二级建造师每日一练-2025年12月19日

1.【单选题】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
参考答案：B
解析：本题考查的是竣工结算、质量争议的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

2.【单选题】关于违约金的说法，错误的有( )。
A.支付违约金是一种民事责任的承担方式
B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款和定金条款
D.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少
参考答案：C
解析：教材页码：P119-122 选项A正确，承担违约责任的种类主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金与定金等方式。选项BD正确，《民法典》规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。选项C错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

3.【单选题】根据最高人民法院(关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，属于承包人建设工程价款优先受偿权范围的是( )。
A .工程款利息
B .违约金
C .工程价款
D .损害赔偿金
参考答案：C
解析：《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一)》规定，承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。

4.【多选题】下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有（）。
A .建立健全生产安全事故隐患排查治理制度
B .建立健全重大事故隐患治理督办制度
C .及时发现并消除事故隐患
D .如实记录事故隐患排查治理情况
E .如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况
参考答案：ACDE
解析：《安全生产法》第41条规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。。因此A、C、D、E选项是生产经营单位应该做的工作，B选项是政府安全生产监督管理部门应该作的工作。

5.【单选题】下列法规中，属于部门规章的是( )。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
参考答案：D
解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”“办法”“实施细则”等。A项属于行政法规；B项属于地方性法规；C项属于地方政府规章；D项属于部门规章。

6.【单选题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.项目经理部
参考答案：B
解析：《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

7.【单选题】下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）。
A.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，不可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当总承包单位承担责任
D.实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，可由分包单位完成。
参考答案：B
解析：选项A错误。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成选项B正确。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。选项C错误。总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任选项D错误。实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

8.【多选题】下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有（）。
A.招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日
B.对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中标人
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
E.招标人和中标人可就所签合同中的价格问题再订立补充协议
参考答案：ABD
解析：教材页码：P103-104 本题考查的知识点为中标的法定要求《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。故A选项正确。《招标投标法实施条例》还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。故B选项正确中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。故C选项不正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D选项正确，E选项不正确

9.【单选题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.
A.由行政主管部门主持达成的调解书
B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议
参考答案：A
解析：执行根据是当事人申请执行、人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据主要有： (1) 人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等； (2) 人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书； (3) 仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书; (4) 公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书； (5) 人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定； (6) 我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定； (7) 人民法院依督促程序发布的支付令等。

10.【单选题】关于工程承包活动相关连带责任，下列说法正确的是( )。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带义务的每个承包人，都负有清偿部分债务的义务
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为分包单位的责任选项A错误、C正确，我国有关工程总分包、联合承包的连带责任，均属法定连带责任。选项B错误，总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。选项D错误，《民法典》规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。

1.【多选题】所有权人或者管理人需要对无障碍设施进行维护和管理，保障无障碍设施功能正常和使用的是（）
A.对损坏的无障碍设施和标识进行维修或者替换
B.对损坏的无障碍设施进行报废
C.对需改造的无障碍设施进行改造；
D.纠正占用无障碍设施的行为
E.查封占用无障碍设施的行为
参考答案：ACD
解析：教材页码：P207-208 无障碍设施经验收交付后，所有权人或者管理人应当对无障碍设施履行维护和管理责任，保障无障碍设施功能正常和使用安全：（1）对损坏的无障碍设施和标识进行维修或者替换；（2）对需改造的无障碍设施进行改造；（3）纠正占用无障碍设施的行为；（4）进行其他必要的维护和保养。

2.【单选题】根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单"的是（）。
A.发生违法分包，受到行政处罚的
B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的
C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的
D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的
参考答案：D
解析：教材页码：P70-71 县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；选项D正确（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；选项A错误（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；选项B错误（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。选项C错误

3.【单选题】一般保证人享有先诉抗辩权，但出现（）情形，债权人可以在主合同纠纷未经审判或者仲裁前,要求保证人承担保证责任。
A.债务人下落不明
B.人民法院已经受理债权人破产案件
C.债权人有证据证明债务人的财产不足以履行部分债务
D.保证人书面表示放弃权利
参考答案：D
解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任,但是有下列情形之一的除外: (1)债务人下落不明,且无财产可供执行，A选项错误。 (2)人民法院已经受理债务人破产案件，B选项错误，不是债权人破产。 (3)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力，C选项错误。 (4)保证人书面表示放弃权利。

4.【单选题】下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）。
A.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，不可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当总承包单位承担责任
D.实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，可由分包单位完成。
参考答案：B
解析：选项A错误。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成选项B正确。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。选项C错误。总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任选项D错误。实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

5.【单选题】当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是( )。
A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款
B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持
C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持
D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
参考答案：A
解析：本题考查的知识点为建设工程工期和价款的规定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。因此A是错误的。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。B正确。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。C正确。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。D正确。

6.【多选题】下列关于地役权的说法，正确的是（）。
A.当事人可以采用口头形式订立地役权合同
B.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
参考答案：BDE
解析：本题考查的是用益物权本题考察了地役权的几个特点。根据《物权法》的规定，地役权具有这几个特点：地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中A、C均为错误，而B、D、E正确，因此，正确答案为B、D、E。

7.【多选题】关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是( )。
A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.当事人应当对自己的主张提供证据
C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证
D.仲裁庭不能自行收集证据
E.仲裁庭不能进行缺席裁决
参考答案：ABC
解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序，为一般考点。根据《仲裁法》的规定：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A、B、C正确。

8.【单选题】国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审
B.征求意见、修正、送审、报批
C.准备、征求意见、送审、报批
D.准备、专家会审、征求意见、报批
参考答案：C
解析：工程建设行业标准的制定、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。

9.【多选题】下列情形中，需要由国务院裁决的有（）。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用
参考答案：AD
解析：A正确，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。 C错误，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；B错误。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。D正确。 E错误，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

10.【单选题】建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。
A.建筑节能合格
B.建筑节能达标
C.竣工验收合格
D.能耗验收合格
参考答案：C
解析：教材页码：P230 本题考查的知识点为建筑工程节能验收建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

11.【多选题】当事人对建设工程开工日期有争议，关于开工日期认定的说法，正确的有( )。
A.开工通知发出后，尚不具备开工条件的以开工条件具备的时间为开工日期
B.开工日期为建设工程施工合同载明的计划开工日期
C.开工通知发出后，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的以施工许可证载明的时间为开工日期
E.承包人经发包人同意证实实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
参考答案：AE
解析：监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 (2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。E选项正确。 (3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。综上所述：AE选项正确

1.【多选题】根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工单位报送的施工组织设计审查的基本内容有（）。
A.编审程序是否符合相关规定
B.资源供应计划是否满足工程施工需要
C.工程质量保证措施是否符合施工合同要求
D.工程材料质量证明文件是否齐全有效
E.施工总平面布置是否科学合理
参考答案：ABCE
解析：项目监理机构对施工组织设计的审查包括以下基本内容： ①编审程序是否符合相关规定； ②施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求； ③资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划是否满足工程施工需要； ④安全技术措施是否符合工程建设强制性标准； ⑤施工总平面布置是否科学合理。

2.【多选题】施工成本分析的基本方法有（）。
A.比较法
B.比率法
C.平衡法
D.因素分析法
E.差额计算法
参考答案：ABDE
解析：施工成本的基本方法包括比较法、因素分析法、比率法、差额计算法。

3.【单选题】建设工程固有特性满足要求的程度反映了工程质量的优劣，其中属于隐含特性要求的是（）。
A.标准规定
B.工程合同
C.法律
D.采光良好
参考答案：D
解析：建设工程固有特性包括明示特性和隐含特性。 A、B选项错误，明示特性是指由相关标准规定和合同约定的明确要求； D选项正确，隐含特性则是指客体隐含的内在要求，如住宅建筑应采光良好就是一种隐含特性。 C选项属于干扰选项。

4.【单选题】初始施工进度计划编制完成后，需要检查是否满足要求，下列检查内容中首要检查的是( )。
A.主要施工机具的利用是否均衡
B.主要建筑材料的利用是否均衡
C.总工期是否满足合同约定
D.主要工种的工人是否满足连续施工要求
参考答案：C
解析：教材页码：P31-39 施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括： ①各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理； ②总工期是否满足合同约定，C选项正确； ③主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求，D选项错误； ④主要施工机具、材料等的利用是否均衡和充分，AB选项错误。

5.【单选题】施工方视项目特点和施工进度控制的需要，编制( )。
A.施工进度计划
B.项目动用前准备工作计划
C.设计进度计划
D.主要设备采购工作计划
参考答案：A
解析：本题考核的是施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。

6.【多选题】施工企业投标报价时,企业管理费的计算基础可以为（）
A.分部分项工程费
B.材料费
C.人工费和机械费合计
D.人工费
E.规费
参考答案：ACD
解析：企业管理费费率： 1. 以分部分项工程费为计算基础； 2. 以人工费和机械费合计为计算基础； 3. 以人工费为计算基础

7.【单选题】工程项目质量保证体系中，工作保证体系的目的是( )。
A.建立质量信息系统和明确工作任务
B.建立健全各级组织和工作制度
C.明确工作任务和建立工作制度
D.建立健全各级组织和明确工作任务
参考答案：C
解析：本题考核的是工程项目质量保证体系。工程项目质量保证体系中的工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。

8.【单选题】当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。
A.拖延δ
B.拖延δ-TF
C.拖延TF+δ
D.拖延TF-δ
参考答案：B
解析：教材页码：P129-132 本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，即工作最迟开始时间与最早开始时间之差，或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间δ小于或等于TF，则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为δ-TF。

9.【单选题】某分部工程有甲、乙、丙3个施工过程，流水节拍分别为4d、6d、2d，施工段数为6，且甲乙间工艺间歇为1d，乙丙间提前插入时间为2d，现组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为( )d。
A.23
B.22
C.21
D.19
参考答案：C
解析：教材页码：P120-123 本题考核的是流水施工工期的计算。流水步距等于流水节拍的最大公约数，K=（4，6，2）=2 在该计划中，施工过程数目为3；专业工作队数目6；施工段数目6；流水步距K=2；工艺间歇为1；提前插入时间为2。因此，其流水施工工期为: T=(m+N-1)K+ΣZ-ΣC=(6+6-1)×2+0+1-2=21d。

10.【单选题】作为施工企业所有安全生产管理制度的核心制度是（）。
A.全员安全生产责任制度
B.安全生产许可证制度
C.政府安全生产监督检查制度
D.安全生产教育培训制度
参考答案：A
解析：全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度，其他安全生产管理制度的建立、执行、修订完善，离不开各岗位相关责任的支持。

1.【单选题】在企业质量管理体系建立过程中，“策划与设计“环节需要进行的工作是( )。
A.宣贯体系文件
B.确定质量方针
C.编制质量手册
D.审核体系要素
参考答案：B
解析：教材页码：P152-155 企业的最高管理者应对质量管理体系进行策划，以满足企业确定的质量目标要求及质量管理体系总体要求。该阶段主要是做好各种准备工作，包括教育培训，统一认识；组织落实，拟定计划；确定质量方针，制定质量目标；现状调查和分析；调整组织结构，配备资源等。

2.【单选题】对于任一采用工程量清单招标的项目，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量存在较大偏差，调整的原则是( )。
A.当工程量增加超过 15%以上，其增加部分的工程量的综合单价应予以调高
B.当工程量增加超过 10%以上，其增加部分的工程量的综合单价应予以调高
C.当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予以调高
D.当工程量减少 10%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予以调高
参考答案：C
解析：综合单价的调整原则。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过15% 时，对综合单价的调整原则为:当工程量增加15% 以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

3.【单选题】一般情况下，横道图能反映出工作的( )。
A.总时差
B.最迟开始时间
C.持续时间
D.自由时差
参考答案：C
解析：本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，表达的是工作的持续时间。

4.【单选题】某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m【sup|3】，预算单价95元/m【sup|3】，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m【sup|3】，实际单价90元/m【sup|3】，该工程此时的进度绩效指数为（）。
A.0.80
B.0.95
C.1.06
D.1.25
参考答案：D
解析：进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)/计划工作预算费用(BCWS)=(2.5*95)/(2*95)=1.25

5.【单选题】下列成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。
A.编制成本计划，确定合理详细的工作流程
B.对不同的技术方案进行经济效果分析
C.对成本管理目标进行风险分析
D.在执行合同的过程中寻求索赔的机会
参考答案：C
解析：组织措施的另一方面是编制成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。A选项属于组织措施；不同的技术方案进行技术经济分析比较，选择最佳方案。B选项属于技术措施；经济措施是最易被人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解成本管理目标。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。C选项正确，属于经济措施；在合同执行期间，合同管理的措施既要密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会。D选项属于合同措施。

6.【多选题】根据《标准施工招标文件》，承包人提交的合理化建议书的内容应包括( )。
A.建议工作的详细说明
B.工程竣工时间
C.进度计划和效益
D.必要的设计文件
E.与其他工作的协调
参考答案：ACDE
解析：本题考核的是合理化建议书的内容。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。

7.【多选题】在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有（）等。
A.内部审核
B.企业通报
C.认证注销
D.复评
E.认证暂停
参考答案：BCDE
解析：在质量管理体系中，获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。

8.【单选题】根据《标准施工招标文件》规定，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由（）审核。
A .分包人
B .监理人
C .项目经理
D .承包人
参考答案：B
解析：在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人)，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。

9.【多选题】在施工合同中，索赔的依据主要包括( )。
A.合同文件
B.法律、法规
C.日记
D.工程建设惯例
E.规范、标准
参考答案：ABD
解析：索赔的依据主要有:合同文件，法律、法规，工程建设惯例。

10.【单选题】项目管理责任制度的核心内容是（）。
A.项目经理责任制
B.项目承包责任制
C.项目绩效考核制度
D.项目奖惩制度
参考答案：A
解析：教材页码：P316-325 项目管理责任制度应作为项目管理的基本制度。项目经理责任制应是项目管理责任制度的核心内容。建设工程项目各实施主体和参与方应建立项目管理责任制度，明确项目管理组织和人员分工，建立各方相互协调的管理机制。

11.【单选题】在材料消耗定额分类中，直接构成工程实体，但比重较小的材料是（）。
A.零星材料
B.辅助材料
C.周转性材料
D.主要材料
参考答案：B
解析：教材页码：P203-211 按其使用性质、用途和用量大小不同，材料可划分为四类： ①主要材料，是指直接构成工程实体的材料； ②辅助材料，是指直接构成工程实体，但比重较小的材料； ③周转性材料(又称工具性材料)，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等； ④零星材料，是指用量小、价值不大、不便计算的次要材料。

1.【单选题】下列混凝土构件尺寸说法正确的是（）
A.矩形截面框架柱的边长不应小于250mm，圆形截面柱的直径不应小于300mm。
B.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于180mm，多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于150mm。
C.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于100mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于60mm。
D.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm
参考答案：D
解析：教材页码：P18-20 A选项：矩形截面框架柱的边长不应小于300mm，圆形截面柱的直径不应小于350mm。 B选项：高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm，多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm。 C选项：现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm。 D选项：预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。

2.【单选题】在墙上留置临时施工洞口，洞口净宽度最大限值为（）cm。
A.80
B.100
C.150
D.200
参考答案：B
解析：教材页码：P151-152 在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。

3.【单选题】下列关于脚手架安全控制要点说法不正确的是（）。
A.在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于200mm
B.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上
C.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
D.双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施
参考答案：A
解析：教材页码：P269-271 A选项：在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。 B选项：脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。 C选项：横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 D选项：双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施。本题要求选择不正确的选项，所以本题应选A选项。

4.【单选题】某民用建筑工程房间使用面积280m【sup|2】验收时，室内环境污染物浓度检测点数最少应设置（）点。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：C
解析：教材页码：P174-175 <img src="/upload/paperimg/20251022142010698383718-4f82a497d3b8/20251021122158b123.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】根据《住宅项目规范》，上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于（）。
A.30dB
B.33dB
C.35dB
D.37dB
参考答案：B
解析：教材页码：P4-5 根据《住宅项目规范》中的规定，上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于33dB。这一标准旨在确保住宅建筑内的声环境质量，减少对居民生活的影响。通过合理的管道设计和隔声措施，可以有效控制排水噪声，提高居住舒适度。此外，规范还要求与卧室相邻的卫生间内，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，并且应采取隔声包覆处理措施，以进一步降低噪声影响。

6.【单选题】填写三级动火申请表的是（）。
A.项目负责人
B.项目责任工程师
C.项目安全负责人
D.班组长
参考答案：D
解析：本题考核知识点为施工现场动火审批程序。 A选项错误，一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。 B选项错误，二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。 C选项错误，为迷惑正确选项，无实际意义。 D选项正确，三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。

7.【单选题】下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。
A.施工过程
B.流水强度
C.施工段
D.流水节拍
参考答案：C
解析：教材页码：P218 AB选项错误，属于工艺参数 C选项正确，属于空间参数 D选项错误，属于时间参数

8.【单选题】保温粘结材料复验项目是（）。
A.厚度
B.导热系数
C.冻融循环
D.压缩强度
参考答案：C
解析：教材页码：P159-160 <img src="/upload/paperimg/202406041418172150770f5-7346ec913a9e/20240604134345ff03.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】吊顶工程施工技术要求中，当吊杆长度大于（）时，应设置反支撑。
A.1.5m
B.1.8m
C.2.0m
D.2.5m
参考答案：A
解析：教材页码：P99 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。

10.【多选题】施工部署应包括的内容有（）。
A.工程目标
B.拟投入的最低人数和平均人数
C.资源配置计划
D.工程管理的组织
E.项目管理总体安排
参考答案：ACDE
解析：施工部署应包括的内容有：工程目标、重点和难点分析、工程管理的组织、进度安排和空间组织、“四新”技术、资源配置计划、项目管理总体安排。

1.【多选题】下列关于钢材性能的说法，正确的有（）。
A.屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据
B.钢材的塑性指标通常用强屈比表示
C.钢材的伸长率越大，塑性越大
D.在负温下使用的结构，应选用脆性临界温度较使用温度为高的钢材
E.钢材的抗拉强度高，其疲劳极限也较高
参考答案：ACE
解析：本题考核的知识点是建筑钢材的力学性能。选项B错误：钢材的塑性指标通常用伸长率表示。选项D错误：在负温下使用的结构，应选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。

2.【多选题】蒸压砖不能用于（）的建筑部位。
A.长期受热120°C以上
B.短期受热200°C以上
C.受急冷急热
D.有酸性介质腐蚀
E.有碱性介质腐蚀
参考答案：CD
解析：教材页码：P32-34 A选项错误：不能用于长期受热200°C以上的建筑部位。 BCD选项正确：蒸压砖：不能用于长期受热200°C以上、受急冷急热或有酸性介质腐蚀的建筑部位。长期受热200℃以上：蒸压砖在高温下可能会发生性能下降或结构破坏。受急冷急热：这种温度变化会导致蒸压砖内部产生应力，从而引起开裂或破损。有酸性介质腐蚀：酸性环境会侵蚀蒸压砖的成分，降低其耐久性和强度。 E选项错误：不能用于有酸性介质腐蚀的建筑部位。

3.【单选题】以下关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法中错误的是（）。
A.已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.0N/mm【sup|2】
B.在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水
C.在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆
D.混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合
参考答案：A
解析：本题考核的知识点是施工缝浇筑混凝土的要求。选项A错误：已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm【sup|2 】。

4.【单选题】填充后浇带可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少( )d的湿润养护。
A.7
B.10
C.14
D.21
参考答案：C
解析：教材页码：P65-68 填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

5.【单选题】下面材料中，适宜制作火烧板的是（）。
A.天然大理石
B.天然花岗石
C.建筑陶瓷
D.镜片玻璃
参考答案：B
解析：教材页码：P34-35 天然花岗石：所含石英在高温下会发生晶变，体积膨胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。

6.【多选题】围护结构保温层的隔热方法有（）。
A.外表面采用浅色处理
B.增设墙面遮阳
C.增设墙面绿化
D.设置通风间层
E.外设铝箔隔热层
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P5-6 围护结构保温层隔热的方法：外表面采用浅色处理，增设墙面遮阳以及绿化；设置通风间层，内设铝箔隔热层。

7.【单选题】关于主体结构梁、板混凝土浇筑顺序的说法，正确的是（）。
A.宜同时浇筑混凝土
B.有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑
C.单向板宜沿着板的短边方向浇筑
D.拱和高度大于0.6m时梁可单独浇筑混凝土
参考答案：A
解析：A选项：梁和板宜同时浇筑混凝土。 B选项：有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑。 C选项：单向板宜沿着板的长边方向浇筑。 D选项：拱和高度大于1m 的梁等结构，可单独浇筑混凝土。

8.【多选题】根据相关规范规定，脚手架及其地基基础在（）情况下必须进行检查与验收。
A.作业层上施加荷载后
B.遇有六级及六级以上大风、大雨后
C.每搭设完6～8m高度后
D.达到设计高度后
E.停用超过15天
参考答案：BCD
解析：本题考核知识点是脚手架的检查验收程序。脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收： ①基础完工后，脚手架搭设前； ②每搭设完6～8m高度后； ③作业层上施加荷载前； ④达到设计高度后； ⑤遇有六级及六级以上大风、大雨后； ⑥冻结地区解冻后； ⑦停用超过1个月的，在重新投入使用之前。

9.【多选题】下列属于安全生产费用管理原则的是（）。
A.筹措有章
B.支出有据
C.管理有序
D.监督有效
E.预防为主
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P130 ABCD选项正确：企业安全生产费用管理原则：筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效。 E选项错误：干扰项。

10.【单选题】适用于工程规模大、技术难度大、图纸设计不完整、设计变更多、工期较长（一般在一年之上）的工程项目的合同价款方式是（）。
A.固定单价合同
B.可调单价合同
C.固定总价合同
D.可调总价合同
参考答案：D
解析：A选项：固定单价不调整的合同称为固定单价合同，一般适用于技术难度小、图纸完备的工程项目。 B选项：固定单价可以调整的合同称为可调单价合同，一般适用于施工图不完整、施工过程中可能发生各种不可预见因素较多、需要根据现场实际情况重新组价议价的工程项目。 C选项：固定总价合同适用于规模小、技术难度小、工期短（一般在一年之内）的工程项目。 D选项：可调总价合同是指在固定总价合同的基础上，对在合同履行过程中因为法律、政策、市场等因素影响，对合同价款进行调整的合同，适用于工程规模大、技术难度大、图纸设计不完整、设计变更多、工期较长（一般在一年之上）的工程项目。

11.【多选题】钢板进场时必须检验的指标有( )。
A.屈服强度
B.扭矩系数
C.抗拉强度
D.伸长率
E.厚度偏差
参考答案：ACDE
解析：钢板进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

1.【单选题】招投标阶段，负责编制工程量清单及数量的单位是（）
A.设计单位
B.监理单位
C.投标人
D.招标人
参考答案：D
解析：我国的公路工程项目招标，一般均由招标单位提供工程量清单。招标单位在编制工程量清单时可参考最新《公路工程标准施工招标文件~ (2018 年版) ，其中有对工程量清单的专门介绍。

2.【单选题】下列措施中，（）不是石灰稳定土底基层裂缝的防治措施。
A.选用塑性指数合适的土
B.控制压实含水量
C.养护结束后应及时铺筑下封层
D.保证拌合遍数
参考答案：C
解析：教材页码：P106-107 本题考查的是无机结合料基层裂缝的防治。石灰稳定土底基层裂缝的预防措施： (1)石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养护，或铺上一层素土覆盖。 (2)选用塑性指数合适的土，或适量掺入砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质。 (3)加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌合遍数和石灰土的均匀性。 (4)控制压实含水量，在较大含水量下压实的石灰土，具有较大的干裂，宜在最佳含水量±1%时压实。 (5)尽量避免在不利季节施工，最好在第一次冰冻来临一个半月前结束施工。选项C，养护结束后应及时铺筑下封层是水泥稳定碎石基层裂缝的防治措施。

3.【单选题】根据公路工程质量事故等级标准，下列所述为重大质量事故的是（）。
A.死亡10人以上，29人以下
B.直接经济损失300万元以上，不满500万元
C.中型水运工程主体结构垮塌、报废的事故
D.特大型桥梁主体结构垮塌
参考答案：D
解析：教材页码：P270 本题考查的是公路工程质量事故管理相关规定。公路水运建设工程质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级；直接经济损失在一般质量事故以下的为质量问题。 1.特别重大质量事故，是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。 2.重大质量事故，是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。 3.较大质量事故，是指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下，或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、路基(行车道宽度)整体滑移，或者中型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。 4.一般质量事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌，或者小型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

4.【多选题】公路设计变更分为（）。
A.重大设计变更
B.较大设计变更
C.一般设计变更
D.特大设计变更
E.专项设计变更
参考答案：ABC
解析：教材页码：P256 公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

5.【多选题】路基技术准备工作的内容主要包括（）。
A.熟悉设计文件
B.现场调查核对
C.设计交桩
D.确定施工方法
E.试验及试验路段施工
参考答案：ABCE
解析：ABCE选项正确，本题考查的是路基施工准备。路基施工前应做好组织、物资和技术三大准备。技术准备工作的内容主要包括熟悉设计文件、现场调查核对、设计交桩、复测与放样、试验及试验路段施工等。

6.【单选题】坐标法放样目前主要采用的仪器是( )。
A.经纬仪
B.红外线测距仪
C.全站仪
D.GPS
参考答案：C
解析：C选项正确，本题考查的是公路工程施工测量方法。坐标法放样根据设计单位布设的导线点和设计单位提供的逐桩坐标表进行放样的一种方法。利用全站仪进行放样。 <img src="/upload/paperimg/202406061451091243316c8-fc0442ceda44/2024020409592525da.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】沥青路面按矿料级配分（）。
A.半开级配沥青混合料
B.开级配沥青混合料
C.密级配沥青混凝土混合料
D.间断级配沥青混合料
E.砂粒式沥青混合料
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。按矿料级配分类： (1)密级配沥青混凝土混合料，代表类型有沥青混凝土、沥青稳定碎石。 (2)半开级配沥青混合料，代表类型有改性沥青稳定碎石，用AM表示。 (3)开级配沥青混合料，代表类型有排水式沥青磨耗层混合料，以OGFC表示；另有排水式沥青稳定碎石基层，以ATPB表示。 (4)间断级配沥青混合料，代表类型有沥青玛蹄脂碎石(SMA)。

8.【单选题】可承担各类桥梁工程的施工企业是（）。
A.桥梁工程专业承包特级企业
B.桥梁工程专业承包一级企业
C.桥梁工程专业承包二级企业
D.桥梁工程专业承包三级企业
参考答案：B
解析：教材页码：P275-276 本题考查的是公路工程施工企业资质管理。桥梁工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。

9.【单选题】混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度( )后，行人方可通行。
A.40％
B.50％
C.75％
D.100％
参考答案：A
解析：本题考查的是水泥混凝土路面的施工。混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40％后，行人方可通行。在路面养护期间，平交道口应搭建临时便桥，面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

10.【多选题】关于安全带使用说法，正确的有（）。
A.安全带应低挂高用
B.安全带的安全绳与悬吊绳应共用连接器
C.安全带的安全绳可作为悬吊绳
D.安全带的安全绳不得打结使用
E.安全带的安全绳上不得挂钩
参考答案：DE
解析：本题考查的是公路工程项目安全管理措施。安全带使用除应符合现行《安全带》GB 6095的规定外，还应符合下列规定： ①安全带除应定期检验外，使用前还应进行检查。织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆以及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的，应及时报废。 ②安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上。 ③安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩。 ④缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。 ⑤安全带的各部件不得随意更换或拆除。 ⑥安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳的有效长度不应大于1.2m。 ⑦严禁安全绳用作悬吊绳。严禁安全绳与悬吊绳共用连接器。新更换安全绳的规格及力学性能必须符合规定，并加设绳套。

1.【单选题】加筋土挡土墙施工要求说法错误的有（）。
A.墙背拉筋锚固段填料宜采用具有一定级配、透水性好的砂类土或碎砾石土
B.填料摊铺、碾压应从拉筋中部开始平行于拉筋方向进行，不得平行于墙面碾压
C.拉筋贯通整个路基时，宜采用单根拉筋拉住两侧面板
D.单根拉筋应垂直于面板，多根拉筋应按设计扇形铺设
参考答案：B
解析：教材页码：P35-39 本题考查的是防护与支挡工程的施工。加筋土挡土墙施工要求如下： (1)A选项正确，墙背拉筋锚固段填料宜采用具有一定级配、透水性好的砂类土或碎砾石土，土中的粗颗粒不应含有在压实过程中可能破坏拉筋的带尖锐棱角的颗粒。 (2)D选项正确，拉筋应按设计位置水平铺设在已经整平、压实的土层上，单根拉筋应垂直于面板，多根拉筋应按设计扇形铺设。聚丙烯土工带拉筋安装应平顺，不得打折、扭曲，不得与硬质、棱角填料直接接触，其他要求应符合现行《公路土工合成材料应用技术规范》JTG/TD32的相关规定。 (3)墙面板安设应根据高度和填料情况设置适当的仰斜，斜度宜为1:0.02~1:0.05。安设好的面板不得外倾。 (4)C选项正确，拉筋与面板之间的连接应牢固，连接部位强度应不低于拉筋强度。拉筋贯通整个路基时，宜采用单根拉筋拉住两侧面板。 (5)B选项错误，填料摊铺、碾压应从拉筋中部开始平行于墙面进行，不得平行于拉筋方向碾压。应先向拉筋尾部逐步摊铺、压实，然后再向墙面方向进行。 (6)路基施工分层厚度及每层碾压遍数，应根据拉筋间距、碾压机具和密实度要求，通过试验确定，不得使用羊足碾碾压。靠近墙面板1m范围内，应使用小型机具夯实或人工夯实，不得使用重型压实机械压实。严禁车辆在未经压实的填料上行驶。 (7)施工过程中应加强对墙身变形的观测，发现异常变化应及时处理。

2.【多选题】沥青混合料在运输过程中出现（）时应予以废弃。
A.已离析的混合料
B.硬化在运输车箱内的混合料
C.在夏季中午高温时运输的混合料
D.低于规定铺筑温度的混合料
E.被雨淋的混合料
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。热拌沥青混合料的运输中，已离析、硬化在运输车箱内的混合料，低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料予以废弃。

3.【单选题】混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度( )后，行人方可通行。
A.40％
B.50％
C.75％
D.100％
参考答案：A
解析：教材页码：P100-101 本题考查的是水泥混凝土路面的施工。混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40％后，行人方可通行。在路面养护期间，平交道口应搭建临时便桥，面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

4.【单选题】下列不属于公路工程施工质量管理现场检查控制方法的是（）。
A.测量
B.观察
C.审核
D.分析
参考答案：C
解析：教材页码：P330-332 本题考查的是公路工程质量控制方法及措施。现场质量检查控制的方法主要是：测量、试验、观察、分析、记录、监督、总结改进。

5.【多选题】无机结合料稳定材料层之间的处理说法正确的是（）。
A.在上层结构施工前，应将下层养护用材料彻底清理干净
B.下承层清理后应限制交通
C.在上层施工前12h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆
D.稳定细粒材料结构层施工时，根据土质情况，最后一道碾压工艺可采用凸块式压路机碾压
E.应采用人工、小型清扫车以及洒水冲刷的方式将下层表面的浮浆清理干净
参考答案：ADE
解析：本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。无机结合料稳定材料层之间的处理： (1)A选项正确，在上层结构施工前，应将下层养护用材料彻底清理干净。 (2)E选项正确，应采用人工、小型清扫车以及洒水冲刷的方式将下层表面的浮浆清理干净。下承层局部存在松散现象时，也应彻底清理干净。 (3)BC选项错误，下承层清理后应封闭交通。在上层施工前1~2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。 (4)可采用上下结构层连续摊铺施工的方式，每层施工应配备独立的摊铺和碾压设备，不得采用一套设备在上下结构层来回施工。 (5)D选项正确，稳定细粒材料结构层施工时，根据土质情况，最后一道碾压工艺可采用凸块式压路机碾压。综上所述，本题选择ADE。

6.【单选题】涵洞回填施工时，涵洞洞身填土每侧长度不应小于（），亦不应小于设计值。
A.5m
B.洞身填土高度的1倍
C.涵洞跨径的1倍
D.洞身填土高度的2倍
参考答案：B
解析：教材页码：P176-178 本题考查的是涵洞施工。涵洞洞身填土每侧长度不应小于洞身填土高度的一倍，亦不应小于设计值。

7.【单选题】梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距称之为（）。
A.标准跨径
B.理论跨径
C.计算跨径
D.净跨径
参考答案：D
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。净跨径：对于梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距，用l【sub|0】表示。

8.【单选题】涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，除机电工程外，合格率不得低于（），且检测值不得超过规定极值，否则该检验项目为不合格。
A.100%
B.95%
C.90%
D.85%
参考答案：B
解析：涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目（分项工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的实测项目），合格率不得低于95%（机电工程为100%），且检测值不得超过规定极值，否则该检验项目为不合格。

9.【多选题】当混凝土堵塞导管且堵塞的导管长度较短时，可疏通导管内的混凝土的方法有（）。
A.拔出导管
B.用型钢插入导管内来疏通
C.导管上固定附着式振捣器进行振动
D.高压水枪喷射
E.拔插抖动导管，不可将导管口拔出混凝土面
参考答案：BCE
解析：教材页码：P179 本题考查的是钻孔灌注桩断桩的防治。当混凝土堵塞导管时，可采用拔插抖动导管（注意不可将导管口拔出混凝土面）。当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通，也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动来疏通导管内的混凝土。

10.【单选题】根据《交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知》（交安监发（2014）266号）要求，对暂时无有效措施的（）级风险，应立即停工。
A.I
B.II
C.III
D.IV
参考答案：D
解析：教材页码：P262 D选项符合题意，对暂时无有效措施的IV级风险，应立即停工。

11.【单选题】关于钻孔灌注桩施工的说法中，正确的是（）。
A.按使用期间可能出现的最不利内力组合配置钢筋，钢筋用量较多
B.桩位位于旱地时，可在原地适当平整并填土压实形成工作平台
C.水流湍急或潮位涨落较大的水域，应采用浮式平台
D.施工平台的顶面高程应高于桩施工期间可能的最高水位0.5m以上
参考答案：B
解析：教材页码：P140-146 本题考查的是桥梁基础工程施工。钻孔灌注桩是基础形式的一种，是指在工程现场通过机械钻孔的手段在地基土中形成桩孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而形成基础的一种工艺。钻孔灌注桩桩长可以根据持力土层的起伏面变化，并按使用期间可能出现的最不利内力组合配置钢筋，钢筋用量较少，具有工艺简便、承载力大、适应性强等突出特点，在桥梁基础工程中得到广泛应用。钻孔前应先布置施工平台。桩位位于旱地时，可在原地适当平整并填土压实形成工作平台；桩位位于浅水区时，宜采用筑岛法施工；桩位位于深水区时，宜搭设钢制平台，当水位变动不大时，亦可采用浮式工作平台，但在水流湍急或潮位涨落较大的水域，不应采用浮式平台。各类施工平台的平面面积大小，应满足钻孔成桩作业的需要；其顶面高程应高于桩施工期间可能的最高水位1.0m以上，在受波浪影响的水域，尚应考虑波高的影响。

1.【多选题】建筑材料按其功能用途分类可分为( )等。
A.结构材料
B.防水材料
C.粘合材料
D.防护材料
E.隔热保温材料
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是建筑材料的类型和特性。按材料功能用途分类：结构材料、防水材料、胶凝材料、装饰材料、防护材料、隔热保温材料。 C选项属于迷惑干扰选项，结合上述内容可知，故本题答案为ABDE。

2.【单选题】根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007），采用电力起爆方法开挖隧洞，装炮时，可在30m以外用（）照明。
A.投光灯
B.白炽灯
C.防爆灯
D.节能灯
参考答案：A
解析：采用电力起爆方法，装炮时距工作面30m以内应断开电源，可在30m以外用投光灯或矿灯照明。

3.【单选题】为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目为（）。
A.措施项目
B.零星工作项目
C.分类分项工程项目
D.其他项目
参考答案：D
解析：教材页码：P406-407 其他项目指为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目。其他项目清单中的暂列金额和暂估价两项，指招标人为可能发生的合同变更而预留的金额和暂定项目。

4.【多选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008的有关规定，合同工程完工验收应具备以下条件( )。
A.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值
B.工程质量缺陷已基本处理并已妥善安排
C.施工现场已经进行清理
D.工程完工结算已完成
E.合同范围内的工程项目已按合同约定完成
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P319-321 合同工程验收需具备的条件： ①合同范围内的工程项目和工作已完成。 ②合同范围内的工程施工质量验收已完成。 ③观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值(如有时)。 ④质量缺陷已按要求进行处理。 ⑤工程完工结算已完成或工程计量已确认。 ⑥施工现场具备验收条件。 ⑦应归档文件(资料)已收集、整理。 ⑧历次验收遗留问题已处理，未处理的遗留问题有具体处理意见且不影响合同工程验收。 ⑨合同约定的其他条件。

5.【多选题】施工放样的原则是（）。
A.由整体到局部
B.先控制、后碎部
C.先细部、后控制
D.由整体到控制
E.由细部到局部
参考答案：AB
解析：教材页码：P38-40 本题考查的是水利水电工程施工放样。施工放样的原则是“由整体到局部”“先控制、后碎部”，即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线，用以控制工程建筑物的整个位置。根据主轴线来测设工程建筑物细部，保证各部分设计的相对位置。

6.【多选题】坝面作业可分为( )等工序。
A.覆盖层清除
B.铺土
C.修整边坡
D.质量检验
E.压实
参考答案：BCE
解析：坝面作业包括铺土、平土、洒水或晾晒(控制含水量) 、土料压实、修整边坡、铺筑反滤层、排水体及护坡、质量检查等工序。

7.【单选题】根据《水利工程建设项目管理规定（试行）》（2016年修订），下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是( )。
A.初步设计
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.预可行性研究
参考答案：D
解析：水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段，各阶段工作实际开展时间可以重叠。

8.【多选题】单位工程验收工作包括的主要内容有( )。
A.检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录
B.检查工程投资控制和资金使用情况
C.检查工程是否按批准的设计内容完成
D.对验收中发现的问题提出处理意见
E.评定工程施工质量等级
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P318-319 单位工程验收主要内容包括：现场检查工程完成情况和工程质量；检查工程是否按批准的设计内容完成；检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；评定工程施工质量；检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；对验收中发现的问题提出处理意见；讨论并通过单位工程验收鉴定书。

9.【单选题】在坝体填筑中，关于结合部位的处理，说法错误的是（）。
A.无论何种坝基，只有填筑厚度达到3m以上时，才可以使用重型压实机械
B.对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法
C.若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料
D.靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实
参考答案：A
解析：本题考查的是土方填筑技术。无论何种坝基，只有填筑厚度达到2m以上时，才可以使用重型压实机械。A选项错。对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法。B选项正确。若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料。C选项正确。靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实。D选项正确。

10.【单选题】采购及保管费指材料采购和保管过程中所发生的各项费用，依材料运到工地仓库价格不包括运输保险费为基准计算。水泥材料采购及保管费费率为( )。
A.3.5%
B.2.2%
C.2.75%
D.3.3%
参考答案：D
解析：水泥、碎石、砂、块石的采购及保管费费率为3.3%。

1.【多选题】下列关于涵洞构造的说法正确的是( )。
A.圆形管涵可适用于有压或无压涵洞
B.盖板涵可用于有压涵洞
C.有压涵洞各节间的沉降缝应设止水
D.为防止洞身外围产生集中渗流可设截水环
E.拱形涵洞，多用于填土较高、跨度较大的无压涵洞
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P17-20 本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。圆形管涵，它的水力条件和受力条件较好，多由混凝土或钢筋混凝土建造，适用于有压涵洞或小型无压涵洞。A选项正确。盖板涵洞，断面为矩形，由底板、边墙和盖板组成，适用于小型无压涵洞。 B选项错。对于有压涵洞，沉降缝中要设止水，以防止渗水使涵洞四周的填土产生渗透变形。C选项正确。对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用带土包裹形成涵衣，用以防止洞身外围产生集中渗流。D选项正确。拱形涵洞，由底板、边墙和拱圈组成。因受力条件较好，多用于填土较高、跨度较大的无压涵洞。E选项正确。故本题答案为ACDE。

2.【多选题】根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》，水利工程建设项目实行( )。
A.统一管理
B.综合管理
C.分级管理
D.分层管理
E.目标管理
参考答案：ACE
解析：本题考核的是水利工程建设项目管理原则。根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》(2016年修订)(水利部水建[1995]128号)，水利工程建设项目实行统一管理、分级管理和目标管理。

3.【多选题】水利工程建设项目的前期工作包括（）。
A.综合规划
B.项目建议书
C.可行性研究
D.初步没计
E.施工图设计
参考答案：BCD
解析：水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。

4.【多选题】《水土保持法》规定，水土保持工作实行( )、全面规划、科学管理、注重效益的方针。
A.保护优先
B.预防为主
C.重点防治
D.综合治理
E.因地制宜
参考答案：ABDE
解析：《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针。

5.【单选题】防洪库容是指（）之间的水库容积。
A.正常蓄水位、校核洪水位
B.防洪限制水位、防洪高水位
C.正常蓄水位、防洪高水位
D.防洪限制水位、校核洪水位
参考答案：B
解析：防洪库容指防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积。

6.【单选题】根据《中华人民共和国水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失( )。
A.重点规划区
B.重点保护区
C.重点预防区
D.重点治理区
参考答案：C
解析：本题考核的是修建工程设施的水土保持预防规定。国家在水土流失重点预防区和重点治理区，实行地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，划定为水土流失重点预防区；对水土流失严重的区域，划定为水土流失重点治理区。

7.【单选题】固结灌浆孔应按分序加密的原则进行，浆液浓度应( )。
A.先浓后稀
B.先稀后浓
C.保持不变
D.无需控制
参考答案：B
解析：教材页码：P90-91 本题考查的是灌浆技术。固结灌浆孔应按分序加密，浆液应按先稀后浓的原则进行。

8.【多选题】地下暗挖工程需要编制专项施工方案，并组织专家进行论证，施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经（）审核签字后，方可组织实施。
A.施工单位技术负责人
B.施工单位项目经理
C.总监理工程师
D.项目法人单位负责人
E.施工单位安全负责人
参考答案：ACD
解析：需要专家论证的专项施工方案施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。

9.【单选题】为了减小坝体的渗透压力，靠近上游坝面设置排水管幕，排水管间距为（）m。
A.1-2
B.2-3
C.2-4
D.3-4
参考答案：B
解析：为了减小坝体的渗透压力，靠近上游坝面设置排水管幕，排水管幕与上游坝面的距离一般为作用水头的1/25-1/15，且不小于2m。排水管间距2-3m。

10.【多选题】电子招标投标系统根据功能的不同，分为（）平台。
A.交易
B.公共服务
C.行政监督
D.招标人管理
E.服务接口
参考答案：ABC
解析：教材页码：P273-275 ABC选项正确，电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

11.【单选题】选择截流方法时，应需要综合考虑的因素不包括( )。
A.分析水力学参数(计算)
B.分析施工条件和截流难度
C.考虑抛投材料数量和性质
D.截流的进占方式
参考答案：D
解析：教材页码：P76-77 本题考查的是截流方式。截流方式应综合分析水力学参数、施工条件和截流难度、抛投材料数量和性质、抛投强度等因素，进行技术经济比较后选择。

1.【单选题】城市主干道的水泥混凝土面层不宜选择的主要原材料是( )。
A.42．5级以上硅酸盐水泥
B.粒径小于19．0mm砾石
C.粒径小于31．5mm碎石
D.细度模数在2．5以上的淡化海砂
参考答案：D
解析：教材页码：P6-8 宜采用质地坚硬，细度模数在2.5 以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要求。淡化海砂不得用于城镇快速路、主干路、次干路，可用于支路。故选择D 水泥要求：主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥（选项A符合要求）。粗集料要求：碎石最大粒径不得大于31.5mm（选项C符合要求）；砾石不宜大于19.0mm（选项B符合要求）。细集料要求：海砂不得直接用于混凝土面层，必须使用淡化海砂且经过净化处理（选项D中"淡化海砂"虽经处理，但不能用在城市主干道）

2.【多选题】深基坑施工时，稳定坑底的措施有( ）。
A.加深围护结构入土深度
B.坑底土体加固
C.坑内井点降水
D.适时施工底板结构
E.加快土方开挖进度
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P125-129 坑底稳定控制： ①保证深基坑坑底稳定的措施有加深围护结构入土深度（A选项）、坑底土体加固（B选项）、坑内井点降水（C选项）等。 ②适时施作底板结构（D选项）。 E选项加快土方开挖进度会导致坑底不稳定，属于错误选项

3.【单选题】在混凝土生产过程中，对砂石料的含水率的检测，每一工作班不应少于( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
解析：此题考核混凝土施工原材料计量各种计量器具应按计量法的规定定期检定，保持计量准确。在混凝土生产过程中，应注意控制原材料的计量偏差。对砂石料的含水率的检测，每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数，根据砂石料实际含水量调整砂石料和水的用量。（故选择A）

4.【单选题】某市政工程网络计划如图1所示，其关键线路是（）。 <img src="/upload/paperimg/202104281039221807847d2-bddca9602733/1036312300.jpg" style="width:100%;"/>
A.①→②→③→⑤→⑦→⑧
B.①→②→③→④→⑥→⑦→⑧
C.①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧
D.①→②→④→⑥→⑦→⑧
参考答案：C
解析：计算总工期用“大数相加法”。有四句口诀：“从小往大加，留大将小划，一箭一个数，工期数最大”。起始点①肯定是0。①→②之间是3，在②节点标注3。②→③延续时间是6，③节点就是3+6=9。②→④延续时间是8，④节点是3+8=11；而④节点有两个箭线，要有两个计算结果，③→④是虚工序，9+0=9；④节的两个计算结果11与9相比11大，留11。③→⑤延续时间是12，⑤节点是94-12=21。⑤→⑥是虚工序，21+0=21；④→⑥延续时间是5，11+5=16；⑥节点的数值留大去小，是21。以此类推⑦节点是30，⑧节点即总工期为34。用“相等双线法”计算关键线路。四句口诀是“从大往小减，相等画双线，不等画叉子，双线是关键”。“从大往小减”，即从大的节点号逆着箭线的方向往小的节点号减。⑧节点即总工期是34。⑦→⑧延续时间是4，34-4=30，与⑦节点30相等，⑦→⑧画双线。⑦节点是30，⑥→⑦延续时间是9，30-9=21，与⑥节点21相等，⑥→⑦之间画双线。⑦→⑤延续时间是5，30-5=25，而⑤节点21，与25不相等，所以⑤→⑦画叉子。同理④节点计算结果为21-5=16，不等于11，④→⑥画叉子。⑤→⑥为21-0=21，与⑤节点21相等，⑤→⑥画双线，以此类推，得到⑦→⑧、⑥→⑦、⑤→⑥、③→④、②→③、①→②连续的双线(关键线路)。双线上的节点就是关键线路的节点，即答案C。

5.【单选题】用于沥青路面压实度检测的方法是（）。
A.钻芯法
B.环刀法
C.灌砂法
D.灌水法
参考答案：A
解析：此题考核压实度的测定沥青路面检测方法有两种 1.钻芯法检测 2.核子密度仪检测。 BCD均是路基压实度检测方法。故选择A

6.【单选题】桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。
A.丙酮
B.硅脂
C.清机油
D.脱模剂
参考答案：B
解析：活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。故选择B

7.【单选题】关于下沉式绿地施工，以下说法正确的一项是（）
A.在地下水位较高的地区，应在绿地高处设置出流口
B.道路红线内外绿地的高程一般高于路面并与道路景观相结合
C.绿地内表层土壤入渗能力不够时，可另设置渗透设施
D.应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用木本植物
参考答案：C
解析：A选项错误；在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口B选项错误；道路红线内外绿地的低于程一般高于路面并与道路景观相结合D选项错误；应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物

8.【单选题】为避免孔径误差，应认真校核原始水准点和各孔口绝对高程，每根桩开孔前（）。
A.实行签证手续
B.测量钻机平台高程
C.复测桩位孔口高程
D.测量护筒上口高程
参考答案：C
解析：教材页码：P96-98 施工前认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程，每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。每根桩孔开孔时，应验证钻头规格，避免因作业人员疏忽错用其他规格的钻头，或因钻头陈旧，磨损导致孔径误差。故选择C

9.【单选题】钻孔埋桩宜用于（）。
A.砂类土、黏性土
B.密实的黏性土、砾石、风化岩
C.软黏土(标准贯入度N＜20)、淤泥质土
D.黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况
参考答案：D
解析：教材页码：P60-62 A选项（砂类土、黏性土）是锤击沉桩的适用条件 B选项（密实的黏性土、砾石、风化岩）是振动沉桩的适用条件 C选项（软黏土、淤泥质土）是静力压桩的适用条件钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况。故选择D

10.【多选题】土工合成材料可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间，具有（）、隔离等功能。
A.加筋
B.防护
C.过滤
D.排水
E.衬垫
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P18-19 土工合成材料是以人工合成的聚合物为原料制成的各类型产品，是城镇道路岩土工程中应用的合成材料的总称。它可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间，具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。应用时按照其在结构中发挥的主要功能进行选型和设计。故本题选A,B,C,D E. 衬垫：属于土工膜的特殊应用，非基本功能

1.【单选题】施工单位应当在危险性较大的分部分项工程（）编制专项方案。
A.确认前
B.施工前
C.确认后
D.测量后
参考答案：B
解析：教材页码：P285-291 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。故选择B

2.【多选题】下列关于供热管道用蒸汽清(吹)洗应符合的要求说法错误的是（）。
A.蒸汽吹洗的排汽管应引出室外
B.必须划定安全区、设置标识，在整个吹洗过程中，应有专人值守
C.蒸汽吹洗前应缓慢升温进行暖管
D.吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方60°为宜
E.吹洗次数应为2～3次，每次吹洗20～30min
参考答案：DE
解析：此题考核供热管道用蒸汽吹洗应符合的要求 D选项的正确表述：吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方45°为宜。 E选项的正确表述：吹洗次数应为2～3次，每次的间隔时间宜为20～30min。故选择DE

3.【多选题】在沥青混合料摊铺过程中，具备条件的道路宜采用（）集成的先进技术
A.机械化
B.数字化
C.网联化
D.电气化
E.智能化
参考答案：BCE
解析：教材页码：P19-24 具备条件的道路宜采用数字化、网联化、智能化集成的先进施工技术，例如利用卫星定位、三维数据模型(BIM)、激光控制等先进技术手段。因此，符合题目要求的正确选项是 B、C、E。 A. 机械化：虽然沥青混合料摊铺需要机械设备（如摊铺机、压路机），但题目强调的是"先进技术"，机械化是基础而非先进集成技术。 D. 电气化：电气化通常指设备动力来源（如电动机械），与题目要求的先进施工技术无关。

4.【多选题】关于燃气管网附属设备安装要求的说法，正确的有( )
A.阀门上有箭头标志时，应依据介质的流向安装
B.补偿器按气流方向安装在阀门的上侧
C.排水器盖应安装在排水器井的中央位置
D.放散管应装在最低点和每个阀门之后
E.地下燃气管道上的阀门，一般都设置在阀门井外
参考答案：AC
解析：方向性：一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。（A正确）补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向)，利用其伸缩性能，方便阀门的拆卸和检修。（B错误）排水器盖应安装在排水器井的中央位置，出水口阀门的安装位置应合理，并应有足够的操作和检修空间。（C正确）放散管应装在最高点和每个阀门之前( 按燃气流动方向)。（D错误）为保证管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井内。（E错误）

5.【单选题】水泥混凝土拌合物搅拌时，外加剂应以（）形态添加。
A.粉末
B.碎屑
C.泥塑
D.溶液
参考答案：D
解析：教材页码：P49-52 当掺入外加剂时，外加剂应调成适当浓度的溶液再掺入，搅拌时间宜延长。故本题选D

6.【单选题】当心触电标牌属于( )。
A .禁止
B . 警告
C .指令
D .指示
参考答案：B
解析：在施工机具旁设置当心触电、当心伤手等警告标志。

7.【多选题】为满足桥面变形要求，伸缩装置通常设置在（）。
A.两梁端之间
B.梁端与桥台之间
C.最大弯矩处
D.湿接缝处
E.桥梁铰接位置
参考答案：ABE
解析：教材页码：P83-84 为满足桥面变形要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间、桥梁铰接位置上设置伸缩装置。伸缩缝的作用在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料引起的上部结构间的位移和联结。

8.【多选题】采用块石铺砌进行人行道改造时，以下说法有误的是（）
A.更新的块石材质，规格应与原路面一致
B.块石路面采用大理石时，应进行抛光或机刨处理
C.当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层
D.铺砌后的块石应夯平实，并应采用小于5mm砂砾填缝
E.块石有铺贴不平时，可通过垫石屑找平
参考答案：BE
解析：教材页码：P224-225 A,C,D选项说法正确 B选项错误：块石路面采用花岗石、大理石时，不宜抛光、机刨 E选项错误：块石施工时整平层砂浆应饱满，严禁在块石下垫碎砖、石屑找平

9.【多选题】地下水的回灌方式通常包括有（）
A.重力回灌
B.真空回灌
C.虹吸回灌
D.压力回灌
E.堆载回灌
参考答案：ABD
解析：教材页码：P110 地下水回灌方式包括重力回灌、真空回灌、压力回灌。故本题选A,B,D C. 虹吸回灌：虹吸原理适用于液体输送，但非规范认可的地下水回灌方式。 E. 堆载回灌：堆载指通过外加荷载固结土体，与回灌无关。

10.【多选题】下列符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021有关规定的是（）。
A.地基基础工程施工应采取措施控制振动、噪声、扬尘
B.施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验
C.承受水平力较大的桩应进行抗拔承载力检验
D.灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取
E.<sub></sub>基坑回填应分层填筑压实，两侧交替进行
参考答案：ABD
解析：本题考查的是施工质量控制相关强制性规定。 C错误，施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验，承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验，抗拔桩应进行抗拔承载力检验。 E错误，基坑回填应排除积水，清除虚土和建筑垃圾，填土应按设计要求选料，分层填筑压实，对称进行，且压实系数应满足设计要求。

11.【多选题】影响混凝土内部的温度的主要与（）有关
A.混凝土的厚度
B.混凝土的水泥用量
C.砂石料的温度
D.外加剂的用量
E.混凝土的浇筑时间
参考答案：AB
解析：教材页码：P98-101 混凝土内部的温度与混凝土的厚度及水泥用量有关，混凝土越厚，水泥用量越大，内部温度越高。正确答案：A、B C选项（砂石料的温度）错误：虽然砂石温度可能影响初期入模温度，但决定内部核心温度的是水化热积累，而非骨料温度。 D选项（外加剂的用量）错误：外加剂主要影响凝结时间或流动性，对水化热总量影响有限。 E选项（混凝土的浇筑时间）错误：浇筑时间可能影响环境温差，但不直接决定混凝土内部温度的高低。

1.【多选题】矿井施工优选施工方案的具体措施有( )。
A.合理安排，缩短井巷工程关键线路的工程量
B.副井尽量先开工，提前形成提升、排水和供电系统
C.提前形成通风系统，加大通风能力，适应多头掘进需要
D.加大投入，采用先进施工方法，力争加快施工进度
E.全面分析和制定技术安全措施，并组织实施，避免发生重大安全事故
参考答案：ACE
解析：教材页码：P208 ACE选项正确：矿井建设施工优选施工方案的具体措施包括： (1)根据实际情况，综合分析，全面衡量，缩短井巷工程关键线路的工程量。 (2)井巷工程关键路线贯通掘进，由主、副井开拓井底车场、硐室，提前形成永久排水、供电系统，加快主、副井永久提升系统的装备，以适应为矿井加快建设而在提升能力方面的需要，由风井提前开拓巷道，提前形成通风系统，加大通风能力，适应多头掘进需要。 (3)制定单位工程施工技术方案时，必须充分考虑自然条件，全面分析和制定技术安全措施，并组织实施，做到灾害预防措施有力，避免发生重大安全事故。 (4)采用的施工工艺、施工装备，要经方案讨论对比，选择经济合理的工艺和方案。 B选项错误：这一说法并不完全准确。虽然尽早形成提升、排水和供电系统是有益的，但副井是否应先于主井或风井开工需视具体情况而定。 D选项错误：虽然采用先进施工方法确实可以提高施工效率，但单纯强调“加大投入”并不是一个经济合理的措施。优选施工方案应注重经济效益和技术合理性的平衡。因此，答案选A、C、E。

2.【单选题】根据《煤炭建设工程资料管理标准》NB／T51051—2016，属于井巷工程竣工验收资料中技术资料的是（）。
A.开工报告
B.单位工程质量认证书
C.施工组织设计
D.隐蔽工程检查验收记录
参考答案：C
解析：井巷工程项目竣工验收资料的组成由管理资料、技术资料和质量控制资料三大部分组成。按照《煤炭建设工程资料管理标准》，开工报告、单位工程质量认证书属于管理资料；工程技术资料包括(1)施工组织设计及施工方案1)施工组织设计(施工方案)内部审核表2)危险性较大的分部分项工程施工方案专家论证评审表(2)设计变更文件1)设计交底、图纸会审记录2)设计变更通知单3)工程洽商记录；隐蔽工程检查验收记录属于质量控制资料。故答案应选C。

3.【多选题】井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作有（）。
A.立即组织抢险
B.对相关责任人处罚
C.尽快恢复生产
D.尽快消除现场危险
E.上报有关管理部门
参考答案：ADE
解析：事故的应急处理要求：1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人;负责人接到报告后，应当于1h内报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2 .事故发生单位负责人接到事故报告后，应立即启动事故相应应急预案，或者采取:有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3 .事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因事故抢险救援必须改变事故现场状况的，应当绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

4.【多选题】矿业工程二级建造师可以承担的项目有（）。
A.单项工程合同额2000万元的巷道工程
B.瓦斯涌出量为15m³/t，长度1500m的煤巷工程
C.年产90万吨的低瓦斯煤矿建设工程
D.合同额1000万元的隧道工程
E.年产15万吨的铀矿建设工程
参考答案：CDE
解析：教材页码：P165-166 一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。

5.【多选题】关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。
A.提升能力与装岩能力配套
B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套
C.地面排矸能力与矿车运输能力配套
D.支护能力与掘进能力配套
E.辅助设备与掘砌设备配套
参考答案：ADE
解析：立井井筒施工机械化作业线的配套主要根据设备条件、井筒条件和综合经济效益等方面进行考虑，通常： (1)根据工程的条件、施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，合理选定配套类型； (2)要保证各设备之间的能力匹配，主要应保证提升能力与装岩能力、一次爆破矸石量与装岩能力、地面排矸与提升能力、支护能力与掘进能力以及辅助设备与掘砌能力的匹配； (3)配套方式应与作业方式相适应； (4)配套方式应与设备技术性能相适应； (5)配套方式应与施工队伍的素质相适应； (6)配套方式应尽可能先进、合理； (7)提升能力应适当提高，以提高系统的可靠性。因此，说法正确的是A、D、E。

6.【单选题】井下巷道掘进施工发现有出水征兆时，必须（）。
A.设置防水闸门
B.注浆加固
C.探水前进
D.安设排水设备
参考答案：C
解析：井下采掘作业遇到下列情况时，必须探水前进：①接近含水的断层、流沙层、砾石层、溶洞或陷落柱时；②接近与地表水体或与钻孔相通的地质破碎带时；③接近积水的老窑、旧巷或灌过泥浆的采空区时；④发现有出水征兆时；⑤掘开隔离矿柱或岩柱放水时。

7.【单选题】《企业安全生产标准化基本规范》内容中不属于核心要求的是（　　）。
A.安全投入
B.安全管理制度
C.作业安全管理
D.安全生产方针
参考答案：D
解析：《企业安全生产标准化基本规范》GB／T 33000-2016的内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、核心要求等五章。在核心要求这一章中，对企业安全生产的目标、组织机构、安全投入、安全管理制度、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面的内容作了具体规定。其中安全方针不属于核心要求。因此本题答案为D。

8.【单选题】用于地下水位以上，深度5～15m湿陷性黄土或人工填土的地基是（　　）。
A.灰土桩
B.水泥粉煤灰碎石桩
C.深层搅拌法施工
D.碎石桩
参考答案：A
解析：土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”。适用于处理地下水位以上，深度5～15m的湿陷性黄土或人工填土地基。

9.【多选题】下列属于生产安全事故报告内容的是（）。
A.事故发生的时间
B.已采取的措施
C.事故调查组成员组成
D.事故的类别
E.事故初步估计的经济损失
参考答案：ABD
解析：教材页码：P283-285 生产安全事故报告内容事故发生单位概况(单位全称、所有制形式和隶属关系、生产能力、生产状态、证照情况等); 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故类别(顶板、冲击地压、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、水害、火灾、其他); 事故的简要经过，入井人数、安全升井人数，事故已经造成伤亡人数、涉险人数、失踪人数和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

10.【多选题】矿山地质环境保护的原则有( )。
A.预防为主
B.科学保护
C.谁开发谁保护
D.谁破坏谁治理
E.谁投资谁收益
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P295-296 矿山地质环境保护，坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益的原则。 A选项：这是矿山地质环境保护的一项基本原则，强调在开发过程中要提前采取措施防止环境问题的发生。 C选项：这条原则明确了开发者的责任，即开发矿产资源的企业或个人应当负责保护因开发活动受到影响的地质环境。 D选项：该原则强调了责任主体对造成的环境破坏有义务进行修复或治理，确保不留下遗留问题给社会。 E选项：这条原则鼓励通过投资于矿山地质环境治理项目来获取相应的经济回报或其他形式的好处，旨在激励更多的资金投入到环境保护中。 B选项：虽然听起来合理，但并不是文中明确提到的原则之一。因此，正确答案为A、C、D、E。

1.【单选题】关于矿业工程施工组织设计编制与审批的说法，正确的是( )。
A.矿井单项工程应由设计单位和建设单位编制施工组织设计，报建设单位上级主管部门批准
B.井筒单位工程应由设计单位编制施工组织设计，报建设单位和监理单位审批
C.并筒地面预往浆工程应由施工单位编制施工组织设计，报建设单位和监理单位审批
D.巷道工作面爆破作业应由施工单位编制施工技术措施，报建设单位和监理
参考答案：C
解析：( 1）单项工程宜由建设单位或者建设单位委托总承包单位编制，并由编制单位技术负责人审批; (2）重要的单位工程应由施工单位组织编制，一般的单位工程由施工项目部组织编制，编制单位技术负责人审批; ( 3）专业分包工程的施工组织设计由分包单位组织编制、审核，总承包单位技术负责人审批。施工组织设计应报建设单位、监理单位批准，获得批准的施工.组织设计作为工程开工的条件之一，也是工程施工、监督管理和工程结算的依据，应作为工程竣工资料归档保存。

2.【单选题】斜井(巷)运输中在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的（　　）。
A.挡车栏
B.阻车器
C.车栅栏
D.挡车器
参考答案：B
解析：《煤矿安全规程》2016版第三百八十七条：1.在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。2.在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或者区段的阻车器。3.在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。4.在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器。5.在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。因此本题答案为B。

3.【单选题】职业健康监护要求，对接触职业病危害的劳动者进行职业健康检查，煤矿组织劳动者进行职业健康检查并不包括( )检查。
A.上岗前
B.在岗期间
C.离岗时
D.离岗后半年
参考答案：D
解析：教材页码：P289 职业健康监护，对接触职业病危害的劳动者，煤矿应当按照国家有关规定组织上岗前(选项A)、在岗期间(选项B)和离岗时(选项C)的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由煤矿承担。所以本题正确选项为D。

4.【单选题】立井井筒工作面预注的合理段高宜为( )m。
A.10-30
B.30-50
C.50-70
D.70-90
参考答案：B
解析：工作面预注浆的段高宜为30 ~50m，一次或多次注完全部含水层。工作面预注浆的钻孔应沿井筒周边布置，并应与岩层节理、裂隙相交。

5.【单选题】立井基岩段施工中，采用伞钻钻眼时，炮眼深度宜取（）m。
A.2.0～3.0
B.2.5～3.0
C.3.0～5.0
D.5.0～6.0
参考答案：C
解析：教材页码：P75-77 手持钻机钻眼深度以1.5~2.0m 为宜，伞钻钻眼深度一般3.0～5.0m为宜。选项C正确。

6.【单选题】购买爆破器材时应通过（　　）进行交易。
A.现金
B.实物
C.银行账户
D.中间商
参考答案：C
解析：购买爆炸器材，应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。

7.【单选题】一般在预测井筒涌水量超过10m【sup|3】／h时就要采取（）措施。
A.自上向下分段钻孔，分段注浆
B.自下向上借助止浆塞分段注浆
C.工作面注浆
D.壁后注浆
参考答案：C
解析：本题考核的是施工防治水方法中工作面预注浆的方法。一般在预测井筒涌水量超过10m【sup|3】／h时就要采取工作面注浆措施。

8.【多选题】建筑安装工程费按照费用构成要素划分由（）组成。
A.人工费
B.材料费
C.施工机具使用费
D.企业管理费
E.规费
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P249-250 ABCD选项正确：建筑安装工程费按照费用构成要素划分由人工费、材料 (包含工程设备，下同)费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金组成。 E选项：规费已含在企业管理费中。

9.【单选题】煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为（）个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
参考答案：C
解析：教材页码：P61 煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为一级、二级、三级、四级和五级。级数越高，安全程度越好。选项C正确。

10.【多选题】关于立井井筒工程质量要求及验收的说法，正确的有（）。
A.每30~50m井壁留1组混凝土试件，每组3块，任一试块的强度不得低于设计的95%
B.井壁混凝土强度可采用超声波法复验
C.混凝土井壁的表面每平方米范围内蜂窝、孔洞等不超过2处
D.混凝土支护的井壁，有提升的井筒净半径允许偏差为0~50mm
E.井筒建成后，深度小于600m的总漏水量不得大于10m³/h
参考答案：BCD
解析：教材页码：P152-153 A选项错误，每20~30m井壁留1组混凝土试件，每组3块，任一试块的强度不得低于设计的95%。E选项错误，井筒建成后，深度小于600m的总漏水量不得大于6m³/h。

11.【多选题】根据硐室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为（）。
A.机械施工法
B.全断面施工法
C.部分断面施工法
D.分层施工法
E.导硐施工法
参考答案：BDE
解析：硐室施工方法主要分为全断面施工法、分层施工法和导硐施工法。

1.【多选题】管道工程施工测量的准备工作包括( )。
A.熟悉设计图纸资料
B.勘察施工现场
C.绘制施测草图
D.编制测量报告
E.确定施测精度
参考答案：ABCE
解析：管道工程施工测量的准备工作 1)熟悉设计图纸资料：包括管道平面图、纵横断面图、标准横断面和附属构筑物图，弄清管线布置及工艺设计和施工安装要求。 2)勘察施工现场：了解设计管线走向，以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 3)绘制施测草图：根据管道平面图和已有控制点，并结合实际地形，找出有关的施测数据及其相互关系，并绘制施测草图。 4)确定施测精度：根据管道在生产上的不同要求、工程性质、所在位置和管道种类等因素，以确定施测精度。如厂区内部管道比外部要求精度高，不开槽施工比开槽施工测量精度要求高，有压力的管道比无压力管道要求精度高。

2.【多选题】塑料导管穿线施工程序中，包括的工序有( )。
A.选择导线
B.管内穿引线
C.放护圈
D.穿导线
E.绝缘测试
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是建筑电气工程施工程序。管内穿线施工程序：选择导线→管内穿引线→放护圈（金属导管敷设时）→穿导线→导线并头绝缘→线路检查→绝缘测试。

3.【单选题】离心式压缩机试运行中，轴承壳振动速度有效值应小于等于（）mm/s。
A.1.6
B.3.6
C.6.3
D.11.2
参考答案：C
解析：教材页码：P114-116 离心式压缩机试运行中，轴承壳振动速度有效值应小于等于6.3mm/s

4.【多选题】下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
参考答案：BD
解析：本题重点考查专用设备的分类。主要用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为分离设备。如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。A属于反应设备，C、E属于换热设备。

5.【单选题】定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为（）。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
参考答案：D
解析：教材页码：P75-76 定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为 15%。

6.【单选题】室内塑料给水系统在进行压力试验时，正确的是（）。
A.在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa
B.在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa
C.在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.02MPa
D.在试验压力下稳压10min，压力降不得超过0.05MPa
参考答案：B
解析：教材页码：P55-57 室内给水系统：塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa ，然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不超过0.03MPa ，连接处不得渗漏。

7.【多选题】轧机属于按用途分类的是（）。
A.焊管轧机
B.板带轧机
C.型钢轧机
D.平整机
E.钢管轧机
参考答案：BCE
解析：教材页码：P174-175 BCE属于。按用途可分为开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。 AD是按照安装精度等级进行分类的。

8.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：本题考查的是建筑管道施工技术要点。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。

9.【单选题】工程施工前，应向施工作业人员做施工方案技术交底的人员是（）。
A.施工方案的编制人员
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.公司总工程师
参考答案：A
解析：教材页码：P235 本题考查的是施工方案实施。施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。

10.【多选题】下列工程项目索赔中，属于按索赔目的和要求分类的有（）。
A.工期索赔
B.费用索赔
C.延期索赔
D.工程加速索赔
E.不可抗力事件引起的索赔
参考答案：AB
解析：教材页码：P257-259 AB选项正确，按照索赔目的和要求分类：工期索赔；费用索赔。

1.【单选题】安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于( )MPa。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：B
解析：教材页码：P109-111 本题考查的是基础检查验收。安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。

2.【多选题】下列起重机中，属于桥架型起重机的有（）。
A.梁式起重机
B.塔式起重机
C.悬臂起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机
参考答案：ADE
解析：教材页码：P28-29 本题考查的是起重机械的分类。桥架型起重机主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥。故ADE正确。臂架型起重机分为：固定式起重机、台架型起重机、门座起重机、半门座起重机、塔式起重机、铁路起重机、流动式起重机、浮式起重机、甲板起重机、桅杆起重机、悬臂起重机。BC错误。

3.【单选题】某工业管道的介质温度为320℃，则如果按介质设计温度分类，该管道属于（）。
A.低温管道
B.常温管道
C.中温管道
D.高温管道
参考答案：C
解析：本题考查的是工业管道的分类。按管道输送介质的设计温度可分为:低温管道、常温管道、中温管道和高温管道。工业管道输送介质的温度范围很大，可作为工业管道分类、分级的重要参数。各行业按设计温度分类的界限存在差异，表4.2-2为一种较为常见的分类方法。 <img src="/upload/paperimg/2024060614480403517331c-d1ada00f98ba/20240130142922f2f2.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】《钢结构工程施工质量验收规范》规定，钢材的切割面，不允许存在的缺陷有（）。
A.卷边
B.切痕
C.裂纹
D.夹渣
E.分层
参考答案：CDE
解析：教材页码：P158 本题考查的是钢结构制作。钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱，并应全数检查。

5.【多选题】机电工程投标阶段，对招标的工程应认真调研的重点包括（）。
A.工程竞争对手的状况
B.工程咨询顾问的资质情况
C.工程投资方的资金落实情况
D.工程所在地的地方特殊政策
E.工程所在地的民俗、风景名胜
参考答案：ACD
解析：本题考查的是机电工程投标程序。对招标的机电工程应认真调研的重点包括: 1)工程所在地的地方法律法规及特殊政策; 2)工程所在地的资源情况:包括劳动力资源、材料设备供应情况(含价格)、当地市场的设备租赁情况(货源及价格)、当地的施工条件等; 3)工程投资方的资金落实情况以及对工程项目如工期、质量、成本等的关注重点; 4)工程竞争对手的状况，尤其是经验、业绩、技术水平、当地的资源等; 5)招标工程的特点、难点、社会影响力以及参与各方情况; 6)对拟分包的专业承包公司的考察，重点是资质、价格、技术及业绩等; 7)参加现场踏勘与标前会议交底和答疑。

6.【单选题】临时用电施工组织设计的主要内容不包括（）。
A.确定电源电线的位置及线路走向
B.绘制施工机械平面布置图
C.制定电气防火措施
D.进行负荷计算
参考答案：B
解析：临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘测;确定电源进线、变电所、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统:设计配电线路、选择导线或电缆，设计配电装置、选择电器，设计接地装置，绘制临时用电工程图纸，包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施；制定安全用电措施和电气防火措施。 ACD都包括在内，B为干扰项。

7.【多选题】开关柜、配电柜安装施工技术要求说法错误的是（）。
A.开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直
B.配电柜相互间或与基础型钢间应用钢制螺栓连接，且防松零件齐全
C.配电柜安装垂直度允许偏差为1.6‰
D.柜门和金属框架的接地应选用截面积不小于4m㎡的绝缘铜芯软导线连接
E.高、低压成套配电柜投入运行前可不做交接试验
参考答案：BCE
解析：开关柜和配电柜安装施工技术要求 1）柜体安装（1）开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直。配电柜相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。（2）配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列柜面偏差不应大于5mm。 2）柜内接线（1）开关柜、配电柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接，柜门和金属框架的接地应选用截面积不小于4m㎡的绝缘铜芯软导线连接，并有接地标识。（2）开关柜、配电柜的二次回路配线的绝缘导线的额定电压不应低于450/750V，对于铜芯绝缘导线和铜芯电缆的导体截面积，在电流回路中不应小于2.5mm²，其他回路中不应小于1.5mm²。（3）低压成套配电柜线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于0.5MΩ，二次回路不应小于1MΩ。（4）高、低压成套配电柜试运行前必须交接试验合格。

8.【多选题】下列专业设备中，属于建材设备的有（）。
A.回转窑
B.耐火材料生产设备
C.压榨机
D.结晶器
E.玻璃熔窑
参考答案：ABE
解析：建材设备包括：水泥生产设备、玻璃生产设备、陶瓷生产设备、耐火材料设备、新型建筑材料设备、无机非金属材料及制品设备等。回转窑属于水泥生产设备。玻璃熔窑属于玻璃生产设备。

9.【单选题】安全防范工程的施工程序中，施工图深化的紧前工作是( )。
A.施工及质量控制
B.工程承包商确定
C.方案设计与报审
D.安全防范等级确定
参考答案：B
解析：本题考查的是建筑智能化工程的施工程序及工序。安全防范工程的实施程序：安全防范等级确定→方案设计与报审→工程承包商确定→施工图深化→设备、材料采购→管线、设备安装→系统试运行调试→系统检测→管理人员培训→工程验收→投入运行。

10.【单选题】桅杆式起重机的使用要求中，桅杆的直线度偏差不应大于长度的（），总长偏差不应大于（）。
A.1/3000;20mm
B.1/3000;30mm
C.1/1000;20mm
D.1/1000;30mm
参考答案：C
解析：本题考查的是起重机械使用要求。桅杆的使用长度应根据被吊装设备、构件的高度确定。桅杆的直线度偏差不应大于长度的1/1000，总长偏差不应大于20mm。

11.【单选题】关于三相四孔插座接线的说法，正确的是（)
保护接地导体(PE)应接在下孔
保护接地导体(PE)在插座间串联连接
同一场所的三相插座接线相序应—致
相线利用插座本体的接线端子转接供电
参考答案：C
解析：教材页码：P65-67 A错误；三相四孔插座的保护接地导体(PE) 应接在上孔； B错误；保护接地导体 (PE) 在插座之间不得串联连接 C正确；插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座，其接线的相序应一致。 D错误；相线与中性导体 (N) 不应利用插座本体的接线端子转接供电。因此，本题答案为C。

二级建造师每日一练(2025年12月19日)

2026年建设工程法规及相关知识教材精讲班