证书，则视为承包人提交的进度款支付申请已被发包人认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知，发包人应在收到通知的14天内，按照承包人支付申请的金额向承包人支付进度款。A正确。（3）发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，向承包人支付进度款。（4）发包人未按前款规定支付进度款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，向承包人支付合理利润，并承担违约责任。BD正确，C错误。

6.【单选题】伴热管及夹套管安装，说法错误的是（）
A.伴热管与主管平行安装，并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的相对位置应固定。
B.水平伴热管宜安装在主管的上方一侧或两侧，或靠近支架的侧面，铅垂伴热管应均匀分布在主管周围
C.不得将伴热管直接点焊在主管上
D.伴热管经过主管法兰、阀门时，应设置可拆卸的连接件
参考答案：B
解析：教材页码：P119-121 B选项错误，水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧，或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。

7.【单选题】下列建设工程，不需要申请消防工程验收的是（）
A.政府办公楼
B.城市轨道交通
C.2000㎡中学图书馆
D.6层住宅楼
参考答案：D
解析：教材页码：P100-101 需要消防验收的场所： A需要；国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。 B需要；城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程 C需要；建筑总面积大于 1000m【sup|2】的托儿所、幼儿园的儿童用房，童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。因此，ABC错误，D正确。

8.【多选题】架空线路中，常用的导线有（）。
A.硬铜绞线
B.铝绞线
C.钢芯铝绞线
D.铜绞线
E.软铜绞线
参考答案：BC
解析：本题重点考查裸绞线。裸绞线有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线等，主要用于架空线路，具有良好的导电性能和足够的机械强度。钢芯铝绞线用于各种电压等级的长距离输电线路，抗拉强度大。铝绞线一般用于短距离电力线路。 <img src="/upload/paperimg/202406061448035704106fb-d1364d2b5f1a/202401301328447b25.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】镀锌钢导管保护联结导体采用铜芯软导线，截面积不应小于（）m㎡。
A.2
B.4
C.8
D.12
参考答案：B
解析：教材页码：P64-65 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡定保护联结导体 ;保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于4m㎡。

10.【单选题】汽轮机凝汽器内部管束进行穿管和连接的时间点是（）。
A.低压加热器安装前
B.凝汽器壳体管板安装前
C.低压缸就位前
D.低压缸就位后
参考答案：D
解析：本题考查的是汽轮机的安装技术要求。凝汽器壳体内的管板、低压加热器的安装，在低压缸就位前就应当完成;管束则可以在低压缸就位之后进行穿管和连接。

1.【单选题】联轴器装配时，需测量的参数不包括（）。
A.端面间隙
B.轴向间隙
C.两轴线倾斜
D.两轴心径向位移
参考答案：B
解析：本题考查的是机械设备典型零部件的装配。联轴器装配时，两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法：a.将两个半联轴器暂时互相连接，应在圆周上画出对准线或装设专用工具，其测量工具可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。b.将两个半联轴器一起转动，应每转90°测量一次，并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。c.两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231——2009的规定。d.测量联轴器端面间隙时，应对两轴的轴向相对施加适当的推力，消除轴向窜动的间隙后,再测量其端面间隙值。

2.【单选题】建筑安装工程验收时，工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整，其中电气工程的安全和功能检测资料不包括的是（）。
A.照明无负荷试验记录
B.大型灯具牢固性试验记录
C.避雷接地电阻测试记录
D.线路、插座、开关接地检验记录
参考答案：A
解析：教材页码：P366-369 单 (子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。如电气工程的安全和功能检测资料有照明全带负荷试验记录，大型灯具牢固性试验记录，避雷接地电阻测试记录，线路、插座、开关接地检验记录。

3.【单选题】下列关于输送设备空负荷试运行的规定错误的是（）。
A.应由部件至组件，由组件至单机，由单机至全输送线
B.应先手动后机动，由低速至高速，由空负荷逐渐增加带负荷至额定带负荷按步骤进行
C. 额定带负荷下连续试运行时间不应少于1h,且不应少于1个工作循环
D.空负荷试运行的时间不应少于 2h ，且不应少于2个循环
参考答案：D
解析：教材页码：P113-116 输送设备试运行要求： (1)输送设备试运行的程序：应由部件至组件，由组件至单机，由单机至全输送线；且应先手动后机动，由低速至高速，由空负荷逐渐增加带负荷至额定带负荷按步骤进行。 (2)空负荷试运行的时间不应少于1h, 且不应少于2个循环；可变速输送设备最高速空负荷试运行时间不应少于全部试运行时间的60%。 (3)带负荷应按随机技术文件规定的程序和方法逐渐增加，直到额定带负荷为止；额定带负荷下连续试运行时间不应少于1h,且不应少于1个工作循环。D错误。 (4)停车前应先停止加料，且应待输送机卸料口无物料卸出后停车；当数台输送机联合运行时，其停车顺序应与启动顺序方向相反。

4.【单选题】地脚螺栓安装的垂直度和（）影响安装的精度。
A.螺栓灌浆强度
B.螺栓强度
C.垫铁布置
D.紧固力
参考答案：D
解析：教材页码：P111-113 本题考查影响设备安装精度的因素。地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。地脚螺栓紧固力不够，安装或混凝土浇筑时产生偏移而不垂直，螺母(垫圈)与设备的接触会偏斜，局部还可能产生间隙，受力不均，会造成设备固定不牢引起设备安装位置发生变化。

5.【多选题】管道常用的连接方式有（）。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.胶水连接
D.焊接连接
E.热熔连接
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P50-51 本题考查的是建筑给水排水与供工程常用的连接方法。管道常用的连接方式有:螺纹连接、法兰连接、焊接连接、沟槽连接（卡箍连接）、卡套式连接、卡压连接、热熔连接、承插连接、粘接连接、电熔连接。

6.【多选题】关于地下管道放线测量说法正确的有（）
A.施工控制桩分为中线控制桩和附属构筑物控制桩两种
B.施测时，一般以管道中心线桩为准
C.在恢复中线同时，一般均将管道附属构筑物、涵洞、检查井的位置同时测出
D.以定位时标定的附属构筑物位置为准，在垂直于中线的方向上钉一个控制桩
E.施测时，一般以管道中心线桩为准。在各段中线的延长线上钉设控制桩。若管道直线段较长，也可在中线一侧的管槽边线外测设一条与中线平行的轴线桩，各桩间距以20m为宜，作为恢复中线和控制中线的依据
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P21 本题考查的是地下管道放线测量。以定位时标定的附属构筑物位置为准，在垂直于中线的方向上钉两个控制桩。D错误。 ABCE正确：选项为教材原文。

7.【多选题】涂料进场时，供料方提供产品质量证明文件，应包括（）
A.产品质量合格证
B.质量技术指标
C.质量技术检测方法
D.材料检测报告
E.见证取样检测报告
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是防腐蚀工程施工技术要求。涂料进场时，供料方除提供产品质量证明文件外，尚应提供涂装的基体表面处理和施工工艺等要求。产品质量证明文件应包括:产品质量合格证;质量技术指标及检测方法;材料检测报告或技术鉴定文件。

8.【单选题】下列材料管理工作内容中，属于材料使用的是( )。
A.分类存放
B.防上丢失
C.定额发料
D.进场验收
参考答案：B
解析：教材页码：P402-403 材料使用与回收要求：(1)统一管理。(2)合理用料。(3)防止丢失。(4)工完料清。(5)余料回收。

9.【单选题】自动喷水灭火系统的闭式喷头在安装前应进行( ).
A.喷洒性能试验
B.强度性能试验
C.耐湿性能试验
D.密封性能试验
参考答案：D
解析：自动喷水灭火系统的闭式喷头应在安装前进行密封性能试验，且喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。

10.【单选题】由使用单位自己或委托具有社会公用计量标准的计量检定机构，依法进行的检定是（）。
A.强制检定
B.非强制检定
C.仲裁检定
D.使用检定
参考答案：B
解析：非强制检定的计量器具可由使用单位依法自行定期检定，本单位不能检定的，由有权开展量值传递工作的计量检定机构进行检定。

11.【多选题】机械设备安装工程的一般施工程序应包括（）。
A.开箱检查
B.构件编号验收
C.润滑与设备加油
D.设备安装调整
E.设备吊装就位
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是机械设备安装的一般程序。机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。

二级建造师每日一练(2026年2月8日)

2026年二建《水利水电》教材精讲班