二级建造师每日一练-2024年4月27日

1.【单选题】根据《噪声污染防治法》相关规定，下列说法错误的是（）
A.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备
B.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行任何产生噪声的建筑施工作业
C.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)
D.建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任
参考答案：B
解析：B选项错误：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

2.【多选题】下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是( )。
A.层报
B.检验
C.检测
D.调解
E.专家评审
参考答案：BCE
解析：《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

3.【单选题】某建设工程施工中，发现文物并报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时间应该在( )日内。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为施工发现文物的报告和保护《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。故选项C正确。

4.【多选题】《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价编制的依据包括( )。
A.工程量清单
B.工程计价有关规定
C.企业定额
D.施工组织设计
E.市场价格信息
参考答案：ABCE
解析：本题考查的知识点为投标文件的内容要求《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。故选项A、B、C、E正确。

5.【单选题】关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是( )。
A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标
B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件
D.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款
参考答案：D
解析：本题考查的知识点为编制招标文件、标底及工程量清单计价 A、B错误，《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。 C错误，《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 D正确，《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

6.【单选题】下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( )。
A.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
参考答案：B
解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

7.【单选题】建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满 3个月前，申请办理资质延续手续。
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.5 年
参考答案：D
解析：《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

8.【多选题】下列选项中属于建筑工程一切险的除外责任的有( ) 。
A.设计错误引起的损失和费用
B.自然磨损、内在或潜在缺陷造成的保险财产自身损失和费用
C.自然事件
D.意外事故
E.维修保养或正常检修的费用
参考答案：ABE
解析：本题考查的是除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用;(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10) 除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。选项C、D属保险责任范围。故本题正确选项A、B、E。

9.【单选题】投标有效期的起始时间是（）。
A .发售招标文件
B .投标截止之日
C .评标结束
D .发出中标通知书
参考答案：B
解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

10.【单选题】《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是( )。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
参考答案：C
解析：本题考查的知识点是法的形式目前，各地方都制定了大量的规范建设活动的地方性法规、自治条例和单行条例，如《北京市建筑市场管理条例》《天津市建筑市场管理条例》《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。地方性法规的判断技巧一般为《××(地方)××条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

1.【多选题】有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
参考答案：ABE
解析：有效的仲裁协议必须同时具有：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。

2.【单选题】适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起（）个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长（）个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。以下正确的是（）。
A.6、3、3
B.6、3、6
C.6、6、3
D.3、3、6
参考答案：C
解析：适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

3.【多选题】下列属于注册建造师基本权利的有（）
A.使用注册建造师名称
B.发现施工过程中的问题并加以改正
C.保管和使用本人注册证书、执业印章
D.接受继续教育
E.对侵犯本人权利的行为进行申述
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是建造师的基本权利，为一般考点。《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称；(2)在规定范围内从事执业活动；(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；(4)保管和使用本人注册证书、执业印章；(5)对本人执业活动进行解释和辩护；(6)接受继续教育；(7)获得相应的劳动报酬；(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。所以ACDE正确。

4.【单选题】下列组织中，具有法人资格的组织是( )。
A.项目监理部
B.项目经理部
C.设计单位
D.投标联合体
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为法人在建设工程中的地位施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

5.【多选题】有效的民事法律行为具备的条件有（）。
A.行为人具有相应的民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.不违反法律，法规的强制性规定
D.行为人获得行政许可
E.不违背公序良俗
参考答案：ABCE
解析：有效的民事法律行为需要同时具备上述三个条件，否则为无效的民事法律行为。 1、行为人具有相应的民事行为能力； 2、意思表示真实； 3、不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。详见教材P119。【本题考点】2Z204014 无效合同和效力待定合同的规定

6.【单选题】关于危险性较大的分部分项工程专项工方案的说法，正确的是（）。
A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制
B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制
C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证
D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章
参考答案：D
解析：AB错误。2019年3月住房和城乡建设部经修改后发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中规定，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。 C错误。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 D正确。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

7.【单选题】某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是( )
A.乙应当将收到的货款返还给甲
B.甲可以向乙主张返还货款
C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业
D.该施工企业可以向乙主张返还货款
参考答案：D
解析：不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者（本题乙材料供应商）与受害者（施工企业）之间形成债的关系。不当得利产生的债被称为不当得利之债。受损失的人(施工企业)有权请求其（乙材料供应商）返还不当利益。故本题答案D选项正确。详见教材P19 【考点来源】2Z201052 建设工程债的产生和常见种类

8.【多选题】关于抵押的说法，正确的有( )。
A.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
B.抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
C.抵押担保的范围包括主债权以及利息、违约金、损害赔偿金，不包括实现抵押权的费用
D.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以直接请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
E.抵押财产折价或拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
参考答案：AB
解析：选项C，抵押担保的范围包括主债权以及利息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用。选项D，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖。选项E，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有。

9.【单选题】2020年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2020年3月10日．5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2020年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，不正确的有（）。
A .该工程施工许可证自行废止
B .延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效
C .应当在2020年4月15日前申请延期
D .2020年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证
参考答案：B
解析：本题考查的是施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；其以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

10.【多选题】下列关于两阶段招标说法，正确的是( )。
A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B.第一阶段提出不带价格的技术方案
C.第二阶段提交投标保证金
D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金
参考答案：BCD
解析：本题考查的知识点为投标保证金对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。因此A错误，B、D正确。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。故C正确，E错误。

11.【多选题】关于违约金的说法，正确的有( )。
A.支付违约金是一种民事责任的承担方式
B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.违约方支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行
D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款和定金条款
E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲载机构予以适当减少
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除，为一般考点。 A正确，《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有(1)停止侵害( 2 )排除妨碍;( 3 )消除危险 (4) 返还财产( 5 )恢复原状 (6 )修理重作、更换(7)继续履行( 8 )赔偿损失( 9 )支付违约金( 10) 消除影响、恢复名誉( 11 )赔礼道歉以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。 BE正确，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 C正确，继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。 D错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

1.【单选题】若某事件经过风险评估，处于风险区域B，如下图所示，则应采取的措施是（）。 <img src="/upload/paperimg/202103011642203754978d3-7d9efa564020/1625488500.jpg" style="width:100%;"/>
A.采取措施降低其损失量，使其移位至风险区域D
B.采取措施降低其发生的概率，使其移位至风险区域D
C.采取措施降低其损失量，使其移位至风险区域A
D.采取措施降低其发生的概率，使其移位至风险区域A
参考答案：A
解析：风险区域B发生的概率很小，但是造成的损失量很大，因此应采取措施降低其损失量，使其移位至风险区域D。

2.【多选题】某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图4-23所示，图中表明（）。 <img src="/upload/paperimg/202401291000164797592ea-9964ab2ed616/20240124100716853a.png" style="width:100%;"/>
A.第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作
B.第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周
C.第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％
D.第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周
E.第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周
参考答案：AE
解析：本题考查的是前锋线比较法。在此前锋线比较图中可见，第2周检查时，A工作实际进展位置点在检查日期左侧，且两者之差为1，这使得F工作自由时差由1变为0，成为关键工作，选项A正确；B工作拖后1周但并不影响工期，选项B错误；C工作匀速发展，完成其任务量的40％，选项C错误；第8周检查时，D工作拖后2周，但并不影响工期，选项D错误；由于E为关键工作，其拖后1周，并影响工期1周，选项E正确。

3.【单选题】某建设项目业主与承包商签订固定总价合同，则下列选项中属于承包商承担的工作量风险的是( )。
A.工程计量错误
B.报价计算错误
C.人工费上涨
D.漏报项目
参考答案：A
解析：承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险；二是工作量风险。其中，价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。因此，正确选项是A。

4.【单选题】一家公司准备实施一个大型建设项目的管理任务。为提高项目组织系统的运行效率，决定设置纵向和横向工作部门以减少项目组织结构的层次。为避免纵向和横向工作部门的指令矛盾时对工作产生影响，同时减轻该项目经理的协调工作量，采取了相应的做法。该项目所选用的组织结构模式是（）。
A.线性组织结构
B. 矩阵组织结构
C. 职能组织结构
D. 项目组织结构
参考答案：B
解析：本题考查的是基本的组织结构模式。矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。在矩阵组织结构最高指挥者下设纵向和横向两种不同类型的工作部门。

5.【单选题】施工总承包投标时，投标人投标报价的直接依据是（）。
A .总体设计
B .方案设计
C .施工图设计
D .初步设计
参考答案：C
解析：通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。

6.【多选题】总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价。但两者在性质上完全不同，总价合同是( )。
A.总价优先
B.单价优先
C.以合同总价结算
D.以各项单价乘以实际完成工程量之和结算
E.以实际完成的工程总价结算
参考答案：AC
解析：该问题对应于考试用书的2Z106032总价合同的内容。总价合同和单价合同有时在形式上很相似，例如，在有的总价合同的招标文件中也有工程量表，也要求承包商提出各分项工程的报价，与单价合同在形式上很相似，但两者在性质上是完全不同的。总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终也按总价结算。所以，正确选项是A、C。

7.【单选题】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011规定，昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于（）dB(A)。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：C
解析：《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523—2011在GB 12523—1990的基础上进行了修订，调整为昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。因此，选项C正确。

8.【多选题】《标准施工招标文件》中发包人的义务包括( )。
A.发出开工通知
B.提供施工场地
C.协助承包人办理证件和批件
D.组织设计交底
E.对施工作业和施工方法的完备性负责
参考答案：ABCD
解析：本题涉及的考点是发包人的义务。发包人的义务有遵守法律、发出开工通知、提供施工场地、协助承包人办理证件和批件、组织设计交底、支付合同价款、组织竣工验收等。

9.【单选题】在生产安全事故应急预案体系中，( )是应对各类事故的综合性文件。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.现场应急预案
参考答案：A
解析：本题考核的是生产安全事故应急预案体系的构成。生产安全事故应急预案体系的构成包括：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。其中，综合应急预案是从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

10.【多选题】84.编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有（）。
A.领取工具和材料的时间
B.制备砂浆的时间
C.修补前一天砌筑工作缺陷的时间
D.结束工作时清理和返还工具的时间
E.闲聊和打电话的时间
参考答案：ABD
解析：时间定额，就是某种专业，某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品必需的工作时间，包括准备与结束时间、基本工作时间，辅助工作时间、不可避免的中断时间及工人必须的休息时间。

1.【单选题】以下不属于发包人原因可以延长合同工期的情形是（）。
A.增加工作内容
B.提供图纸延误
C.出现异常恶劣的气候条件
D.发包人延迟提供建筑材料
参考答案：C
解析：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润： ①增加合同工作内容； ②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； ③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； ④因发包人原因导致的暂停施工； ⑤提供图纸延误； ⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款。选项C不属于，出现异常恶劣的气候条件不属于承包人的原因，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。综上，本题应选C。

2.【多选题】职业健康安全管理体系标准有助于组织实现其职业健康安全管理体系的预期结果。依照组织的职业健康安全方针，其职业健康安全管理体系的预期结果包括（）。
A.持续改进职业健康安全绩效
B. 适用于任何规模、类型和活动的组织
C. 满足法律法规要求和其他要求
D. 实现职业健康安全目标
E. 为组织提供了一套科学、有效的职业健康安全管理手段
参考答案：ACD
解析：职业健康安全管理体系标准有助于组织实现其职业健康安全管理体系的预期结果。依照组织的职业健康安全方针，其职业健康安全管理体系的预期结果包括: ①持续改进职业健康安全绩效; ②满足法律法规要求和其他要求; ③实现职业健康安全目标。

3.【单选题】工期延长导致施工成本增加，以下不属于因工期延长而可能增加的成本是（）。
A.人力资源成本
B.设备租赁费用
C.项目管理费
D.安全风险减少成本
参考答案：D
解析：ABC选项都是教材中提到工期延长可能导致增加的成本类型。D选项中安全风险减少成本与题干描述的情景不符，教材中强调安全风险的管理不当可能导致成本增加，而不是减少，因此答案选D。

4.【单选题】《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016的总体结构中，应对风险和机遇的措施策划的基本要求和内容是（）。
A.环境因素、合规义务、措施的策划
B.由最高管理者确定的本组织的环境方针的策划
C.环境目标、实现环境目标的措施的策划
D.监测和测量，合规性评价，记录控制等的策划
参考答案：A
解析：《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016的总体结构及内容表2Z105011-2第6.1条明确规定：应对风险和机遇的措施为6.1.1总则；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.1.4措施的策划。因此，选项A正确。

5.【单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人进行其他项目计价表填报的说法，正确的是（）。
A.计日工应按照工程量清单列出的项目和数量，自主确定各项综合单价并计算费用
B.总承包服务费可以根据招标文件的要求，自主决定是否提供该项服务，并根据服务内容确定服务费率
C.暂估价中的材料必须按照暂估单价计入综合单价，但是有暂估价的工程项目可以适当调整价格
D.暂列金额应当根据招标清单中的要求，按照自行估计的数量和金额确定
参考答案：A
解析：选项A正确，计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。选项B错误，总承包服务费应依照招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求，以及施工现场管理需要自主确定。选项C错误，暂估价中的材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写，均不得变动或更改。选项D错误，暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。

6.【单选题】施工现场易塌方的基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间警示灯，此措施体现了安全隐患处理中的( )原则。
A.单项隐患综合处理
B.预防与减灾并重处理
C.直接隐患与间接隐患并治
D.冗余安全度处理
参考答案：D
解析：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如:道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯，属于施工安全隐患处理原则中的冗余安全度处理原则。

7.【单选题】根据《标准施工招标文件》，关于承包人提出索赔期限的说法，正确的是( )
A.按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出工程接收证书颁发前发生的索赔
B.按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出工程接收证书颁发后发生的索赔
C.按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
D.按照合同约定提交的最终结清申请书中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
参考答案：D
解析：(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

8.【单选题】项目结构图、组织结构图、工作任务分工表、管理职能分工表和工作流程图等都是常用的组织工具，其中能反映组织系统中动态关系的组织工具是（）。
A.工作流程图
B.组织结构图
C.项目结构图
D.工作任务分工表
参考答案：A
解析：工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

9.【单选题】通过树状图的方式对一个工程的结构层逐层分解以反映该工程的所有任务的组织工具应当是（）。
A.工作流程图
B.工作任务分工表
C.项目结构图
D.组织结构图
参考答案：C
解析：在组织系统(项目组织)的设计中，项目结构图、工作流程图、组织结构图和工作任务分工表都属常用的组织工具。反映一个项目所有工作任务的组织工具是项目结构图，即本题的C选项。

10.【多选题】根据《建设工程施工合同《示范文本)》，关于项目经理的说法，正确的有( ).
A.发包人有权要求更换不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告
B.项目经理因特殊情况需授权其下属人员屋行某项工作职责的，应提前3天将被授权人员的相关信息书面通知监理人
C.发包人收到承包人的书面改进报告后仍要求更换项目经理的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换
D.承包人需更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意
E.紧急情况下为确保施工安全，项目经理采取必要措施后，应在48小时内向发包人代表和监理工程师提交书面报告
参考答案：AC
解析：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告，发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人，A、C正确。承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，D错误项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意，B错误。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告,E错误。应向“总监理工程师”提交书面报告。

11.【多选题】《简明标准施工招标文件》适用的项目有（）。
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
参考答案：AD
解析：《简明标准施工招标文件》：工期不超过12个月、技术简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。

1.【多选题】工程建设项目进行施工招标应具备的条件有（）。
A.招标人已经依法成立
B.有相应资金或资金来源已经落实
C.已刊登资审通告、招标通告
D.建设工程项目报建
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
参考答案：ABE
解析：ABE选项：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标： (1)招标人已经依法成立； (2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； (3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； (4)有相应资金或资金来源已经落实； (5)有招标所需的设计图纸及技术资料。 CD选项：招标准备： ①建设工程项目报建。 ②组织招标工作机构。 ③招标申请。 ④资格预审文件、招标文件的编制与送审。 ⑤工程标的价格的编制。 ⑥刊登资格预审通告、招标通告。 ⑦资格预审。

2.【单选题】关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。
A.掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B.缓凝剂宜用于日最低气温5【sup|℃】以下的混凝土工程
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
参考答案：B
解析：缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等，不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土，也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。

3.【多选题】下列关于卫生陶瓷说法正确的是（）。
A.卫生陶瓷产品的任何部位的坯体厚度应不小于6mm，不包括为防止烧变形外加的支撑坯体
B.所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于50mm
C.小便器普通型用水上限不大于4.0L
D.小便器节水型用水上限不大于3.0L
E.小便器节水型用水上限不大于4.0L
参考答案：ABCD
解析：本题考核知识点为建筑卫生陶瓷。 E选项错误，便器的名义用水量限定了各种产品的用水上限，其中坐便器的普通型和节水型分别为不大于6 .4L和5.0L; 蹲便器的普通型分别不大于8.0L (单冲式)和6 .4L (双冲式)、节水型不大于6.0L; 小便器普通型和节水型分别不大于4.0L和3.0L 。

4.【单选题】砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，在抗震设防烈度为8度地区，当不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应留置（）。
A.直槎
B.凸槎
C.凹槎
D.斜槎
参考答案：D
解析：砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。

5.【单选题】在酒店装饰装修工程网络计划中，已知工作F总时差和自由时差分别为6d和4d，但在对实际进度进行检查时，发现该工作的持续时间延长了5d，则此时工作F的实际进度对其紧后工作最早开始时间和总工期的影响（）。
A.延后1d，但不影响总工期
B.延后5d，但不影响总工期
C.延后4d，并使总工期延长1d
D.延后5d，并使总工期延长1d
参考答案：A
解析：工作总时差，是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间；工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作F总时差和自由时差分别为6d和4d，该工作的持续时间延长了5d，但是由于总时差6d大于延长时间5d，所以不影响总工期，但自由时差为4d，所以紧后工作最早开始时间延后1d。

6.【单选题】下列选项中关于石基础施工技术要求说法错误的是（）
A.毛石基础必须设置拉结石
B.毛石基础每一台阶应不少于2-3皮毛石
C.毛石基础每阶宽度不用小于40cm
D.大、中、小毛石应搭配使用，使砌体平稳
参考答案：C
解析：为保证毛石基础的整体刚度和传力均匀，每一台阶应不少于2~3皮毛石，每阶宽度应不小于20cm，每阶高度不小于40cm。大、中、小毛石应搭配使用，使砌体平稳。毛石基础必须设置拉结石。

7.【单选题】作为混凝土用水时可不检验的是( )。
A.中水
B.饮用水
C.施工现场循环水
D.搅拌站清洗水
参考答案：B
解析：当采用饮用水作为混凝土用水时，可不检验。当采用中水、搅拌站清洗水或施工现场循环水等其他来源水时，应对其成分进行检验。

8.【单选题】下列关于夯实地基的说法，正确的是（）。
A.强夯施工前，进行试夯，每个实验区面积不宜小于10mx10m
B.强夯置换夯锤底面形式宜采用方形
C.一般有效加固深度3~ 10m
D.夯锤底静接地压力值宜大于50kPa
参考答案：C
解析：A选项：每个试验区面积不宜小于20mX20m。 B选项：强夯置换夯锤底面形式宜采用圆形。 C选项：一般有效加固深度3~ 10m。 D选项：夯锤底静接地压力值宜大于80kPa。

9.【单选题】关于活动隔墙的说法中正确的是（）。
A.当采用悬吊导向式固定时，隔扇荷载主要由地轨承载
B.当采用支承导向式固定时，隔扇荷载主要由天轨承载
C.采用支承导向式固定时，应将天轨放置于楼板或顶棚下方
D.采用支承导向式固定时，隔扇荷载主要由地轨承载
参考答案：D
解析：(1)当采用悬吊导向式固定时，隔扇荷载主要由天轨承载。天轨安装时，应将天轨平行放置于楼板或顶棚下方，然后固定牢固。 (2)当采用支承导向式固定时，隔扇荷载主要由地轨承载。地轨安装时应位置正确，并预留门及转角位置。同时，在楼板或顶棚下方安装导向轨。

10.【单选题】在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是（）。
A.累加数列错位相减取差值最大值
B.累加数列错位相加取和值最小值
C.累加数列对应相减取差值最大值
D.累加数列对应相减取差值最小值
参考答案：A
解析：本题考核知识点为流水施工方法的应用。无节奏流水施工中通常采用"累加数列错位相减取大差法(简称‘大差法’) "计算流水步距。故选项A正确。

1.【单选题】当屋面坡度大于（）％时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。
A.3
B.10
C.15
D.25
参考答案：D
解析：本题考核知识点为防水与密封工程。屋面坡度大于25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。

2.【多选题】调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有( )。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.速凝剂
D.引气剂
E.泵送剂
参考答案：ABC
解析：ABC选项：调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 DE选项：改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

3.【多选题】钢筋代换时，应符合设计规定的（）要求。
A .构件承载能力
B .施工方法
C .配筋构造
D .耐久性能
E .正常使用
参考答案：ACDE
解析：当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时，应符合设计规定的构件承载能力、正常使用、配筋构造及耐久性能要求，并应取得设计变更文件。

4.【多选题】《建设工程施工合同(示范文本)》由( )组成，并附有十一个附件。
A.协议书
B.专用条款
C.通用条款
D.履约保函
E.银行保函
参考答案：ABC
解析：本题考核知识点为施工合同文件的组成与解释顺序。《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款和专用条款三部分组成，并附有十一个附件。

5.【多选题】下列关于合同价款调整的相关说法，正确的是( )。
A.工程量清单存在缺项，可以调整合同价款
B.工程量清单存在漏项，可以调整合同价款
C.未按照国家现行计量规范强制性规定计量，可以调整合同价款
D.承包人应在收到变更指示后28d内，向监理人提交变更估价申请
E.工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的，可以调整合同价款
参考答案：ABCE
解析：本题考核知识点为合同价款的调整。 D选项错误，承包人应在收到变更指示后14d 内，向监理人提交变更估价申请。

6.【单选题】浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
参考答案：B
解析：基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m。

7.【单选题】以承受轴向压力为主的结构有（）。
A.拱式结构
B.悬索结构
C.网架结构
D.桁架结构
参考答案：A
解析：拱是一种有推力的结构，它的主要内力是轴向压力，可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。它适用于体育馆、展览馆等建筑。

8.【多选题】下列属于流水施工时间参数的有（）。
A.工期
B.流水段数
C.流水节拍
D.流水步距
E.施工过程数
参考答案：ACD
解析：时间参数，指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。

9.【多选题】通常用于改善混凝土耐久性能的混凝土外加剂有（）。
A.防水剂
B.早强剂
C.阻锈剂
D.速凝剂
E.引气剂
参考答案：ACE
解析：ACE选项正确，改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。 BD选项错误，调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

10.【多选题】钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有( )。
A.高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存
B.焊条储存应防潮并烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次
C.焊接作业区的相对湿度不大于90%
D.构件涂装后，4小时内不得淋雨
E.若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干
参考答案：ACDE
解析：A选项，高强螺栓、焊条、焊丝、涂料等材料应在干燥、封闭环境下储存。 B选项，雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮并进行烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次，并由管理人员及时做好烘烤记录。 C选项，焊接作业区的相对湿度不大于90%。 D选项，雨天构件不能进行涂刷工作，涂装后4h 内不得雨淋。 E选项，如焊缝部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。

11.【单选题】墙模板内混凝土浇筑(粗骨料最大粒径36．5mm)时出料口距离工作面达到( )m以上时，应采用溜槽或串筒的措施。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：C
解析：柱、墙模板内的混凝土浇筑，当无可靠措施保证混凝土不产生离析时，其自由倾落高度应符合如下规定，当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。 1）粗骨料粒径大于25mm时，不宜超过3m； 2）粗骨料粒径不大于25mm时，不宜超过6m。

1.【多选题】现场热再生法工艺的优点是( )。’
A.适用范围广
B.施工过程能耗低
C.节省了材料运转费用
D.施工速度快
E.原路面材料就地实现再生利用
参考答案：CDE
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。现场热再生工艺的优点有：施工速度快，而且原路面材料就地实现再生利用，节省了材料转运费用。但这种工艺的缺点是再生深度通常在2.5～6cm，难以深入；对原路面材料的级配调整幅度有限，也难以去除不适合再生的旧料；再生后路面的质量稳定性和耐久性有所减弱。

2.【单选题】关于刚性桩的相关技术要求说法，不正确的是（）。
A.刚性桩适用于桥头或通道与路堤衔接段
B.刚性桩可按正方形或等边三角形布置
C.刚性桩的桩顶应设桩帽
D.桩帽直径或边长宜为0.5~1.0m
参考答案：D
解析：刚性桩桩顶应设桩帽，形状可采用圆柱体、台体或倒锥台体。桩帽直径或边长宜为1.0~1.5m，厚度宜为0.3~0.4m，宜采用水泥混凝土现场浇筑而成。

3.【单选题】高处作业时，安全带的使用符合安全技术要求的是（）。
A.安全绳用作悬吊绳
B.安全带高挂低用，并扣牢在牢固的物体上
C.安全绳与悬吊绳共用连接器
D.安全绳上附加挂钩
参考答案：B
解析：安全带使用规定：（1）安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上。（2）安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩。（3）安全带的各部件不得随意更换或拆除。（4）严禁安全绳用作悬吊绳。

4.【单选题】抗滑桩开挖应分节进行，分节不宜过长，每节宜为（）m 。
A.0.3~0.5
B.0.5~1.0
C.1.0~1.5
D.1.5~1.8
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是防护与支挡工程的施工。抗滑桩开挖应分节进行。分节不宜过长，每节宜为0.5~1.0m。不得在土石层变化处和滑动面处分节。

5.【单选题】施工企业编制公路项目施工成本计划的关键是（）。
A.优化施工方案，确定计划工程量
B.计算计划成本总降低额和降低率，确定责任目标成本
C.依据市场生产要素价格信息，确定施工预算成本
D.工预算成本与责任目标成本比较，确定计划成本偏差
参考答案：B
解析：编制施工成本计划的关键是确定责任目标成本,这是成本计划的核心，是成本管理所要达到的目标，成本目标通常以项目成本总降低额和降低率来定量地表示。

6.【单选题】关于土方路堤填筑施工工艺流程正确的是（）。
A.填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→碾压→基底检测
B.填料分层填筑→平地机整平→推土机摊平→碾压→基底检测
C.基底检测→填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→碾压
D.基底检测→填料分层填筑→平地机整平→推土机摊平→碾压
参考答案：C
解析：本题考查的是填方路基施工。 C选项正确，由下流程图可知。 <img src="/upload/paperimg/202404030947515497025a8-31a2c4d7928e/2024020409592546a0.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】《注册建造师执业工程规模标准》规定，桥梁工程注册建造师执业时，大型桥梁工程单跨应（）。
A.不小于13m
B.不小于30m
C.不小于50m
D.13～15m之间
参考答案：C
解析：根据《注册建造师执业工程规模标准》规定，桥梁工程注册建造师执业时，大型桥梁工程单跨应不少于50m。 <img src="/upload/paperimg/202005271509454888479ed-e9afe48981cc/1127344901.jpg" style="width:100%;"/>

8.【单选题】关于沥青混合料拌合的说法错误的是( )。
A.沥青的加热温度控制在145～170℃
B.连续式拌合机集料的加热温度比沥青温度高5～10℃
C.混合料运至施工现场的温度控制在不低于135～150℃
D.出厂温度过高的混合料应等温度降下来后使用
参考答案：D
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。热拌沥青混合料的施工温度与石油沥青的标号有关。沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即145～170℃。集料的加热温度视拌合机类型决定，间歇式拌合机集料的加热温度比沥青温度高10～30℃；连续式拌合机集料的加热温度比沥青温度高5～10℃；混合料的出料温度控制在135～170℃。当混合料出料温度过高即废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于135～150℃。

9.【多选题】钻孔灌注桩的质量控制关键点有（）。
A.护筒埋深
B.孔径控制
C.基底表面松散层清理
D.桩顶、桩底标高控制
E.钢筋笼接头质量
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是公路工程质量控制方法及措施。钻孔灌注桩的质量控制关键点包括： 1、桩位坐标与垂直度控制；2 、护筒埋深。 3、泥浆指标控制。 4、护筒内水头高度。5、孔径的控制，防止缩径。6、桩顶、桩底标高的控制。7、清孔质量（嵌岩桩与摩擦桩要求不同）。8、钢筋笼接头质量。9、导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量

10.【单选题】关于渗井的描述，错误的是（）。
A.渗井用于地下水埋藏深或为固定含水层的路基
B.渗井顶部四周应采用黏土填筑围护，并应加盖封闭
C.渗井应先开挖后支撑，并应采取照明、通风、排水措施
D.井壁与填充料之间应设反滤层，填充料与反滤层应分层同步施工
参考答案：C
解析：本题考查的是路基排水设施施工。渗井的施工要点： (1)当地下水埋藏深或为固定含水层时，可采用渗水隧洞、渗井。渗井宜用于地下含水层较多，但路基水量不大，且渗沟难以布置的地段，将地面水或地下水经渗井通过下透水层中的钻孔流入下层透水层中排除。 (2)渗井应边开挖边支撑，并应采取照明、通风、排水措施。 (3)填充料应在开挖完成后及时回填。不同区域的填充料应采用单一粒径分层填筑，小于2mm的颗粒含量不得大于5%。透水层范围宜填碎石或卵石，不透水范围宜填粗砂或砾石。井壁与填充料之间应设反滤层，填充料与反滤层应分层同步施工。 (4)渗井顶部四周应采用黏土填筑围护，并应加盖封闭。

1.【单选题】塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是（）。
A.拔出套管
B.割断塑料排水板
C.塑料排水板穿靴
D.机具移位
参考答案：D
解析：塑料排水板的施工工艺程序为：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。摊铺上层砂垫层是最后一个工序，机具不移开就无法摊铺上层砂垫层，拔出套管、割断塑料排水板、塑料排水板穿靴均在机具移位之前完成，本题的正确选项是“机具移位”。

2.【单选题】处在海水、海风、氯离子环境或冬季撒除冰盐的路面或桥面钢筋棍凝土、钢纤维混凝土中可掺用或复配（）。
A.引气剂
B.早强剂
C.阻锈剂
D.缓凝剂
参考答案：C
解析：本题考查的是水泥混凝土路面用料要求。处在海水、海风、氯离子环境或冬季撒除冰盐的路面或桥面钢筋棍凝土、钢纤维混凝土中可掺用或复配阻锈剂，阻锈剂产品的质量标准、检验方法及应用技术应符合相关规定。

3.【单选题】沥青表面处治路面通常采用( )施工。
A.层铺法
B.平衡梁法
C.小型机具法
D.洒布法
参考答案：A
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。沥青表面处治通常采用层铺法施工，按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少，可分为单层式、双层式和三层式3种，单层式和双层式为三层式的一部分。沥青表面处治宜选择在干燥和较热的季节施工，并在最高温度低于15℃到来以前半个月及雨期前结束。三层法施工工序是：施工准备→洒透层油→洒第一层沥青→撒第一层集料→碾压→洒第二层沥青→撒第二层集料→碾压→洒第三层沥青→撒第三层集料→碾压→初期养护成型。

4.【多选题】对于水泥混凝土路面模板及其架设与拆除，下列说法正确的有（　）。
A.施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板
B.支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样，核对路面标高、面板分板、胀缝和构造物位置
C.纵横曲线路段应采用长模板
D.模板与混凝土拌合物接触表面应涂防锈剂
E.模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa时方可进行
参考答案：ABE
解析：纵横曲线路段应采用短模板，每块横板中点应安装在曲线切点上。模板与混凝土拌和物接触表面应涂隔离剂。

5.【多选题】路堑爆破施工中，深孔爆破具有的优点有( )。
劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快
比较灵活
作为其他炮型服务的辅助炮型
爆破时比较安全
作为其他炮型服务的先导炮
参考答案：AD
解析：AD选项正确，本题考查的是挖方路基施工。深孔爆破是孔径大于50mm、深度在5m以上。特点：炮孔需用大型的潜孔凿岩机或穿孔机钻孔，如用挖运机械清方可以实现石方施工全面机械化，是大量石方(万方以上)快速施工的发展方向之一。优点：劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快，爆破时比较安全。 BC选项错误，属于浅孔爆破的优点。 E为干扰选项。

6.【多选题】加筋土挡土墙的施工主要工序有（）。
A.肋柱安装
B.构件预制与安装
C.基础浇(砌)筑
D.筋带铺设
E.填料填筑与压实
参考答案：BCDE
解析：BCDE选项正确，本题考查的是防护与支挡工程的施工。加筋土挡土墙施工简便、快速，并且节省劳力和缩短工期。施工工序为:施工准备一测量放样一基槽(坑)开挖一地基处理一排水设施一基础浇(砌)筑一构件预制与安装一筋带铺设一填料填筑与压实一墙顶封闭等，其中现场墙面板拼装、筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。 <img src="/upload/paperimg/202404030947510325833de-6f46328c56cb/202402041002443f83.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】关于涵管处的填筑方法，采用涵管两侧对称水平分层填筑，层铺厚度以（）cm为宜。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：C
解析：涵管两侧对称水平分层填筑，层铺厚度以15cm为宜。

8.【多选题】水泥混凝土路面断板常见的处理方法有（）。
A.压注灌浆法
B.碎石化法
C.整块板更换
D.局部带状修补
E.贴碳纤维法
参考答案：ACD
解析：本题考查的是水泥混凝土路面断板的防治。对于产生的断板裂缝处理方法有： (1)裂缝的灌浆封闭：对于轻微断裂，裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用灌入胶结剂的方法灌缝封闭。灌缝工艺有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。 (2)局部带状修补。 (3)整块板更换：对于严重断裂，裂缝处有严重剥落，板被分割成3块以上，有错台或裂块已开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。故选项ACD符合题意。

9.【单选题】短距离预报，预报长度小于（）m。
A.10
B.30
C.50
D.70
参考答案：B
解析：短距离预报，预报长度小于30m，可采用地质调查法、地质雷达法及超前地质钻探法等。

10.【单选题】拱桥的矢跨比是指拱圈(或拱肋)的（）。
A.计算矢高与计算跨径之比
B.计算跨径与计算矢高之比
C.净矢高与净跨径之比
D.净矢高与计算跨径之比
参考答案：A
解析：本题考查的是桥梁的组成和分类。矢跨比：是指拱桥中拱圈(或拱肋)的计算矢高ƒ与计算跨径l之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标。

11.【单选题】用作沥青混凝土面层的排水基层时，宜采用沥青处治碎石集料，最大粒径宜为( )mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案：C
解析：本题考查的是路面排水施工。未经水泥或沥青处治的碎石集料，在施工摊铺时易出现离析，在碾压时不易压实稳定，并且易在施工机械行驶下出现推移变形，因而一般情况下不建议采用作为排水基层。用作水泥面层的排水基层时，宜采用水泥处治开级配碎石集料，最大粒径可选用25mm。而用作沥青混凝土面层的排水层时，则宜采用沥青处治碎石集料，最大粒径宜为20mm。

1.【单选题】图中表示的断层类型是（）。 <img src="/upload/paperimg/202402041004520543456b5-40472249b289/20240130103140b40c.png" style="width:100%;"/>
A.正断层
B.逆断层
C.平移断层
D.错位断层
参考答案：A
解析：按断块之间的相对错动的方向来划分，上盘下降，下盘上升的断层，称正断层；反之，上盘上升，下盘下降的断层称逆断层；如两断块水平互错，则称为平移断层。

2.【单选题】下列不属于叶片泵的是( )。
A.离心泵
B.漩涡泵
C.轴流泵
D.混流泵
参考答案：B
解析：本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。叶片泵按工作原理的不同，可分为离心泵、轴流泵和混流泵三种。

3.【单选题】根据《水利工程施工监理规范》SL288—2014的有关规定，下列不属于监理主要工作制度的是（）。
A.技术文件审核、审批制度
B.会议制度
C.工作报告制度
D.安全与环境保护制度
参考答案：D
解析：根据《水利工程施工监理规范》SL 288-2014 ，水利工程建设项目施工监理的主要工作制度有 : (1)技术文件核查、审核和审批制度。 (2)原材料、中间产品和工程设备报验制度。 (3)工程质量报验制度。 (4)工程计量付款签证制度。 (5)会议制度。 (6)紧急情况报告制度。 (7)工程建设标准强制性条文(水利工程部分)符合性审核制度。 (8)监理报告制度。 (9)工程验收制度。

4.【单选题】止水铅直交叉常用( )。
A.柔性连接
B.刚性连接
C.接触连接
D.非接触连接
参考答案：A
解析：止水交叉有两类: 一是铅直交叉，二是水平交叉。交叉处止水片的连接方式也可分为两种: 一种是柔性连接，即将金属止水片的接头部分埋在沥青块体中;另一种是刚性连接，即将金属止水片剪裁后焊接成整体。在实际工程中可根据交叉类型及施工条件决定连接方式，铅直交叉常用柔性连接，而水平交叉则多用刚性连接。

5.【单选题】水利水电工程施工专业承包企业资质不包括（）。
A.堤防工程
B.水工金属结构制作与安装工程
C.水利水电机电安装工程
D.河湖整治工程
参考答案：A
解析：水利水电工程施工专业承包企业资质划分为水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程三个专业。题中问不包括的，所以选“堤防工程”。

6.【单选题】根据《中华人民共和国水法》，堤防工程的护堤地属于堤防工程的( )范围。
A.管理
B.保护
C.禁止
D.限制
参考答案：A
解析：本题考核的是水工程的管理范围。水工程的管理范围和保护范围是不同的，管理范围是指为了保证工程设施正常运行管理的需要而划分的范围，如堤防工程的护堤地等。

7.【单选题】国务院设立国家防汛指挥机构，负责领导、组织全国的防汛抗洪工作，其办事机构设在( )。
A.流域管理机构
B.国务院水行政主管部门
C.县(市)人民政府
D.省、自治区、直辖市人民政府
参考答案：B
解析：本题考查的是防汛抗洪的组织要求。《防洪法》第三十九条规定：国务院设立国家防汛指挥机构，负责领导、组织全国的防汛抗洪工作，其办事机构设在国务院水行政主管部门。

8.【单选题】根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于(　)。
A.转包
B.违法分包
C.出借资质
D.借用资质
参考答案：A
解析：承包人未设立现场管理机构的认定为转包。

9.【单选题】某大坝工程级别为5级,对应注册建造师热业工程规模标准为（）
A.大型
B.中型
C.小（1）型
D.小（2）型
参考答案：B
解析：参见教材P356

10.【单选题】根据《水法》规定，当流域范围内的流域规划与区域规划相矛盾时，两者之间的关系应当是（）。
A.流域规划服从区域规划
B.区域规划服从流域规划
C.两者均可独立执行
D.由主管部门协调一致
参考答案：B
解析：流域范围内的区域规划应当服从流域规划，专业规划应当服从综合规划。

1.【多选题】获得文明工地的可作为（）的重要参考。
A.工程质量评定
B.中国水利工程优质（大禹）奖
C.水利建设市场主体信用
D.水利安全生产标准化评审
E.质量事故等级确定
参考答案：BCD
解析：获得文明工地的可作为水利建设市场主体信用、中国水利工程优质（大禹）奖和水利安全生产标准化评审的重要参考。

2.【多选题】由于坝区岩体中存在的某些地质缺陷，可能导致产生的工程地质问题主要有( )等。
A.渗透稳定
B.沉降稳定
C.抗滑稳定
D.坝基渗漏
E.坝体渗漏
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。由于坝区岩体中存在的某些地质缺陷，可能导致产生的工程地质问题主要有坝基稳定问题(包括渗透稳定、沉降稳定和抗滑稳定)和坝区渗漏问题(包括坝基渗漏和绕坝渗漏)。

3.【单选题】材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为( )。
A.亲水性
B.吸水性
C.吸湿性
D.耐水性
参考答案：D
解析：本题考查的是建筑材料的类型和特性。材料长期在饱和水作用下不被破坏，其强度也不显著降低的性质称为耐水性，但材料因含水会减弱其内部的结合力，因此其强度都会有不同程度的降低。

4.【多选题】混凝土防渗墙的检测方法包括( )。
A.开挖检测
B.钻孔取芯
C.注水试验
D.光照实验
E.无损检验
参考答案：BC
解析：混凝土防渗墙的检查可采用钻孔取芯、注水试验或其他检测等方法。

5.【单选题】根据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》SL176—2007，单元工程质量达不到《评定标准》合格规定时，经加固补强并经鉴定能达到设计要求，其质量可评为（）。
A.合格
B.优良
C.优秀
D.部分优良
参考答案：A
解析：单元( 工序 )工程质量达不到合格标准时，应及时处理。处理后的质量等级按下列规定重新确定: ①全部返工重做的，可重新评定质量等级。 ②经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，其质量评为合格。 ③处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理;或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。

6.【多选题】混凝土拌合料出现下列( )情况，应按不合格料处理。
A.错用配料单已无法补救，不能满足质量要求
B.混凝土配料时，任意一种材料计量失控或漏配，不符合质量要求
C.拌合不均匀或夹带生料
D.出机口混凝土坍落度超过最大允许值
E.出机口混凝土温度超过最大允许值
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是混凝土浇筑与温度控制。混凝土拌合物出现下列情况之一者，按不合格料处理: (1)错用配料单已无法补救，不能满足质量要求。 (2)混凝土配料时，任意一种材料计量失控或漏配，不符合质量要求。 (3)拌合不均匀或夹带生料。 (4)出机口混凝土坍落度超过最大允许值。

7.【单选题】水工金属结构制作与安装工程专业承包二级资质可以承担（）型以下压力钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装。
A.大型
B.中型
C.小（2）型
D.小（1型）
参考答案：A
解析：水工金属结构制作与安装工程专业承包二级资质可以承担大型以下压力钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装。

8.【多选题】水利工程施工常用的测量仪器有( )。
A.水准仪
B.经纬仪
C.电磁波测距仪
D.全站仪
E.罗盘仪
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是测量仪器的使用。水利工程施工常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、电磁波测距仪、全站仪、卫星定位系统。

9.【单选题】转运时，混凝土自由跌落高度不大于（）m。
A.4m
B.3m
C.2m
D.1m
参考答案：C
解析：转运时，混凝土自由跌落高度不大于2m。

10.【单选题】根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》，文明工地实行届期制，每( )年通报一次。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：B
解析：《水利建设工程文明工地创建管理办法》，文明工地实行届期制，每两年通报一次。故本题应选B。

11.【多选题】根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》，文明工地创建的标准包括( )。
A.质量管理到位
B.创建措施有力
C.安全施工到位
D.环境和谐有序
E.合同管理到位
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是水利工程安全生产标准化的要求。根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》，文明工地创建标准： (1)体制机制健全。 (2)质量管理到位。 (3)安全施工到位。 (4)环境和谐有序。 (5)文明风尚良好。 (6)创建措施有力。

1.【多选题】悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时，应符合的规定有（）。
A.合龙前，应在两端悬臂预加压重，直至施工完成后撤除
B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松
C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力
D.合龙段的长度可为2m
E.合龙段应在一天中气温最高时进行
参考答案：BCD
解析：本题涉及的考点为悬臂浇筑法施工连续梁合龙段技术要求。悬臂浇筑法施工连续梁合龙段应满足以下要求： (1)合龙段的长度宜为2m。 (2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。 (3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。 (4)合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。 (5)合龙宜在一天中气温最低时进行。 (6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。

2.【多选题】道路更新改造对象包括沥青、水泥混凝土和砌块路面以及（）等，还包括沥青路面材料的再生利用。
A.人行步道
B.绿化照明
C.附属设施
D.交通标志
E.消防设施
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是道路改造施工。道路更新改造对象包括沥青、水泥混凝土和砌块路面以及人行步道、绿化照明、附属设施、交通标志等，还包括沥青路面材料的再生利用。

3.【单选题】公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高，对通航净空顶部标高之差为（）。
A.桥下净空高度
B.建筑高度
C.容许建筑高度
D.净矢高
参考答案：C
解析：本题考查的是城市桥梁结构组成与类型。容许建筑高度：公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高，对通航净空顶部标高之差。

4.【多选题】关于施工成本管理组织机构设置的要求，正确的有（）。
A.适应变化
B.高效精干
C.开拓创新
D.分层统一
E.业务系统化
参考答案：ABDE
解析：此题考核施工成本管理组织机构设置应符合下列要求： 1.高效精干 2.分层统一 3.业务系统化 4.适应变化故选择ABDE

5.【单选题】施工现场的限速牌属于( )
A.警告标志
B.指令标志
C.禁止标志
D.指示标志
参考答案：C
解析：此考点属于超书，但是属于常识题。限速标志属于禁止标志。

6.【单选题】固定支架支承表面的标高可采用（）调整。
A.加设不超过两层金属垫板
B.加设不超过两层硬木垫板
C.加设不超过一层金属垫板
D.加设不超过一层硬木垫板
参考答案：A
解析：此题考核供热管网附件支、吊架安装管道支架支承面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，垫板不得大于两层，厚的宜放在下面，垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接，不得加于管道和支座之间。故选择A

7.【多选题】关于不开槽施工法设备选择的说法，正确的有（）。
A .采用敞开式顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于0.5m
B .当无降水条件时，宜采用封闭式泥水平衡顶管机施工
C .直径3000mm以上，穿越地面障碍较复杂地段，采用盾构法施工
D .穿越城镇道路较窄的柔性地下管道施工应采用夯管法
E .定向钻法仅适用于柔性管道的不开槽施工
参考答案：ABCE
解析：选项A正确，采用敞开式（手掘式）顶管机时，应将地下水位降至管底以下不小于0.5m 处，并应采取措施，防止其他水源进入顶管的管道。选项B正确，当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时，宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。选项C正确，盾构法施工用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程，直径一般在3000mm 以上。选项D错误，夯管锤适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工，适用于钢管。选项E正确，定向钻的适用范围是柔性管道。

8.【多选题】关于填土路基施工要点的说法，正确的有（）。
A.原地面标高超过设计路基标高时，需要填筑土方
B.土层填筑后，立即采用8t级压路机碾压
C.填筑前，应妥善处理井穴、树根等
D.填方高度应按设计标高增加预沉量值
E.管涵顶面填土300mm以上才能用压路机碾压
参考答案：CD
解析：考查填土路基施工要点。 1.取土应不占或少占良田，尽量利用荒坡、荒地；路基填土不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土；填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过100mm的土块应打碎。 2.施工前，应排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴，并分层填实至原地面高。（C选项正确） 3.地面横坡陡于1:5时，应修成台阶形式，每级台阶宽度不得小于1.0m，台阶顶面应向内倾斜。 4.根据测量中心线桩和下坡脚桩，从最低处起分层填筑，逐层压实。路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。预沉量值应与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。（D选项正确） 5.碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度与含水量，合格后即可碾压，碾压“先轻后重”，最后碾压应采用不小于12t级的压路机。（B选项错误） 6.填土高度内的管涵顶面，填土500mm以上才能用压路机碾压。若过街雨水支管的覆土厚度小于500mm，则应用素混凝土将过街雨水支管包裹。（E选项错误） 7.性质不同的填料应分类、分层填筑，不得混合填筑。当原地面标高低于设计路基标高时，需要填筑土方(即填方路基)。当路基设计标高低于原地商标高时，需要挖土成型(即挖方路基)。（A选项错误）

9.【单选题】施工总承包单位每（）进行项目部实名制管理检查。
A .周
B .月
C .季
D .年
参考答案：C
解析：项目部应每月进行一次劳务实名制管理检查，主要检查内容：劳务管理员身份证、上岗证；劳务人员花名册、身份证、岗位技能证书、劳动合同证书；考勤表、工资表、工资发放公示单；劳务人员岗前培训、继续教育培训记录；社会保险缴费凭证。不合格的劳务企业应限期进行整改，逾期不改的要予以处罚。各法人单位要每季度进行项目部实名制管理检查，并对检查情况进行打分，年底进行综合评定。总包人应组织对劳务工及劳务管理工作领导小组办公室的不定期抽查。

10.【多选题】沥青混合料面层复压可采用（）压路机。
A.重型轮胎
B.钢筒式
C.牵引式
D.振动
E.捣实式
参考答案：ABD
解析：密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加路面不透水性。对粗集料为主的混合料，宜优先采用振动压路机复压(厚度宜大于30mm)。当采用三轮钢筒式压路机时，相邻碾压带宜重叠后轮的1／2轮宽，并不应小于200mm。

1.【多选题】燃气管网中要求介质单向流通的阀门有（）。
A.蝶阀
B.安全阀
C.减压阀
D.止回阀
E.截止阀
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是燃气管道、附件及设施施工技术。一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。因为有多种阀门要求介质单向流通，如安全阀、减压阀、止回阀等。截止阀为了便于开启和检修，也要求介质由下而上通过阀座。

2.【单选题】在水平定向钻施工前，核实已有地下管线和构筑物准确位置采用（）法。
A.坑探
B.雷达探测
C.超声波探测
D.洞探
参考答案：A
解析：开工前施工单位应仔细核对建设单位提供的工程勘察报告，进行现场沿线的调查；特别是已有地下管线和构筑物应进行人工挖探孔（通称坑探）确定其准确位置，以免施工造成损坏。

3.【单选题】外径相等或内径相等，薄件厚度小于或等于（）且厚度差大于3mm，以及薄件厚度大于（），且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时，应将厚件削薄。
A.2mm
B.3mm
C.4mm
D.5mm
参考答案：C
解析：本题考查的是供热管道、附件及设施施工技术。外径相等或内径相等，薄件厚度小于或等于4mm且厚度差大于3mm，以及薄件厚度大于4mm，且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时，应将厚件削薄。

4.【多选题】以下属于特级资质企业资信能力的是（）。
A.企业注册资本金3亿元以上
B.企业净资产3.6亿元以上
C.企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上
D.企业近一年上缴建筑业营业税在3000万元以上
E.企业银行授信额度近三年均在3亿以上
参考答案：ABC
解析：本题考查的是资质等级标准。企业注册资本金3亿元以上、企业净资产3.6亿元以上、企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上、企业银行授信额度近三年均在5亿以上。

5.【单选题】依据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015的规定，下列说法不正确的是（）。<sub></sub>
A.污水、再生水城市工程管线可纳入综合管廊
B.城市新区主干路下的管线宜纳入综合管廊
C.综合管廊应同步建设消防设施
D.现浇混凝土结构顶板施工缝应留设在边部
参考答案：D
解析：本题考查的是技术标准。《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 (1)给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等城市工程管线可纳入综合管廊。 (2)城市新区主干路下的管线宜纳入综合管廊，综合管廊应与主干路同步建设。城市老(旧)城区综合管廊建设宜结合地下空间开发、旧城改造、道路改造、地下主要管线改造等项目同步进行。 (3)综合管廊应同步建设消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施。 (4)现浇混凝土结构的底板和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝。设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

6.【单选题】关于海绵城市植草沟转输技术，下列说法错误的是（）。
A.植草沟不宜作为泄洪通道
B.植草沟纵坡宜为1%～4%
C.植草沟断面边坡坡度不宜大于1:5
D.植草沟总高度不宜大于600mm
参考答案：C
解析：本题考查的是海绵城市建设转输技术。 (1)植草沟草种应耐旱、耐淹。植草沟一般分为传输型、干式、湿式植草沟。 (2)植草沟总高度不宜大于600mm,上顶宽度应根据汇水面积确定，宜为600～2400mm,底部宽度宜为300～1500mm。 (3)植草沟断面边坡坡度不宜大于1:3,采取相关措施保证雨水能以较低流速在植草沟内流动，防止边坡侵蚀。 (4)植草沟不宜作为泄洪通道。 (5)植草沟纵坡宜为1%～4%,当纵坡较大时应设置成阶梯形或中途设置消能台坎；当植草沟纵坡偏小时，泄水能力降低，此时应选用干式植草沟。

7.【单选题】综合管廊投入运营后应定期检测评定，对综合管廊本体、附属设施和（）设施的运行状况应进行安全评估，并应及时处理安全隐患。
A.
B.消防通道
C.内部管线
D.监控量测
参考答案：C
解析：本题考查的是城市综合管廊运营管理。综合管廊投入运营后应定期检测评定，对综合管廊本体、附属设施、内部管线设施的运行状况应进行安全评估，并应及时处理安全隐患。

8.【单选题】喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土，应具有( )功能。
A.自密实
B.轻质
C.早强
D.补偿收缩
参考答案：D
解析：二次衬砌采用补偿收缩混凝土，具有良好的抗裂性能，主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用，还要和钢筋一起承担结构受力作用。

9.【多选题】模板、支架和拱架拆除应遵循的原则有（）。
A.先支先拆、后支后拆
B.卸落量宜由小渐大
C.在横向应对称均衡卸落、在纵向应同时卸落
D.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除
E.底模应在结构建立预应力前拆除
参考答案：BD
解析：此题考核模板、支架和拱架的拆除桥梁施工模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落，卸落量宜由小渐大。每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。（故选择BD）

10.【单选题】排水沥青混合料（OGFC）属于（）结构。
A .悬浮-密实
B .骨架-空隙
C .悬浮-骨架
D .骨架-密实
参考答案：B
解析：骨架-空隙结构：如沥青碎石混合料（AM）和排水沥青混合料（OGFC）等。

11.【单选题】城市燃气工程不包括（）的建设与维修。
A.长输管线
B.管道及其附属设施
C.调压站
D.气源
参考答案：A
解析：此题考核城市燃气工程城市燃气工程包括气源、管道及其附属设施(含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站)的建设与维修工程，但不包括长输管线工程。故选择A

1.【多选题】下列有关矿山建设的安全保障规定叙述不正确的有( )。
A.安全工程的 “三同时”指矿山建设工程安全设施的设计审查必须有设计部门、主管部门、劳动行政主管部门同时参加
B.矿山安全规程和行业技术规范，由国务院管理矿山企业的主管部门制定
C.矿井必须有1个以上能行人的安全出口
D.矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有建设行政主管部门参加
E.矿山必须有与外界相通的、符合安全要求的运输和通信设施
参考答案：ACD
解析：矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时使用。每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口。管理矿山企业的主管部门(煤矿安全监督管理部门)、劳动行政主管部门应当自收到建设单位报送的矿山建设工程安全设施施工、竣工情况的综合报告之日起3 0日内，对矿山建设工程的安全设施进行检查。

2.【单选题】井巷贯通的准备工作包括（）。
A.按选定的几何要素进行实地标定
B.验证所选择测量仪器的合理性
C.及时延长巷道的贯通要素
D.定期检测巷道中、腰线并及时调整其贯通要素
参考答案：B
解析：本题的题意是贯通前期的准备工作，因此要排除贯通前的实施工作和贯通过程中及贯通后的工作内容。验证贯通工作所需测量仪器的合理性显然属于准备工作内容(B)；按选定的几何要素实地标定(A)、延长巷道的贯通要素(C)、及时调整其贯通要素(D)，这些都是贯通的实施行为，因此正确选项应为B。

3.【多选题】立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有（）。
A.短段掘砌单行作业
B.短段掘砌平行作业
C.长段掘砌单行作业
D.长段掘砌平行作业
E.掘砌混合作业
参考答案：AE
解析：本题考核的是立井井筒的施工作业方式。短段掘砌单行作业还取消了临时支护，简化了施工工艺，节省了临时支护材料，围岩能及时封闭，可改善作业条件，保证了施工操作安全。混合作业是在短段掘砌单行作业的基础上发展而来的，某些施工特点都与短段单行作业基本相同；故选项A、E正确。短段掘、砌平行作业，掘、砌工作都是自上而下，并同时进行施工。掘进工作在掩护筒(或锚喷临时支护)保护下进行；故选项B错误。长段单行作业是在规定的段高内，先自上而下掘进井筒，同时进行临时支护；故选项C错误。长段平行作业，是在工作面进行掘进作业和临时支护；故选项D错误。

4.【单选题】下列不属于井筒表土普通施工法的是( )。
A.井圈背板普通施工法
B.吊挂井壁施工法
C.板桩施工法
D.冻结法
参考答案：D
解析：井筒表土普通施工法(一）井圈背板普通施工法。(二)吊挂井壁施工法。(三)板桩施工法。冻结法属于特殊施工法。

5.【单选题】竣工初验收程序，工程竣工报验单应由( )签署，并向建设单位提出质量评估报告。
A.建设单位项目负责人
B.监理工程师
C.项目经理
D.造价工程师
参考答案：B
解析：当建设工程达到竣工条件后，施工单位应在自查、自评工程完成后填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。

6.【单选题】巷道采用下山施工法时，要特别注意( )。
A.提升问题
B.通风问题
C.支护问题
D.跑车事故
参考答案：D
解析：斜巷道施工，无论是采用上山还是下山法施工，包括斜井施工，都必须防止跑车事故的发生，施工中必须设置各种防跑车装置并定期检查和更换钢丝绳。提高轨道铺设质量，加强轨道的维护，坚持"矿车掉道就是事故"的安全理念，杜绝掉道事故的发生。

7.【多选题】矿业工程施工总平面布置的依据包括（）。
A.工业场地、风井场地等总平面布置图
B.工业场地地形图及有关地质地形、工程地质、场地平整资料
C.施工组织设计推荐的施工方案
D.施工作业计划和施工组织总设计
E.各场地利用的相关场地及资源的资料及规划
参考答案：ABC
解析：本题考核的是矿山工程施工总平面布置的依据。矿山工程施工总平面布置的依据： (1)工业场地、风井场地等总平面布置图；故选项A正确。 (2)工业场地地形图及有关地质地形、工程地质、场地平整资料；故选项B正确。 (3)矿井施工组织设计；故选项D错误。 (4)矿、土、安三类工程施工进度计划； (5)施工组织设计推荐的施工方案；故选项C正确。 (6)各场地拟利用的永久建筑工程量表、施工材料、设备堆放场地规划； (7)各场地拟利用的临时建筑工程量表、施工材料、设备堆放场地规划；故选项E错误。

8.【多选题】土的工程性质包括（??）。
A.压缩性
B.弹塑性
C.可松性
D.土压力
E.休止角
参考答案：ACE
解析：土的工程性质对土方工程的施工有直接影响。土的工程性质包括土的可松性、压缩性和休止角。土压力为土的物理力学性质。弹塑性为土的基本力学性质。因此，答案为ABE。

9.【多选题】关于井塔施工方法中，采用预建整体平移施工方法时，说法正确的是（）
A.可缩短井塔施工和提升设备安装占用井口时间
B.易解决井口矿建、土建和机电安装三类工程的矛盾
C.可缩短建井总工期，加快建井速度
D.井塔平移增加临时工程以及井塔基础和塔身的加固工程量
E.造价降低
参考答案：ABCD
解析：预建整体平移施工方法最大优点是可以缩短井塔施工和提升设备安装占用井口的时间，解决井口矿建、土建和机电安装三类工程的矛盾，可缩短建井总工期，加快建井速度。但是井塔平移需要增加临时工程以及井塔基础和塔身的加固工作量，使其造价提高。

10.【单选题】立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是( )。
A.井筒深度、井壁结构、施工技术
B.井筒大小、支护结构、施工要求
C.井筒地质条件、井筒直径、施工水平
D.井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求
参考答案：D
解析：井筒掘进段高，是根据井筒穿过岩层的性质，涌水量大小，临时支护形式，井筒施工速度以及施工工艺来确定的。段高的大小，直接关系到施工速度、井壁质量和施工安全。由于影响段高的因素很多，必须根据施工条件全面分析、综合考虑、合理确定。

1.【单选题】在井筒基岩段施工时，采用（）支护作为临时支护具有很大的优越性，现已被广泛采用。
A.板式
B.横撑
C.喷锚
D.土钉
参考答案：C
解析：井筒施工中，若采用短段作业，因围岩暴露高度不大，暴露时间不长，在进行永久支护之前不会片帮，这时可不采用临时支护。一般情况下，为了确保工作安全都需要进行临时支护。在井筒基岩段施工时，采用锚喷支护作为临时支护具有很大的优越性，现已被广泛采用。

2.【单选题】工程质量缺陷处理完毕后,“质量事故处理报告”应由（）撰写。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目经理
D.质检部门
参考答案：B
解析：在质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出“质量事故处理报告”提交业主或建设单位，避免、并上报有关主管部门。

3.【单选题】工序质量控制的循环程序是（）。
A.检查、处理、执行、验收
B.计划、检查、执行、处理
C.检查、执行、处理、验收
D.计划、执行、检查、处理
参考答案：D
解析：工序质量的控制，可以简单归纳为计划(P)—执行(D)—检查(C)—处理(A)的管理控制循环系统，即PDCA循环。答案应为D。

4.【多选题】光面爆破对周边孔钻孔的要求是（）。
A.周边孔深度大于其他炮孔20cm左右
B.周边孔相互平行
C.各炮孔均垂直于工作面
D.炮孔底部要落在同一平面上
E.开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上
参考答案：BCDE
解析：为保证光面爆破的良好效果，除根据岩层条件，工程要求正确选择光爆参数外，精确的钻孔是极为重要的，是保证光爆质量的前提。对钻孔的要求是“平、直、齐、准”： (1)即周边孔相互平行； (2)各炮孔均垂直于工作面； (3)炮孔底部要落在同一平面上； (4)开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上，实际施工中偏斜一般不超过5°。

5.【单选题】关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是（）。
A.提升能力选择与井深无关
B.提升能力确定与吊桶大小有关
C.提升能力的要求与井筒直径有关
D.提升能力大小与提升机直径无关
参考答案：B
解析：提升能力不等同于提升机能力。提升机是影响井筒施工提升能力的重要因素，但是还需要考虑其他施工条件等因素，例如，井深大小、吊桶大小等。当吊桶大小确定以后，提升机就必须满足吊桶装矸后的提升负荷。井深、提升速度快慢(受提升机滚筒直径影响)和吊桶大小是形成提升能力的主要内容，如井深大小，不仅影响一次提升时间，超过容绳量允许的井深要求，提升机能力就没有意义。提升能力一般与井筒直径没有直接的关系。

6.【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，生产安全事故分为（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特大事故
E.特别重大事故
参考答案：ABCE
解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，生产安全事故分为特别重大事故(E)、重大事故(C)、较大事故(B)和一般事故(A)4级。《生产安全事故报告和调查处理条例》对安全生产事故分级中没有特大事故这一等级。故本题答案为A、B、C、E。

7.【单选题】矿区总体设计所依据的资源勘探报告是（）。
A.普查地质报告
B.详查地质报告
C.精查地质报告
D.补充地质报告
参考答案：B
解析：矿业工程项目规划和各种设计均应依据相应的勘查报告来进行。经批准的普查地质报告可作为矿业工程基本建设长远规划的编制依据;详查地质报告可作为矿区总体设计的依据;符合设计要求的精查地质报告可作为矿井初步设计的依据。

8.【单选题】倾斜巷道下山施工相对上山施工的不利环节是（）。
A .钻眼爆破
B .斜巷运输
C .永久支护
D .工作面排水
参考答案：D
解析：倾斜巷道下山施工时，由于巷道内顶板淋水、底板出水及施工用水等形成的积水全部流到工作面，所以排水工作是施工中的关键，必须及时排出工作面积水。

9.【单选题】爆破作业的分级管理办法由（）规定。
A.国务院建设主管部门
B.国务院公安部门
C.行业建设主管部门
D.安全生产监督管理部门
参考答案：B
解析：本题考核的是爆炸器材使用的管理规定。爆破作业单位应当按照其资质等级承接爆破作业项目，爆破作业人员应当按照其资格等级从事爆破作业。爆破作业的分级管理办法由国务院公安部门规定。

10.【单选题】关于土木施工控制网的说法错误的是（）
A.施工控制网就是一个工程建设范围内的统一测量框架
B.施工控制网为施工及其相关的测量提供基准
C.施工控制网应一般不能控制全局
D.施工控制网可控制测量误差累积的作用
参考答案：C
解析：施工控制网就是一个在工程建设范围内的统一测量框架，为施工及其相关工作的各项测量提供基准，为各项具体的工程测量提供起算数据。施工控制网应具有控制全局、提供基准、控制测量误差累积的作用。

11.【多选题】下山巷道施工中由于采用自上向下法施工，为预防跑车事故，应在( )等处安装阻车器。
A.工作面上方
B.工作面下方
C.倾斜巷道的中部
D.倾斜巷道上部车场与巷道连接处
E.倾斜巷道躲避硐内
参考答案：AD
解析：通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏。

1.【单选题】不同电压等级输电线路的接闪线设置中，（）及以上送电线路，应全线装设双接闪线，且输电线路愈高，保护角愈小。
A.500kV
B.330kV
C.220kV
D.110kV
参考答案：A
解析：不同电压等级输电线路的接闪线设置: (1)500kV及以上送电线路，应全线装设双接闪线，且输电线路愈高，保护角愈小。

2.【单选题】非合金钢管道壁厚大于（）时，应进行焊后消除应力热处理
A.10mm
B.15mm
C.18mm
D.19mm
参考答案：D
解析：为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理，称为焊后热处理。例如:非合金钢管道壁厚大于19mm时，应进行焊后消除应力热处理。

3.【多选题】光伏发电设备安装的常用支架有（）。
A.固定支架
B.弹簧支架
C.可调支架
D.抗震支架
E.跟踪支架
参考答案：ACE
解析：P88光伏发电设备组成光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变

4.【多选题】洁净空调系统制作风管的( )，均按高压和中压系统的风管要求。
A.每节长度
B.表面平整度
C.刚度
D.加固
E.严密性
参考答案：CE
解析：本题考查的是洁净空调系统的技术要求。洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行。其中，洁净度等级N1至N5级的，按照高压系统的风管制作要求；洁净度等级N6至N9级，且工作压力小于等于1500Pa的，按中压系统的风管制作要求。

5.【单选题】球形储罐的焊接方法不宜采用（）
A.热熔焊
B.半自动焊
C.焊条电弧焊
D.药芯焊丝自动焊
参考答案：A
解析：球形储罐的焊接方法宜采用焊条电弧焊、药芯焊丝自动焊和半自动焊

6.【多选题】下列可选用磁粉检测或渗透检测方法进行表面无损检测的焊缝是（）。
A.支管连接焊缝
B.环向、纵向对接焊缝
C.补强圈焊缝
D.支吊架与管道直接焊接的焊缝
E.螺旋缝焊缝应
参考答案：ACD
解析：现场焊接的管道和管道组成件的承插焊焊缝、支管连接焊缝(对接式支管连接焊缝除外)和补强圈焊缝、密封焊缝、支吊架与管道直接焊接的焊缝，以及管道上的其他角焊缝，其表面应进行MT（磁粉检测）或PT（渗透检测）。

7.【多选题】焊件接缝所处的空间位置，可用焊缝倾角和焊缝转角来表示，包括（）
A.平焊位置
B.环焊位置
C.横焊位置
D.点焊位置
E.满焊位置
参考答案：AC
解析：本题考查的是焊接工艺的选择。熔焊时，焊件接缝所处的空间位置，可用焊缝倾角和焊缝转角来表示。有平焊、立焊、横焊和仰焊位置。

8.【单选题】摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于（），且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
参考答案：C
解析：摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于20%，且不应少于3台，数量少于3台时应全部检测。

9.【单选题】对于埋设在基础上的沉降基准点，第一次观测应在（）。
A.设备安装期间进行
B.基准点埋设前进行
C.基准点埋设后进行
D.设备安装结束后进行
参考答案：C
解析：本题重点考查沉降观测点的设置。沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。例如，对于埋设在基础上的基准点，在埋设后就开始第一次观测，随后的观测在设备安装期间连续进行。

10.【单选题】常用的气体绝缘材料不包括( )。
A.空气
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
参考答案：B
解析：本题考查的是绝缘材料。气体绝缘材料：有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫（SF【sub|6】)等。

1.【单选题】关于插座安装技术要求，正确的是（）。
A.在潮湿房间应装设密闭插座
B.插座距地面高度一般为0.5m
C.托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.5m
D.插座宜由单独的回路配电
参考答案：D
解析：A错误；在潮湿房间应装设防水插座。 B错误；插座距地面高度一般为0.3m. C错误；托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m

2.【单选题】建筑安装分部（子分部）工程质量验收合格规定不包括（）。
A.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格
B.安全控制资料应完整
C.主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定
D.观感质量验收应符合要求
参考答案：B
解析：分部（子分部）工程质量验收合格规定（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。（2）质量控制资料应完整。（3）设备安装工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定。（4）观感质量验收应符合要求。

3.【多选题】关于电动机试运行前检查的内容，正确的有（）。
A.检查电动机温度
B.换向器、骨环及电刷的工作情况正常
C.检查电动机安装是否牢固
D.检查绕线型电动机的滑环和电刷
E.检查电动机地脚螺栓是否全部拧紧
参考答案：CDE
解析：本题考查的是电动机试运行。电动机试运行前检查： (1）应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于0.5MΩ。 (2）检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。 (3）电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线（铜芯）的截面积不小于4mm【sup|2】,有防松弹簧垫圈。 (4）检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。 (5）检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适。熔丝选择是否合格。热继电器调整是否适当。短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。 (6）通电检查电动机的转向是否正确。不正确时，在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可。 (7）对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。 AB选项属于试运行中的检查内容。

4.【单选题】下列风机中，属于按结构形式分类的是（）。
A.离心式风机
B.轴流式风机
C.混流式风机
D.多级风机
参考答案：D
解析：本题重点考查风机的分类。风机按照结构形式可分为:单级风机、多级风机。按照气体在旋转叶轮内部流动方向可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。

5.【单选题】汽包安装施工程序中，正确的是
A.汽包的划线→汽包的吊装→汽包支座的安装（汽包吊环的安装）→汽包的找正
B.汽包支座的安装（汽包吊环的安装）→汽包的划线→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的划线→汽包的找正→汽包支座的安装（汽包吊环的安装）→汽包的吊装
D.汽包的划线→汽包支座的安装（汽包吊环的安装）→汽包的吊装→汽包的找正
参考答案：D
解析：正确的是：汽包的划线→汽包支座的安装（汽包吊环的安装）→汽包的吊装→汽包的找正

6.【单选题】桅杆系统组成不包括（）。
A.提升系统
B.牵引溜尾系统
C.缆风系统
D.千斤顶
参考答案：D
解析：桅杆系统吊装:通常由桅杆、缆风系统、提升系统、拖排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成。

7.【单选题】关于超声波物位计安装要求，错误的是( ).
A.应安装进料口上方
B.传感器宜垂直于物料表面
C.在信号波束角内不应有遮挡物
D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区
参考答案：A
解析：超声波物位计的安装应符合下列要求：不应安装在进料口的上方;传感器宜垂直于物料表面；在信号波束角内不应有遮挡物；物料的最高物位不应进入仪表的盲区。

8.【单选题】锅炉受热面施工场地的决定因素不包括( )。
A.组合后体积
B.组合后重量
C.组合后使用部位
D.现场施工条件
参考答案：C
解析：本题考查的是锅炉本体受热面安装技术要点。锅炉受热面施工场地是根据设备组合后体积、重量以及现场施工条件来决定的。

9.【单选题】压力容器安装前，不需要查验的是( )。
A.竣工图样和产品合格证
B.产品质量证明文件
C.压力容器监督检验证书
D.使用维护保养说明
参考答案：D
解析：压力容器安装前应检查其生产许可证明以及出厂技术文件和资料，检查设备外观质量。出厂技术文件和资料包括:竣工图样;产品合格证、产品质量证明文件及产品铭牌的拓印件或复印件;压力容器监督检验证书;压力容器安全技术监察规程规定的设计文件，如强度计算书等。

10.【单选题】试运行中，一般用途轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度（）℃。
A.40
B.50
C.60
D.70
参考答案：A
解析：试运行中，一般用途轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃.

11.【单选题】现场仪表的安装位置不符合要求的是（）
A.光线充足，操作和维护方便
B.显示仪表应安装在便于观察示值的位置
C.仪表的中心距操作地面的高度宜为1.0 - 1.2m
D.仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置
参考答案：C
解析：本题考查的是自动化仪表设备的安装要求。现场仪表的安装位置应符合下列要求: 1)光线充足，操作和维护方便; 2)仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2 - 1.5m; 3)显示仪表应安装在便于观察示值的位置; 4)仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度剧烈变化和有腐蚀性气体的位置; 5)检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。

二级建造师每日一练(2024年4月27日)

2024二建法规单科VIP题库

2024年二建启航精讲全科班【机电+公共科目】