二级建造师每日一练-2026年1月1日

1.【单选题】根据《生产安全事故应急条例》的规定，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。
A.事故责任单位
B.有关人民政府
C.应急救援队伍
D.事故责任人
参考答案：A
解析：教材页码：P186-188 应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担;事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

2.【单选题】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利 5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
参考答案：A
解析：本题考查的知识点为建设工程价款对于实际签订和履行合同与中标合同不一致产生的纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一）》规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

3.【单选题】为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照（）执行。
A .施工组织设计
B .安全技术措施
C .施工方案
D .操作规程
参考答案：D
解析：本题是关于勘察单位安全责任的问题，《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。

4.【多选题】张某于2018年取得房屋建筑工程二级建造师资格证书，并于2019年初始注册于A单位，后于2021年跳槽至B单位，后在B单位取得市政公用工程二级建造师证书，则关于张某初始注册、变更注册和增项注册的说法，正确的是（）。
A.张某无论是初始注册还是变更注册，均应当注册至相关单位
B.张某跳槽至B单位，应当与A单位解除劳动关系，并与B签订劳动合同
C.张某变更注册申报不及时，给项目造成损失，由张某承担责任
D.张某应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册
E.张某申请市政公用工程二级建造师增项注册时，只能与房屋建筑工程二级建造师资格证书注册在同一家单位
参考答案：ABE
解析：C选项错误，因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记人企业信用档案。 D选项错误，应是用人单位应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册。

5.【单选题】乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
参考答案：A
解析：本题考查的知识点为共同承包的责任《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

6.【单选题】根据《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》，属于重点整治问题的是（）。
A.设置企业资产总额、净资产规模、营业收入、授信额度等财务指标
B.违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式
C.资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件
D.在开标环节要求投标人的法定代表人或者经授权委托的投标人代表到场
参考答案：B
解析：教材页码：P76-77 为有力有序推进专项整治工作，专门制定《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》（发改办法规〔2019〕862号），方案要求清理、排查、纠正在招投标法规政策文件、招标公告、投标邀请书、资格预审公告、资格预审文件、招标文件以及招投标实践操作中，对不同所有制企业设置的各类不合理限制和壁垒。重点针对以下问题：（2）违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。选项B正确（3）设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。选项A错误（6）将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。选项C错误（11）在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场。选项D错误

7.【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。
A.施工现场从事危险作业的人员
B.施工现场的所有人员
C.施工现场从事特殊工种的人员
D.施工现场的专职安全管理人员
参考答案：A
解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

8.【单选题】关于缓刑的说法，正确的是（）。
A.缓刑的适用对象是被判有期徒刑的犯罪分子
B.对于犯罪集团的首要分子，可以适用缓刑
C.有期徒刑的缓刑考验期限可以少于1年
D.被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑必须执行
参考答案：D
解析：教材页码：P39-41 选项A错误，缓刑的适用对象不仅包括被判处有期徒刑的犯罪分子，还包括被判处拘役的犯罪分子。根据法律规定，对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑。选项B错误，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。这是法律明确规定的内容。选项C错误，根据法律规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上5年以下，但是不能少于1年。因此，有期徒刑的缓刑考验期限不能少于1年。选项D正确，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。这是为了确保对犯罪分子的全面处罚，即使主刑得到缓刑，附加刑也必须执行。

9.【单选题】关于工程总承包的说法，正确的是（）。
A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位
B.建设内容不明确，技术方案不成熟的项目，适宜采用工程总承包的方式
C.工程总包单位只能由同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质的单位承担
D.工程总承包单位不得采用直接发包的方式进行分包
参考答案：A
解析：教材页码：P89-90 选项A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。选项B错误，《建筑法》规定，提倡对建筑工程实行总承包。建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。选项C错误，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。选项D错误，工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。

10.【单选题】下列关于工程总承包、分包说法中正确的是（）。
A .仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应将该项目的施工业务分包给有相应资质的施工企业
B .仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，应将该项目的设计业务分包给有相应资质的设计单位
C .工程总承包单位可以将中标项目中的部分非主体、非关键性的工作分包给其他单位完成
D .工程总承包单位可以采取直接发包的方式进行分包，无需建设单位认可
参考答案：C
解析：本题考查的是建设工程分包的规定，为重要考点。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。所以AB错误。总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但只能依法分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作。C正确。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D错误。

1.【单选题】建设用地使用权属于（）
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.债权
参考答案：B
解析：本题考查的是物权的种类用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。

2.【单选题】关于抵押的效力，下列说法正确的是( )。
A.抵押人不得转让已办理登记的抵押物
B.抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为抵押的效力选项A错误，B正确，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。选项C不正确，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项D不正确，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

3.【单选题】关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是( )。
A .应当由建设单位统一投保
B .保险期限自开工之日起算
C .费用由作业人员负担
D .保险期限自缺陷责任期届满之日止
参考答案：B
解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止。

4.【多选题】下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
参考答案：AB
解析：行政处罚的种类： ①警告、通报批评； ②罚款、没收违法所得、没收非法财物； ③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件； ④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业； ⑤行政拘留； ⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚选项C、E属于刑事责任的承担方式，选项D属于民事责任的承担方式

5.【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中指出，专项施工方案实施前，由（）向作业人员进行技术交底。
A.专项施工方案编制人员
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.施工现场管理人员
参考答案：D
解析：本题考查的知识点为安全施工技术交底《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条规定，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

6.【单选题】关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。
A.具有独立的法人资格
B.是中介机构
C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
D.可以转包检测业务
参考答案：D
解析：2015年5月住房和城乡建设部经修改后发布的《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。 D错误，检测机构不得转包检测业务。检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任

7.【单选题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.
A.由行政主管部门主持达成的调解书
B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议
参考答案：A
解析：执行根据是当事人申请执行、人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据主要有： (1) 人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等； (2) 人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书； (3) 仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书; (4) 公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书； (5) 人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定； (6) 我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定； (7) 人民法院依督促程序发布的支付令等。

8.【单选题】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为劳动争议的解决方式劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

9.【多选题】下列权利中，可以出质的是（）。
A.支票
B.仓单
C.存款单
D.海域使用权
E.土地所有权
参考答案：ABC
解析：教材页码：P11-15 权利质押是将权利凭证交付质押人或者办理出质登记的担保。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质：（1）汇票、本票、支票；选项A正确（2）债券、存款单；选项C正确（3）仓单、提单；选项B正确（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。选项D错误，海域使用权：虽然是一种重要的财产性权利，但它通常用于抵押而非质押。选项E错误，土地所有权：不能出质，实际上在中国法律体系下，土地所有权一般归国家或集体所有，并不允许私人拥有和转让。

10.【单选题】《必须招标的工程项目规定》所属的法的形式是（）。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
参考答案：C
解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”“办法”和“实施细则”等。

11.【单选题】下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是( )。
A.借款的利息可以预先在本金中扣除
B.借款人未按照约定的期限返还借款，应加倍支付逾期利息
C.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
D.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效
参考答案：C
解析：借款的利息不得预先在本金中扣除。A选项错。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B选项错。订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。C选项正确。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。D选项错。

1.【多选题】建设工程组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（）。
A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
B.流水步距的数目应等于施工过程数
C.各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业
D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
参考答案：ACE
解析：教材页码：P117-119 流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求： (1)各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序； (2)各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业； (3)相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。

2.【多选题】下列建设工程项目施工进度控制的措施中，属于组织措施的有( )。
A.进度控制工作流程的制订
B.进度控制会议的组织设计
C.项目施工资源需求计划的编制
D.专门控制部门和人员的设置
E.进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制
参考答案：ABDE
解析：C选项属于经济措施

3.【多选题】进行成本项目分析时，材料费分析包括（）的分析。
A.主要材料费用
B.辅助材料费用
C.结构件费用
D.周转材料使用费
E.材料储备资金
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是成本项目的分析方法。材料费分析的内容除选项ACDE外，还包括：采购保管费分析。

4.【单选题】下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是( )。
A .加强施工调度，避免因施工计划不周造成窝工损失
B .对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
C .结合施工方法，进行材料使用的比选
D .增加承担风险的个体数量以降低损失发生的比例
参考答案：C
解析：施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用;确定最合适的施工机械、设备使用方案;结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本;应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。

5.【单选题】有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是( )。
A.建立成本管理体系的评审组织
B.监测成本形成过程
C.用成本指标考核管理行为
D.用管理行为保证成本指标
参考答案：A
解析：管理行为控制程序就是为规范项目成本的管理行为而制定的约束和激励体系，内容如下： ①建立成本管理体系的评审组织和评审程序； ②建立成本管理体系运行的评审组织和评审程序； ③目标考核，定期检查； ④制定对策，纠正偏差。

6.【单选题】履约保证金不得超过中标合同金额的（）。
A.5%
B.10%
C.7%
D.2%
参考答案：B
解析：教材页码：P50-52 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

7.【多选题】某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/2025102019153201c0.png" style="width:100%;"/>
A.工作1—4的自由时差为2
B.工作5—7的总时差为1
C.工作2—6和工作3—6均为关键工作
D.工作1—2和工作1—3均为关键工作
E.工作4—5的总时差和自由时差相等
参考答案：ABD
解析：教材页码：P129-132 本题考核的是双代号网络时间参数的计算。关键线路为①→③→④→⑥→⑦，①→②→⑥→⑦，关键工作为工作1—2、工作1—3、工作2—6、工作4—6、工作6—7；3—6为非关键工作；工作1—4的自由时差=4-2-0=2；工作4—5的总时差=10-4-5=1，工作4—5的自由时差=9-4-5=0；工作5—7的总时差=16-6-9=1。

8.【单选题】关于投标人其他项目清单报价的说法，正确的是（）。
A.计算综合单价时，应结合市场价格修改材料暂估价
B.计日工应按全费用综合单价报价
C.总承包服务费应根据工程规模大小填报
D.暂列金额应按照招标工程量清单中的金额填写，不得变动
参考答案：D
解析：教材页码：P57-58 其他项目应按下列规定计价： (1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，D选项正确； (2）暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价，暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，A选项错误； (3）计日工应按招标工程量清单中列出的项目，根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算，B选项错误； (4）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算，C选项错误。

9.【单选题】某工程有3个施工过程，分4个施工段，如图所示施工过程Ⅱ到Ⅲ的步距是（）。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/20251021100743641c.png" style="width:100%;"/>
A.6
B.3
C.4
D.5
参考答案：A
解析：教材页码：P129-132 施工过程II流水节拍累加={4,7,11,13}，施工过程III流水节拍累加={3,5,8,11}，错位相减取大值=max{4,4,6,5,-11}=6。

10.【单选题】下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是( )。
A.监督检查主体结构的施工质量
B.监督工程竣工验收的组织形式
C.审查施工组织设计文件
D.抽查建筑构配件的质量
参考答案：C
解析：本题考查的是开工前的质量监督。参与工程建设各方主体的质量行为，检查的主要内容有：检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；检查结果的记录保存。

1.【单选题】施工单位应在（）后，立即成立项目实施策划领导小组。
A.递交投标文件
B.获取招标文件
C.接到中标通知书
D.签订施工合同
参考答案：C
解析：教材页码：P29-31 施工单位一旦接到中标通知书，应马上成立策划领导小组。领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任，有关职能部门负责人、施工项目经理及技术负责人作为策划领导小组成员。选项C正确。

2.【单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44 号)，下列税金组合中，应计入建筑安装企业管理费税金中的是( )。
A.营业税、房产税、车船使用税、土地使用税
B.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
C.房产税、土地使用税、营业税
D.房产税、车船使用税、土地使用税、印花税
参考答案：D
解析：企业管理费：1.管理人员工资；2. 办公费；3. 差旅交通费；4. 固定资产使用费；5. 工具用具使用费；6. 劳动保险和职工福利费；7. 劳动保护费；8. 检验试验费；9. 工会经费；10. 职工教育经费；11.财产保险费；12. 财务费；13. 税金（税金是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等）14. 城市维护建设税；15. 教育费附加；16. 地方教育附加；17. 其他。

3.【多选题】根据《建设工程项目管理规范》，项目经理应具有的权限有（）。
A.主持项目管理机构工作
B.选择大宗资源的供应单位
C.参与组建项目管理机构
D.进行授权范围内的任务分解和利益分配
E.在授权范围内与项目相关方进行直接沟通
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是项目经理的权限。项目经理应具有下列权限：（1）参与项目招标.投标和合同签订；（2）参与组建项目管理机构；（3）参与组织对项目各阶段的重大决策；（4）主持项目管理机构工作；（5）决定授权范围内的项目资源使用；（6）在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度；（7）参与选择并直接管理具有相应资质的分包人；（8）参与选择大宗资源的供应单位；（9）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通；（10）法定代表人和组织授予的其他权利。

4.【多选题】根据国家九部委《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的内容包括（）。
A.项目建设概况
B.工程采用的技术标准和要求
C.拟采用的合同条款
D.资格审查办法
E.招标人对资格预审文件的澄清、修改
参考答案：ADE
解析：教材页码：P44-46 资格预审文件包括下列内容：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法；资格预审申请文件格式；项目建设概况等。此外，招标人对资格预审文件所作的澄清、修改，也构成资格预审文件的组成部分。

5.【多选题】下列影响建设工程实际进度的因素中，属于组织管理因素的有( )。
A.向有关部门提出各种申请审批手续的延误
B.合同签订时遗漏条款或表达失当
C.未考虑设计在施工中实现的可能性
D.施工设备不配套、选型失当
E.复杂的工程地质条件
参考答案：AB
解析：教材页码：P111-112 组织管理因素。如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；指挥不力，使各专业、各施工过程之间交接配合不顺畅等。 C属于勘察设计原因，D属于施工技术因素，E属于自然条件影响。

6.【单选题】在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（）。
A.向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求
B.向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求
C.向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求
D.向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力
参考答案：D
解析：质量保证体系是企业内部的一种系统的技术和管理手段。在合同环境中，施工质量保证体系可以向建设单位(业主)证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力，保证全部施工是在严格的质量管理中完成的，从而取得建设单位(业主)的信任。

7.【多选题】某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）。 <img src="/upload/paperimg/202510211650441323705cb-e0042cdaf0aa/202510201917302cdc.png" style="width:100%;"/>
A.第4周末检查时工作B拖后1周，影响工期1周
B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周
C.第10周末检查时工作I提前1周，工期提前1周
D.第10周末检查时工作G拖后1周，影响工期1周
E.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期
参考答案：BE
解析：教材页码：P145-146 选项A错误，第4周末检查时工作B拖后2周，影响工期1周；选项C错误，第10周末检查时工作I提前1周，由于有2条关键线路，所以不影响工期；选项D错误，第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期。

8.【单选题】( )的关键是坚持质量标准，控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制。
A.事前质量控制
B.事中质量控制
C.事后质量控制
D.系统控制
参考答案：B
解析：事中质量控制即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量、工作质量和质量控制点的控制。

9.【单选题】为节省临时工程费用，应尽量提前建设可供工程施工使用的工程是（）。
A.降水工程
B.预制构件工程
C.永久性工程
D.装饰装修工程
参考答案：C
解析：教材页码：P31-39 A选项错误：虽然降水工程是施工过程中的一个重要环节，但它属于临时性措施，不能直接节省临时工程费用。 B选项错误：预制构件工程虽然是永久性的一部分，但其主要目的是为了提高施工效率和质量，而不是直接节省临时工程费用。 C选项正确：提前建设永久性工程，如永久道路、永久建筑物等，可以在施工过程中直接投入使用，减少对临时设施的需求，从而节省临时工程费用。 D选项错误：装饰装修工程一般是在主体结构完成后进行的，且属于永久性工程的一部分，但它的主要目的是提高建筑物的使用功能和美观，而不是直接节省临时工程费用。

10.【单选题】在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是（）。
A.工程合同价
B.实际施工成本
C.工程款支付额
D.施工图预算
参考答案：A
解析：相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值；而相对于实际施工成本，施工成本规划的成本值是计划值。

11.【单选题】对于工期不超过1年、工程规模较小、技术简单成熟、招标时已有施工图设计文件的中小型工程，一般宜采用的合同计价方式是（）。
A.可调总价合同
B.固定单价合同
C.固定总价合同
D.可调单价合同
参考答案：C
解析：教材页码：P52-53 固定总价合同一般适用于下列情形： ①招标时已有施工图设计文件，施工任务和发包范围明确，合同履行中不会出现较大设计变更。 ②工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位，施工单位可在投标报价时合理地预见施工过程中可能遇到的各种风险（C选项正确）。 ③工程量小、工期较短(一般为1年之内)，合同双方可不必考虑市场价格浮动对承包价格的影响。 A选项错误，可调总价合同适用于工期较长(1年以上)的工程，施工单位在投标报价时无法合理地预见合同履行过程中市场价格变动等因素的影响的情形。 BD选项错误，单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型工程，以及建设单位为缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行招标的工程。

1.【单选题】学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。
A.0.90
B.1.05
C.1.10
D.1.20
参考答案：D
解析：上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

2.【单选题】编制附着式升降脚手架作业专项施工方案应重点考虑的是（）。
A.提升质量和保证工期
B.提升工艺和减少投入
C.提升工艺和施工现场作业条件
D.提升质量和施工现场作业条件
参考答案：C
解析：本题考核知识点为附着式升降脚手架(整体提升脚手架或爬架)作业安全控制要点。附着式升降脚手架（整体提升脚手架或爬架)作业要针对提升工艺和施工现场作业条件编制专项施工方案并经专家论证。专项施工方案应包括设计、施工、检查、维护和管理等阶段全部内容。故选项C正确。

3.【多选题】索赔证据的基本要求有( )。
A.真实性
B.客观性
C.全面性
D.法律证明效力
E.及时性
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P212-216 （1）索赔必须符合的基本条件：客观性、合法性、合理性。（B选项错误）（2）索赔证据的基本要求为：真实性、全面性、法律证明效力、及时性。（ACDE选项正确）

4.【单选题】下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。
A.施工过程
B.流水强度
C.施工段
D.流水节拍
参考答案：C
解析：教材页码：P218 AB选项错误，属于工艺参数 C选项正确，属于空间参数 D选项错误，属于时间参数

5.【多选题】在施工现场防火要求中，凡属于（）情况的动火，均为二级动火。
A.禁火区域内
B.小型油箱等容器
C.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业
D.登高焊、割等用火作业
E.各种受压设备
参考答案：BCD
解析：本题考核知识点为施工现场动火等级的划分。 BCD选项正确，凡属下列情况之一的动火，均为二级动火:1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 2)小型油箱等容器。3)登高焊、割等用火作业。 AE选项错误，凡属下列情况之一的动火，均为一级动火:1)禁火区域内。2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。3)各种受压设备。4)危险性较大的登高焊、割作业。5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

6.【单选题】工程定额中，按定额编制程序和用途分类的是（）。
A.劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额
B.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标
C.全国通用定额、行业通用定额、专业专用定额
D.建筑安装工程定额、设备和工器具购置费以及工程建设其他费用定额
参考答案：B
解析：教材页码：P194-196 A选项错误，按照生产要素分类 B选项正确， C选项错误，按专业性质划分 D选项错误，按照费用性质分类

7.【单选题】建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括( )。
A.屈服强度
B.疲劳性能
C.抗拉强度
D.伸长率
参考答案：B
解析：教材页码：P25-26 ACD选项：建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 B选项：力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。

8.【多选题】出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验报告的有( )。
A.高强度大六角头螺栓连接副
B.钢网架用高强度螺栓
C.扭剪型高强度螺栓连接副
D.机械型锚栓
E.化学试剂型锚栓
参考答案：AC
解析：教材页码：P140-141 AC选项正确：高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告，并应附有出厂质量保证书。 BDE选项错误：干扰项。

9.【单选题】[2024年真题]某写字楼地下室连续浇筑办公楼地下室砼1120m³，应该留（）组试块。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：D
解析：对于同一配合比的混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： ①每拌制100盘且不超过100m【sup|3】同配合比的混凝士，取样不得少于一次； ②每工作班拌制不足100盘时取样不得少于一次； ③每次连续浇筑超过1000m【sup|3】时，每200m【sup|3】取样不得少于一次； ④每一楼层取样不得少于一次； ⑤每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件留置组数根据实际需要确定。本题中，1120/200=5.6，即取6组。

10.【单选题】采用砂、石材料铺装地面砖的环境温度最低限值是（）。
A.-10℃
B.0℃
C.-5℃
D.5℃
参考答案：B
解析：教材页码：P101 建筑地面工程施工时，各构造层施工环境温度应符合下列要求： 1）采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5°C； 2）采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10°C； 3）采用砂、石材料铺设时，不应低于0°C； 4）采用自流平涂料铺设时，不应低于5°C，也不应高于30°C。

1.【多选题】建筑工程施工企业资质，下列关于一级资质标准的相关说法，正确的是（）。
A.建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于12人
B.建筑工程专业一级注册建造师不少于9人
C.技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历
D.持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人
E.企业净资产1亿元以上
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P176-177 A选项：建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于12人。 B选项：建筑工程专业一级注册建造师不少于9人。 C选项：技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历。 D选项：持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人。 E选项：企业净资产1亿元以上。

2.【多选题】关于钢筋的弯钩和弯折的说法，正确的有( ) 。
A.HPB300级钢筋不应小于钢筋直径的2.5倍，末端应作135°弯钩，弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍
B.箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径
C.一般结构构件，箍筋弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯折角度应为135°
E.圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度，两末端弯钩的弯折角度不应小于135°
参考答案：BCE
解析：本题考核知识点为钢筋分项工程。 A选项错误，正确说法为：光圆钢筋不应小于钢筋直径的2.5 倍，末端应作180°弯钩，弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍; D选项错误，正确说法为：箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。一般结构构件，箍筋弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。

3.【多选题】关于钢筋连接的说法，错误的有( )。
A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍
C.直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于50％
D.钢筋接头位置宜设置在受力较大处
E.钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连接
参考答案：BCD
解析：教材页码：P63-65 A选项：同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。 B选项：接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 C选项：直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头。 D选项：钢筋接头位置宜设置在受力较小处。 E选项：钢筋的连接方法：焊接、机械连接和绑扎连（搭）接三种。

4.【单选题】关于非实行建筑高度控制区内的建筑高度的计算，下列说法错误的是（）。
A.平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至其屋面檐口计算
B.坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算
C.同一座建筑物有多种屋面形式时，分別计算后取最大值
D.平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至建筑女儿墙顶点的高度计算，无女儿墙时算至其屋面檐口
参考答案：A
解析：非实行建筑高度控制区内的建筑，其建筑高度：平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至建筑女儿墙顶点的高度计算，无女儿墙的建筑物应计算至其屋面檐口。

5.【多选题】电焊机的安全控制要点有（）。
A.电焊机安装完毕经验收合格后方可投入使用
B.露天使用的电焊机应设置在地势较高平整的地方，并有防雨措施
C.电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护等装置必须齐全有效
D.电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不超过10m，焊把线长度一般不应超过20m，并不应有接头，一、二次侧接线端柱外应有防护罩
E.电焊机施焊现场10m范围内不得堆放易燃、易爆物品
参考答案：ABCE
解析：电焊机安装完毕，经验收合格后方可投入使用；露天使用的电焊机应设置在地势较高平整的地方，并有防雨措施；电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护装置必须齐全有效；电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不超过5m，焊把线长度一般不应超过30m，并不应有接头，一二次侧接线端柱外应有防护罩；电焊机施焊现场10m范围内不得堆放易燃、易爆物品。

6.【多选题】节能建筑工程评价指标体系包含的指标类别有（）。
A.建筑围护结构
B.电气与照明
C.防腐与防火
D.运营管理
E.建筑规划
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P159-160 节能建筑工程评价指标体系应由建筑规划、建筑围护结构、采暖通风与空气调节、给水排水、电气与照明、室内环境和运营管理七类指标组成。

7.【单选题】下列关于钢结构雨期施工的说法，错误的是（）。
A.雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮，使用时进行烘烤
B.同一焊条重复烘烤次数不宜超过三次
C.雨天构件不能进行涂刷工作，涂装后4h内不得淋雨
D.风力超过5级时，室外不宜进行喷涂作业
参考答案：B
解析：教材页码：P118-119 A选项：雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮，使用时进行烘烤。 B选项：同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次。 C选项：雨天构件不能进行涂刷工作，涂装后4h内不得淋雨。 D选项：风力超过5级时，室外不宜进行喷涂作业。

8.【多选题】企业安全生产费用的管理原则为（）。
A.开源节流
B.筹措有章
C.合理让利
D.监督有效
E.管理有序
参考答案：BDE
解析：教材页码：P124-125 企业安全生产费用管理原则：筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效。

9.【单选题】下列因素中，不属于模板工程设计主要原则的是( )。
A.实用性
B.安全性
C.经济性
D.耐久性
参考答案：D
解析：教材页码：P60-63 ABC选项：模板工程设计的主要原则：实用性；安全性；经济性。 D选项：与结构的可靠性区分：结构的可靠性包括结构的安全性、适用性、耐久性。

10.【单选题】采用传统的湿作业法施工的天然石材进行背涂处理的目的是( )。
A.防潮
B.防碱
C.防腐
D.防酸
参考答案：B
解析：本题考核知识点为地面工程施工技术施工方法。天然石材防碱背涂处理：采用传统的湿作业铺设天然石材，由于水泥砂浆在水化时析出大量的氢氧化钙，透过石材孔隙泛到石材表面，产生不规则的花斑，俗称泛碱现象，严重影响建筑室内外石材饰面的装饰效果。因此，在大理石、花岗岩面层铺设前，应对石材六面进行防碱处理。

11.【多选题】建筑外墙的金属窗、塑料窗需复验的内容有( )。
A.气密性
B.抗风压性能
C.水密性
D.甲醛含量
E.耐久性
参考答案：ABC
解析：教材页码：P248 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1)人造木板的甲醛含量；（D选项错误） 2)建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。（ABC选项正确） E选项错误：虽然也是衡量建筑材料质量的一个重要方面，但并不属于此处所指的必须复验项目之一。

1.【多选题】关于便道便桥的说法，正确的有（）。
A.便道路面宽度不小于3m，原则上每300m范围内应设置一个长度不小于20m、路基宽度不小于5.5m错车道
B.人车混行便桥宽度不小于4.5m
C.便道路口应设限速标志，跨越（临近）道路施工应设置警告标志，危险段应设置防护及警告标牌
D.途经小桥应设置限载、限宽标志
E.便桥桥面设立柱间距1.5～2.0m、高1.2m的栏杆防护
参考答案：BCDE
解析：便道单车道路基宽度不小于4.5m，路面宽度不小于3.0m，原则上每100m范围内应设置一个长度不小于20m、路面宽度不小于5.5m的错车道。

2.【单选题】对于稀浆封层施工，下列说法不正确的是( )。
A.稀浆封层施工前，应彻底清除原路面的泥土、杂物，修补坑槽、凹陷，较宽的裂缝宜清理灌缝
B.稀浆封层施工时应在干燥情况下进行
C.稀浆封层铺筑后，必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通
D.稀浆封层施工可在气温低于10℃时进行
参考答案：D
解析：教材页码：P76-77 本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。稀浆封层注意事项： (1)稀浆封层施工前，应彻底清除原路面的泥土、杂物，修补坑槽、凹陷，较宽的裂缝宜清理灌缝； (2)稀浆封层施工时应在干燥情况下进行； (3)稀浆封层铺筑后，必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通； (4)稀浆封层施工气温不得低于10℃，严禁在雨期施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

3.【单选题】按矿料级配分类，属于半开级配沥青混合料的是（）。
A.SMA
B.AM
C.AC-16
D.OGFC
参考答案：B
解析：半开级配沥青混合料：由适当比例的粗集料、细集料及少量填料(或不加填料)与沥青拌合而成，压实后剩余空隙率在10%以上的半开式改性沥青混合料。代表类型有改性沥青稳定碎石，以AM表示。选项A，SMA属于间断级配沥青混合料，选项C，AC属于密级配沥青混凝土混合料，选项D，OGFC属于开级配沥青混合料。

4.【多选题】基础侧模板计算强度荷载应包含( )
A.模板、支架自重
B.新浇筑混凝土的重力
C.振捣混凝土时产生的振动荷载
D.混凝土入模时产生的水平方向的冲击荷载
E.新浇筑混凝土对模板的侧面压力
参考答案：DE
解析：<img src="/upload/paperimg/202206131331120478275b4-73ff520ce853/1113224701.png" style="width:100%;"/> 1.模板、支架的设计应考虑下列各项荷载，并应按表 2B313012 的规定进行荷载组合: (1)模板、支架自重。 (2)新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他均工结构物的重力。 (3)施工人员及施工设备、施工材料等荷载。 (4)振捣混凝土时产生的振动荷载。 (5)新浇筑混凝土对模板侧面的压力。 (6)混凝土人模时产生的水平方向的冲击荷载。 (7)设于水中的支架所承受的水流压力、波:良力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。 (8)其他可能产生的荷载，如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载、温度应力等。

5.【多选题】公路工程施测量中，平面控制测量的方法有（）。
A.卫星定位测量法
B.导线测量法
C.三角测量法
D.水准测量法
E.三边测量法
参考答案：ABCE
解析：ABCE选项正确，平面控制测量应采用卫星定位测量、导线测量、三角测量或三边测量方法进行。 D选项错误，D为高程控制测量。综上，本题应选ABCE。

6.【多选题】影响直接工程费高低的因素有（）。
A.工程量
B.施工人数
C.各种资源的单价
D.各项资源的数量
E.单位实体工、料、机资源的消耗数量
参考答案：ACE
解析：教材页码：P345-346 影响直接工程费高低的因素有三个方面：一是工程量；二是单位实体工、料、机资源的消耗数量；三是各种资源的单价。

7.【多选题】拱顶下沉的量测可以用（）。
A.水平仪
B.水准仪
C.铟钢尺
D.测杆
E.全站仪
参考答案：BCE
解析：教材页码：P191-192 BCE选项正确，如下图所示。本题考查的是隧道施工监控量测技术。 <img src="/upload/paperimg/20251027102524337969148-5ed6c4e46383/20251024164120cd02.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】拱圈和出入口拱上端墙的施工，应（）进行。
A.由中间向两侧同时对称
B.由两侧向中间同时对称
C.上下游同时对称
D.从下游到上游
参考答案：B
解析：教材页码：P174-175 本题考查的是涵洞施工。拱圈和出入口拱上端墙的施工，应由两侧向中间同时对称进行。

9.【多选题】地下连续墙适用于作（）基础。
A.地下挡土墙
B.岩溶土层
C.地下承压水高的土层
D.竖向和侧向荷载的桥梁基础
E.挡水围堰
参考答案：ADE
解析：教材页码：P137-139 ADE正确，本题考查的是桥梁基础工程施工。地下连续墙适用于作地下挡土墙、挡水围堰、承受竖向和侧向荷载的桥梁基础、平面尺寸大或形状复杂的地下构造物基础，可用于除岩溶和地下承压水很高处的其他各类土层中施工。

10.【单选题】透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度，基质沥青的针入度通常宜不小于（）。
A.50
B.100
C.150
D.200
参考答案：B
解析：本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度，基质沥青的针入度通常宜不小于100。

1.【单选题】根据《公路工程标准施工招标文件》，下列解释合同文件的优先级最低的是（）。
A.项目专用合同条款
B.中标通知书
C.已标价工程量清单
D.公路工程专用合同条款
参考答案：C
解析：教材页码：P297-298 本题考查的是合同的优先解释顺序。根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 1.合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)。 2.中标通知书。 3.投标函及投标函附录。 4.项目专用合同条款。 5.公路工程专用合同条款。 6.通用合同条款。 7.工程量清单计量规则。 8.技术规范。 9.图纸。 10.已标价工程量清单。 11.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。 12.其他合同文件。

2.【单选题】用作沥青混凝土面层的排水基层时，宜采用沥青处治碎石集料，最大粒径宜为( )mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案：C
解析：教材页码：P102-103 本题考查的是路面排水施工。未经水泥或沥青处治的碎石集料，在施工摊铺时易出现离析，在碾压时不易压实稳定，并且易在施工机械行驶下出现推移变形，因而一般情况下不建议采用作为排水基层。用作水泥面层的排水基层时，宜采用水泥处治开级配碎石集料，最大粒径可选用25mm。而用作沥青混凝土面层的排水层时，则宜采用沥青处治碎石集料，最大粒径宜为20mm。

3.【多选题】软土地区路堤施工期间分析地基稳定性的标准说法正确的是( )。
A.填筑速率应以水平位移控制为主，超过标准应立即停止填筑
B.路堤中心线地面沉降速率12h应不大于10~15mm
C.路堤中心线地面沉降速率24h应不大于10~15mm
D.坡脚水平位移速率24h应不大于5mm
E.坡脚水平位移速率24h应不大于10mm
参考答案：ACD
解析：本题考查的是特殊路基施工技术。软土地区路堤施工技术要点，施工期间，路堤中心线地面沉降速率24h应不大于10~15mm，坡脚水平位移速率24h应不大于5mm。应结合沉降和位移观测结果综合分析地基稳定性。填筑速率应以水平位移控制为主，超过标准应立即停止填筑。

4.【单选题】弯沉检测方法中，属于动态无损检测的方法是（）。
A.贝克曼梁法
B.落锤弯沉仪法
C.自动弯沉仪法
D.核子密度湿度仪法
参考答案：B
解析：教材页码：P44 B选项正确，本题考查的是弯沉检测。落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，并能反算路面的回弹模量，属于动态无损检测，使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。 <img src="/upload/paperimg/2025102710115608343966d-488ef64ea7cc/20251024161142ee66.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑（）。
A.垫层
B.封层
C.过渡层
D.透层
参考答案：C
解析：教材页码：P11-13 C选项正确，填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层。

6.【单选题】山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（）。
A.砂类土地段
B.路堑的弃方地段
C.碎砾石地段
D.重黏土地段
参考答案：D
解析：本题考查的是路基季节性施工。雨期施工地段的选择： (1)雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。 (2)重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。

7.【单选题】规范规定的弯沉值测试标准方法是（）。
A.自动弯沉仪法
B.振动台法
C.落锤弯沉仪法
D.贝克曼梁法
参考答案：D
解析：教材页码：P44 D选项正确，本题考查的是弯沉检测。贝克曼梁法：传统检测方法，速度慢，静态测试，试验方法成熟，目前为规范规定的标准方法。 <img src="/upload/paperimg/2025102710115608343966d-488ef64ea7cc/202510241611432ed9.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】隧道施工监控量测的目的包括（）。
A.掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业
B.通过对围岩和支护的变形、应力量测，为修改设计提供依据
C.分析各项量测信息，确认或修正设计参数
D.为初期支护施工提供现场依据与对比指标
E.为地下工程设计与施工积累经验资料
参考答案：AB
解析：教材页码：P193 本题考查的是隧道施工监控量测技术。监控量测应达到下列目的：（1）掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业。（2）通过对围岩和支护的变形、应力量测，为修改设计提供依据。

9.【多选题】关于填隙碎石施工的说法，正确的有（）。
A.填隙碎石施工应采用胶轮压路机
B.填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，不得开放交通
C.填隙碎石层上为薄沥青面层时，碾压后，填隙碎石表面的集料间空隙应填满，集料不得外露
D.填隙料的用量宜为集料质量的30%~40%
E.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，并严格控制卸料距离
参考答案：BD
解析：选项A错误，填隙碎石施工宜采用振动压路机碾压。选项B正确，填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，不得开放交通。选项C错误，填隙碎石层上为薄沥青面层时，宜使集料的棱角外露3~5mm。选项D正确，填隙料的用量宜为集料质量的30%~40%。选项E错误，应由远到近将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。

10.【单选题】下列不属于沥青玛蹄脂碎石优点的是( )。
A.抗滑耐磨
B.抗疲劳
C.减少高温开裂
D.密实耐久
参考答案：C
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。沥青玛蹄脂碎石(SMA) 是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填于间断级配的矿料骨架中，所形成的沥青混合料。其具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂的优点，适用于高速公路、一级公路的抗滑表层材料。

11.【单选题】振动沉管法施工粒料桩的方法不包括（）。
A.一次拔管成桩法
B.二次拔管成桩法
C.逐步拔管成桩法
D.重复压管成桩法
参考答案：B
解析：振动沉管法成桩可采用一次拔管成桩法、逐步拔管成桩法、重复压管成桩法三种工艺。

1.【单选题】水利工程质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。
A.抽查
B.巡视
C.旁站
D.平行检验
参考答案：A
解析：本题考查的是水利工程质量监督。水利工程质量监督方式以抽查为主。

2.【单选题】用来确定水泵安装高程的性能参数是( )。
A.流量
B.扬程
C.允许吸上真空高度或必需汽蚀余量
D.效率
参考答案：C
解析：教材页码：P13-15 C选项正确。叶片泵性能参数包括流量、扬程、功率、效率、允许吸上真空高度或必需汽蚀余量、转速等。允许吸上真空高度或必需汽蚀余量，是表征叶片泵汽蚀性能的参数，用来确定泵的安装高程，单位为m。

3.【多选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，( )的代表可进入竣工验收委员会。
A.地方政府
B.水行政主管部门
C.项目法人
D.投资方
E.质量监督单位
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P340-341 ABDE选项正确，竣工验收委员会由竣工验收主持单位、有关水行政主管部门和流域管理机构、有关地方人民政府和部门、质量监督机构、安全监督机构、运行管理单位、工程投资方代表以及专家组成。竣工验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。

4.【多选题】根据《水电建设工程质量监督检查大纲》质量监督巡视检查的工作方式主要分为（）。
A .阶段性
B .专项
C .持续性
D .见证性
E .随机抽查
参考答案：ABE
解析：质量监督一般采取巡视检查的工作方式。巡视检查主要分为阶段性质量监督检查、专项质量监督检查和随机抽查质量监督检查。

5.【单选题】水利水电工程混凝土模板设计荷载中，属于特殊荷载的是( )。
A.风荷载
B.新浇混凝土重量
C.钢筋和预埋件重量
D.新浇筑混凝土的侧压力
参考答案：A
解析：模板及其支架承受的荷载分基本荷载和特殊荷载两类。风荷载属于特殊荷载。

6.【多选题】按施工分块仓面强度计算法对混凝土生产系统规模进行核算时，与下列( )因素有关。
A.砂石料供应能力
B.同时开仓浇筑的各块面积
C.各块浇筑层厚度
D.混凝土初凝时间
E.混凝土运输工具的平均行驶速度
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P238-240 本题将书上的公式改编成了多选题，需要理解记忆。 <img src="/upload/paperimg/2025102711140429711740c-8ea99fe39740/202510270923406660.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】混凝土坝地基开挖过程中的注意事项包括（）。
A.坝段的基础面上下游高差不宜过小，并尽可能开挖成大台阶状
B.遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有0.2~0.3m的保护层，待浇筑混凝土前再挖除
C.开挖至距利用基岩面0.5~1.0m时，应采用手风钻钻孔，小药量爆破，以免造成基岩产生或增大裂隙
D.两岸岸坡坝段基岩面，尽量开挖成有足够宽度的台阶状，以确保向上游倾斜
E.对于靠近坝基面的缓倾角软弱夹层，埋藏不深的溶洞、溶蚀面应尽量挖除
参考答案：BCDE
解析：开挖过程中的注意事项包括：①坝段的基础面上下游高差不宜过大，并尽可能开挖成大台阶状；②两岸岸坡坝段基岩面，尽量开挖成有足够宽度的台阶状，以确保向上游倾斜；若基岩面高差过大或向下游倾斜，宜开挖成大台阶状，保持坝体的侧向稳定。对于靠近坝基面的缓倾角软弱夹层，埋藏不深的溶洞、溶蚀面应尽量挖除；③开挖至距利用基岩面0.5~1.0m时，应采用手风钻钻孔，小药量爆破，以免造成基岩产生或增大裂隙；④遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有0.2~0.3m的保护层，待浇筑混凝土前再挖除。

8.【单选题】水闸放样中，细部的精度比主轴线（）。
A.低
B.持平
C.高
D.根据图纸要求
参考答案：C
解析：教材页码：P38-40 本题考查的是测量仪器的使用。 C选项正确，测设细部的精度比测设主轴线的精度高。助教点睛：在水利工程中，水闸的放样精度要求细部精度比主轴线精度高，主要基于以下几个原因：结构要求：水闸是一种复杂的结构，其细部结构如闸门、止水设施等对整体性能和使用寿命有重要影响。因此，为了保证水闸的正常运行和安全性，需要确保细部结构的精确度。施工误差控制：在施工过程中，由于各种因素的影响，可能会存在误差。高精度的细部放样可以及时发现和处理这些误差，避免误差的累积和扩大，从而提高整体施工质量。施工便利性：细部结构的精度要求较高，这有助于提高施工的便利性。当细部结构与主轴线精度匹配时，施工过程将更加顺畅，降低施工难度和成本。安全性考虑：提高细部结构的精度有助于提高水闸的安全性。通过确保闸门、止水设施等关键部位的精确度，可以减少运行中的磨损和漏水现象，从而延长水闸的使用寿命。

9.【多选题】导流明渠断面尺寸应根据( )等条件确定。
A.导流设计流量
B.允许抗冲流速
C.截流难度
D.围堰规模
E.围堰挡水水头
参考答案：AB
解析：明渠断面尺寸应根据导流设计流量及其允许抗冲流速等条件确定。

10.【单选题】处理能力为100t/h的砂石料加工系统，其生产规模为（）。
A.特大型
B.大型
C.中型
D.小型
参考答案：D
解析：教材页码：P238-240 <img src="/upload/paperimg/2025102711140429711740c-8ea99fe39740/20251027092339f26c.png" style="width:100%;"/>

1.【多选题】下列岩石属于火成岩的是( )。
A.片麻岩
B.闪长岩
C.辉长岩
D.辉绿岩
E.玄武岩
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是石方开挖技术。火成岩又称岩浆岩，是由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石，主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。 A选项，属于变质岩。

2.【单选题】《水土保持法》第二十三条规定：“在（）度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等，应当采取水土保持措施。
A.五度
B.十五度
C.二十度
D.二十五度
参考答案：A
解析：《水土保持法》第二十三条规定：“在五度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等，应当采取水土保持措施。”

3.【单选题】根据《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分) (水总(2014)429 号)，关于工程费用的说法，正确的是( )。
A.基本直接费包括人工费、材料费、现场经费
B.其他直接费包括临时设施费
C.间接费包括工地检验试验费
D.企业管理费包括生产工人工伤保险费
参考答案：B
解析：基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。A选项错。其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。B选项正确。间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本，包括规费和企业管理费。检验费试验费属于直接费。C选项错。企业管理费，指施工企业为组织施工生产和经营活动所发生的费用，包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、财务费用、税金(房产税、管理用车辆使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)和其他等。工伤保险费属于规费。D选项错。

4.【多选题】《水利部生产安全事故应急预案（试行）》，预警管理包括（）。
A .发布预警
B .预警行动
C .预警终止
D .预警调度
E .预警通讯
参考答案：ABC
解析：预警管理包括：发布预警、预警行动、预警终止。

5.【多选题】下列属于违法分包的行为有( )。
A.分包给不具备资质条件的分包人
B.将主要建筑物主体结构分包的
C.分包人再次分包
D.未经项目法人书面认可的分包行为
E.将全部工程肢解后分包给他人的
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P304-305 具有下列情形之一的，认定为违法分包: ①将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可证的单位或个人施工的;A选项正确 ②施工承包合同中未有约定，又未经项目法人书面认可，将工程分包给其他单位施工的;D选项正确 ③将主要建筑物的主体结构工程分包的;B选项正确 ④工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再次分包的;C选项正确 ⑤劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的;或除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用的; ⑥承包单位未与分包单位签订分包合同，或分包合同不满足承包合同中相关要求的; ⑦法律法规规定的其他违法分包行为。 E选项为转包行为。

6.【多选题】下列关于《水利水电工程施工质量评定表》单元(工序)工程表头填写正确的是（）。
A.单位工程、分部工程名称，按项目划分确定的名称填写
B.单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号)，部位可用桩号、高程等表示
C.施工单位:填写施工单位现场机构的全称
D.单元工程量:填写本工程主要工程量
E.检验(评定)日期:年——填写4位数，月——填写实际月份(1～12月),日——填写实际日期(1～31日)
参考答案：ABE
解析：教材页码：P395-396 施工单位：填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。C选项错。单元工程量：填写本单元主要工程量。 D选项错。

7.【单选题】对于堤防的构造，下列说法错误的是( )。
A.土质堤防的构造与作用和土石坝类似，包括堤顶、堤坡与戗台、护坡与坡面排水、防渗与排水设施、防洪墙等
B.堤高超过6m的背水坡宜设戗台，宽度不宜小于1.5m
C.堤防防渗体的顶高程应高出设计水位1.0m
D.风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设置消浪平台
参考答案：C
解析：本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。土质堤防的构造与作用和土石坝类似，包括堤顶、堤坡与戗台、护坡与坡面排水、防渗与排水设施、防洪墙等。A选项正确。堤高超过6m的背水坡宜设戗台，宽度不宜小于1.5m。B选项正确。堤防防渗体的顶高程应高出设计水位0.5m以上。C选项错。风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设置消浪平台，其宽度可为波高的1-2倍，但不宜小于3m 。D选项正确。

8.【单选题】根据《混凝土坝养护修理规程》SL230—2015,水压大于0.1MPa的集中渗漏，可采用( )进行处理。
A.直接堵漏法
B.导管止漏法
C.粘贴法
D.灌浆堵漏法
参考答案：D
解析：教材页码：P153-154 渗漏处理遵循“上截下排、以截为主、以排为辅、先排后堵”原则。 ①集中渗漏处理。水压不大于0.1MPa时可采用直接堵漏法、导管堵漏法、木楔堵塞法等。水压大于0.1MPa，可采用灌浆堵漏法。 ②裂隙渗漏处理。可采用直接堵塞法、导渗止漏法、灌浆法等。裂缝渗漏处理应先止漏后进行裂缝修补。 ③散渗处理。可采用表面涂抹粘贴法、喷射混凝土（砂浆）法、防渗面板法、灌浆法。

9.【单选题】保护性耕作是指禁止在( )度以上陡坡地开垦种植农作物，在五度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等，应当采取水土保持措施等。
A.15
B.25
C.35
D.45
参考答案：B
解析：教材页码：P172-174 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。

10.【单选题】根据《水利工程建设程序管理暂行规定》，水利工程质量由( )负全面责任。
A.审批单位
B.项目法人
C.设计单位
D.施工单位
参考答案：B
解析：本题考查的是建设实施阶段的工作内容。水利工程质量由项目法人(建设单位)负全面责任。监理、施工、设计单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。

11.【多选题】混凝土坝裂缝处理的目的是( )。
A.保证刚度
B.保证抗渗性
C.提高混凝土的强度
D.保持混凝土的耐久性
E.恢复结构整体性
参考答案：BDE
解析：混凝土坝裂缝处理的目的，主要是为了恢复其整体性，保持混凝土的强度、耐久性和抗渗性。

1.【单选题】项目部应建立以（）为第一责任人的质量管理体系，明确各级岗位职责。
A.项目总工
B.单位技术负责人
C.项目经理
D.单位法人
参考答案：C
解析：建立以项目经理为第一责任人的质量管理体系，明确各级岗位职责。

2.【单选题】存在于地下两个隔水层之间，具有一定水头高度的水，称为（）。
A.上层滞水
B.潜水
C.承压水
D.毛细水
参考答案：C
解析：教材页码：P8-9 承压水存在于地下两个隔水层之间，具有一定的水头高度，一般需注意其向上的排泄，即对潜水和地表水的补给或以上升泉的形式出露。故本题选C A（上层滞水）：分布在地表浅层，水位变化大 B（潜水）：位于第一个隔水层之上，无压 D（毛细水）：液态水形态，非地下水分类

3.【单选题】下列不属于应实施基坑工程监测的是（）。
A.设计安全等级为二级的基坑
B.开挖深度为5m的极软岩基坑
C.开挖深度为4m，但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑
D.开挖深度为3m的土质基坑
参考答案：D
解析：下列基坑应实施基坑工程监测: ( 1 )基坑设计安全等级为一、二级的基坑。 ( 2 )开挖深度大于或等于5m 的下列基坑: 1 )土质基坑; 2) 极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑; 3 )上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑 ( 3 )开挖深度小于5rn ，但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑

4.【单选题】利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于( ) MPa。
A.0．2
B.0．4
C.0．6
D.0．8
参考答案：B
解析：教材页码：P166-172 此题考核燃气管道安装基本要求燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可时，也可利用道路桥梁跨越河流，随桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa。故选择B

5.【单选题】综合管廊建设期间的档案资料应由（）负责收集、整理、归档。
A.施工单位
B.建设单位
C.总包单位
D.管理单位
参考答案：B
解析：教材页码：P205 综合管廊建设期间的档案资料应由建设单位负责收集、整理、归档。建设单位应及时移交相关资料。维护期间，应由综合管廊日常管理单位负责收集、整理、归档。

6.【单选题】以下有关土袋围堰施工的要求，存在错误的是（）
A.堆码土袋，应自上游开始至下游合龙
B.土袋围堰所用的土袋袋口应缝合
C.围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙
D.上下层和内外层的土袋均应相互齐缝，尽量堆码密实、平稳
参考答案：D
解析：教材页码：P59 ABC选项正确 D选项错误：“上下层和内外层的土袋均应相互齐缝”应为“相互错缝”。土袋堆码时必须错缝（即上下层和内外层土袋不能对齐，避免形成上下垂直通缝），以增强围堰的稳定性和密实性

7.【单选题】有限空间作业必须做到（），若不满足要求，严禁作业。
A.先通风、后作业
B.先通风、再检测、后作业
C.先检测、再通风、后作业
D.先通风、再检测、复评估、后作业
参考答案：B
解析：教材页码：P342-347 有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间施工作业

8.【多选题】基坑围护结构使用的钢板桩，存在的优点有（）
A.强度高
B.打入时无挤土现象
C.隔水效果好
D.桩间的连接紧密
E.板桩可重复使用
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P117-123 钢板桩强度高，桩与桩之间的连接紧密，隔水效果好，具有施工灵活、板桩可重复使用等优点，是基坑常用的一种挡土结构。但由于板桩打入时有挤土现象，而拔出时则又会将土带出，造成板桩位置出现空隙，这对周边环境都会造成一定影响。正确答案：A、C、D、E B选项陷阱：钢板桩有挤土现象，且拔出时还会带出土体。

9.【多选题】下列属于浅埋暗挖技术施工原则的是（）
A.管超前
B.严注浆
C.长开挖
D.强支护
E.弱封闭
参考答案：ABD
解析：浅埋暗挖技术按照“十八字”原则进行隧道设计和施工，即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。

10.【多选题】桥梁工程冬期施工时对于混凝土的要求，以下说法有误的是（）
A.冬期施工可采用普通硅酸盐水泥配制混凝土
B.拌制混凝土应优先选用加热水的方法，其中骨料加热不得高于60℃
C.冬期混凝土宜选用较大的水胶比和较大的坍落度
D.当混凝土掺用防冻剂时，其试配强度应与设计强度相同
E.硅酸盐水泥不得用于冬期施工时混凝土的配制
参考答案：CDE
解析：教材页码：P103-104 A,B选项说法正确 C选项错误：冬期混凝土宜选用较小的水胶比和较小的坍落度。 D选项错误：当混凝土掺用防冻剂时，其试配强度应较设计强度提高一个等级 E选项错误：冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土

1.【单选题】应设中央分隔带，连接城市各主要分区的干路的是（）。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：B
解析：本题考查的是城镇道路分类。快速路必须设置分隔带，主干路应设分隔带,次干路可设分隔带，支路不设分隔带。主干路应连接城市各主要分区，以交通功能为主。为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。

2.【多选题】钢筋混凝土悬臂式挡土墙由（）三部分组成。
A.扶壁
B.墙踵板
C.墙趾板
D.墙面板
E.立壁
参考答案：BCE
解析：本题考查的是挡土墙结构形式及分类。钢筋混凝土悬臂式挡土墙：①采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成;②墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。

3.【多选题】在管道顶进时，为了减小管道外壁的摩阻力，必须在管道外围压注触变泥浆。顶管机尾部同步注浆的材料要求（）
A.黏度较高
B.失水量小
C.含砂率低
D.稳定性好
E.流动性好
参考答案：ABD
解析：教材页码：P154-158 顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性好的材料；正确答案：A、B、D。

4.【单选题】最简单经济的补偿是利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿，叫作（）。
A.波纹管补偿器
B.方形补偿器
C.自然补偿器
D.套筒补偿器
参考答案：C
解析：此题考核供热管网中常用补偿形式 <img src="/upload/paperimg/202203031552422311100b7-0e4600c6e00c/1727199900.png" style="width:100%;"/> 故选择C

5.【单选题】隧道在断面形式和地层条件相同的情况下，沉降相对较小的喷锚暗挖施工方法是（）。
A .单侧壁导坑法
B .双侧壁导坑法
C .交叉中隔壁法（CRD）
D .中隔壁法（CD）
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20230517141442497809247-c51dfbe246c8/202305161914182833.png" style="width:100%;"/>

6.【多选题】城镇道路基层压实与养护的说法正确的是（）
A.水泥稳定砂砾的压实系数大于水泥土的压实系数
B.直线和不设超高的平曲线段，应由中心向两侧碾压
C.压实成型后应立即洒水(或覆盖)养护，保持湿润，直至上部结构施工为止
D.纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少。
E.水泥土分层摊铺时，应在下层养护14d后方可摊铺上层材料
参考答案：CD
解析：教材页码：P16-17 C,D选项说法正确 A选项错误：水泥土的压实系数宜为1.53～1.58;水泥稳定砂砾的压实系数宜为1.30～1.35，水泥稳定砂砾的压实系数小于水泥土的压实系数 B选项错误：直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压 E选项错误：水泥土分层摊铺时，应在下层养护7d后方可摊铺上层材料

7.【单选题】关于隧道工程中马头门施工要求，说法错误的是（）。
A.破除竖井井壁顺序，宜先拱部、再侧墙、最后底板
B.马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则
C.一侧掘进10m后，可开启另一侧马头门
D.马头门处隧道应密排三榀格栅钢架
参考答案：C
解析：本题考查的是马头门施工技术。马头门开启应按顺序进行，同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m后，方可开启另一侧马头门。马头门标高不一致时，宜遵循"先低后高"的原则。

8.【单选题】缩径内衬法采用加热加压方式复原时，时间应不少于（）
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
参考答案：A
解析：管道采用自然复原时，时间不应少于 24h;采用加热加压方式复原时，时间不应少于 8h。

9.【单选题】后张法预应力挤压锚具的锚固方式属于（）。
A.夹片式
B.握裹式
C.支承式
D.组合式
参考答案：B
解析：后张预应力锚具和连接器按照锚固方式不同，可分为夹片式（单孔和多孔夹片锚具）、支承式（墩头锚具、螺母锚具）、握裹式（挤压锚具、压花锚具）和组合式（热铸锚具、冷铸锚具）。

10.【单选题】城市隧道工程采用卷材防水层时，顶板部位的卷材应采用的施工方法是（）
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
参考答案：D
解析：教材页码：P131-134 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定；侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。正确答案：D 底板可采用空铺法（A选项）或点粘法（B选项）；条粘法（C选项）未在规范中推荐用于顶板防水。

11.【多选题】钢筋混凝土实心板和预应力混凝土空心板桥，新、旧板梁之间的拼接宜采用（）。
A.铰接
B.近似于铰接连接
C.刚性连接
D.柔性连接
E.近似于刚接连接
参考答案：AB
解析：教材页码：P229 根据桥梁上部结构不同类型一般采用以下的拼接连接方式：（1）钢筋混凝土实心板和预应力混凝土空心板桥，新、旧板梁之间的拼接宜采用铰接或近似于铰接连接。（2）预应力混凝土T梁或组合T梁桥，新、旧T梁之间的拼接宜采用刚性连接。（3）连续箱梁桥，新、旧箱梁之间的拼接宜采用铰接连接。故本题选择AB

1.【单选题】通风系统的改造时应注意同时串联通风的工作面数最多不得超过( )个。为避免多工作面串风，可采用抽出式通风或增开辅助巷道。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：B
解析：教材页码：P169-174 通风系统的改造时应注意同时串联通风的工作面数最多不得超过三个。为避免多工作面串风，可采用抽出式通风或增开辅助巷道。正确答案应为B。

2.【单选题】水文地质类型复杂、极复杂矿井应当（）至少开展1次水害隐患排查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
参考答案：A
解析：教材页码：P144-145 矿井应当加强充水条件分析，认真开展水害预测预报及隐患排查工作。水文地质类型复杂、极复杂矿井应当每月至少开展1次水害隐患排查，其他矿井应当每季度至少开展1次。

3.【单选题】矿业工程项目在施工安排中，当主井和副井井筒同时到底后，最首要安排的工作是进行（）。
A.主井井筒临时改绞
B.主、副井短路贯通
C.井底中央水泵房施工
D.副井井筒永久装备
参考答案：B
解析：在井巷过渡期设备的改装之前，应首先进行短路贯通，以便为提升、通风、排水等设施的迅速改装创造条件。

4.【多选题】可由矿业工程二级建造师执业的工程有（）.
A.120万t煤矿的立井井筒
B.60万t煤矿的斜井井筒
C.60万t煤矿的土建工程
D.中型石膏矿工程
E.中小型隧道工程
参考答案：BCD
解析：教材页码：P165-166 二级矿业专业注册建造师可以承担中型和小型规模的矿建工程、土建工程和安装工程，包括:中型矿建工程(1）年产45万~90万t/年;(2）单项工程合同额1000万~2000万元。小型矿建工程包括:(1)年产≤30万t/年;(2）单项工程合同额<1000万元。

5.【多选题】下列关于矿业工程项目的三类工程综合平衡论述，正确的有( )。
A.应围绕关键线路的关键工程组织快速施工
B.一般情况下，矿建工程项目构成矿井建设的关键线路
C.关键线路和关键工程在任何情况下都是固定的
D.矿建、土建和安装工作应齐头并进，同时进行
E.只有到最后采区安装时，才有安装内容进入关键线路工程
参考答案：ABE
解析：教材页码：P177-178 矿山建设工程是一项复杂的系统工程，通常包括矿建、土建、安装三大工程内容，在施工的各个阶段，都要用绕关键线路的关键工程组织快速施工。矿山建设工程中通常关键线路以矿建工程为主，特别是建设工程的前期，关键线路基本都是矿建工程，只有到最后采区安装时，才有安装内容进入关键线路工程。 A选项正确：矿山建设工程是一项复杂的系统工程，通常包括矿建、土建、机电安装三大工程内容，在施工的各个阶段，都要围绕关键线路的关键工程组织快速施工。 B选项正确：矿建工程项目通常是矿井建设的关键线路，特别是在建设工程的前期，关键线路基本都是矿建工程。 C选项错误：关键线路和关键工程并不是固定的，会随着客观条件的变化和工程的进展而变化。 D选项错误：虽然需要综合考虑三类工程的协调，但并不意味着它们必须齐头并进，同时进行。资料中强调了以矿建工程为主线，土建与机电安装工程相配合的原则。 E选项正确：在矿井建设的后期，特别是采区安装时，安装内容才会进入关键线路工程。

6.【单选题】根据硐窒断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法不包括（）。
A.全断面施工法
B.马头门施工法
C.分层施工法
D.导硐施工法
参考答案：B
解析：教材页码：P109-110 根据硐窒断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为三类：全断面施工法、分层施工法和导硐施工法。 A选项：适用于稳定及整体性好的岩层。 C选项：当全断面一次掘进维护困难或硐室高度较大时采用。 D选项：用于地质条件复杂或者断面特大的硐室。 B选项：这不是一种独立的硐室施工方法，而是特指马头门区域的施工方法，所以本题选择B作为不包括在内的选项。

7.【多选题】加快井巷工程关键线路施工速度的具体措施有（）。
A.全面规划，统筹安排
B.利用网络技术做好静态管理
C.采用新技术、新工艺、新设备，提高井巷工程单进水平
D.采取多头作业，平行交叉作业
E.把施工水平高、装备精良的重点掘进队放在非关键线路上
参考答案：ACD
解析：教材页码：P226 ACD选项正确 B选项错误，动态管理 E选项错误，关键线路上

8.【多选题】根据《煤矿井巷工程施工规范》，井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，要求做到“四位一体”，其内容包括（）。
A.制定防突卸压方案
B.对煤层进行突出危险性预测
C.制定防治措施
D.进行防突措施效果检验
E.采取安全防护措施
参考答案：BCDE
解析：“四位一体”的内容包括井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，必须进行突出危险性预测，应采取防治突出措施，并应进行防治突出措施效果检验，同时应采取安全防护措施。

9.【多选题】从风险的成因而言，工程项目一般有( )。
A.社会风险
B.自然风险
C.经济风险
D.管理风险
E.技术风险
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P190-191 从风险的成因而言，工程项目一般有社会风险、自然风险、经济风险、技术风险。 A选项：指由社会环境因素引起对项目的风险，如区域性停电停水、突发的社会事件等。 B选项：通常是指由自然界的一些灾害现象或灾害条件所引起，包括地震、泥石流、暴雨以及恶劣的地质、水文条件对工程项目的威胁。 C选项：受市场因素影响，或者企业经营决策、合同等原因引起的风险。 E选项：存在于整个项目过程中，包括从决策技术方案开始到施工、竣工移交、直到质保期结束。 D选项：虽然在实际项目中确实存在，但教材并无描述。因此，正确答案是A、B、C和E。

10.【单选题】尾矿库运行到设计最终标高的前（）个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。
A.6
B.12
C.18
D.24
参考答案：B
解析：教材页码：P126-127 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。

1.【多选题】井巷贯通的一般的类型有（）。
A.一井巷道贯通
B.三井贯通
C.立井贯通
D.斜井贯通
E.两井之间的巷道贯通
参考答案：ACE
解析：教材页码：P5-6 井巷贯通一般分为一井内巷道贯通(一井贯通)、两井之间的巷道贯通(两井贯通)和立井贯通三种类型。一井内巷道贯通（即一井贯通），指在同一个井筒内通过测量和施工使得不同方向掘进的工作面按照设计要求在预定地点正确贯通。两井之间的巷道贯通（即两井贯通），指的是两个井筒之间通过测量和施工使得巷道能够按照设计要求在预定地点正确贯通。立井贯通，包括从地面及井下相向开凿的立井贯通以及立井向深部延深的贯通。因此，选项A、C和E是正确的。而B项“三井贯通”并不是一个标准分类，D项“斜井贯通”虽然也是实际工程中可能遇到的情况，但并没有被单独列为一种基本形式，在这里更符合题意的答案为A、C和E。所以，正确答案选择ACE。

2.【单选题】关于岩浆岩的说法，错误的是（）。
A.喷出岩比侵入岩强度低
B.喷出岩比侵入岩强度高
C.深成岩比喷出岩强度高
D.浅成岩比喷出岩强度高
参考答案：B
解析：教材页码：P8-9 岩浆岩是指岩浆在向地表上升的过程中，由于热量散失逐渐经过分异等作用冷凝而成的岩石。喷出地表冷凝的称喷出岩，在地表下冷凝的称侵人岩。侵入岩又分为深成岩和浅成岩。岩浆岩通常具有均质且各向同性的特性，力学性能指标通常也比较高，其中以深成岩的强度和抗风化能力最高，然后依次是浅成岩、火山喷出岩。选项A正确：因为喷出岩由于快速冷却且常含有气孔和裂隙，导致其结构相对松散，因此强度较低。选项B错误：与实际情况相反，所以是本题答案。选项C正确：深成岩由于是在地下深处缓慢冷却形成的，晶体发育良好，结构紧密，因此具有较高的强度。选项D正确：，虽然浅成岩冷却速度较深成岩快，但相比喷出岩，其冷却速度仍然慢很多，因此也通常表现出更高的强度。综上所述，题目要求选出说法错误的一项，故正确答案为 B。

3.【多选题】根据《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215—2005规定，选择主排水管应符合下列规定（）。
A.按照相关规定，矿井主排水管应设工作和备用水管，其中工作水管的能力，应在24h内排出矿井48h的正常涌水量
B.主排水管应设工作和备用水管，其中工作水管的能力，应在20h内排出矿井24h的正常涌水量
C.全部管路的总能力，应在20h内排出矿井24h的最大涌水量
D.全部管路的总能力，应在24h内排出矿井48h的最大涌水量
E.全部管路的总能力，应大于最大涌水量
参考答案：BC
解析：选择主排水管应符合下列规定： 1.主排水管应设工作和备用水管，其中工作水管的能力，应当能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量； 2.全部管路的总能力，应当能配合工作水泵和备用泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。

4.【单选题】混凝土浇筑时，若间歇时间超过混凝土连续浇筑的允许间隔时间，应留( )。
A.变形缝
B.沉降缝
C.伸缩缝
D.施工缝
参考答案：D
解析：间歇的最长时间与所用的水泥品种、混凝土的凝结条件以及是否掺用促凝或缓凝型外加剂等因素有关。而混凝土连续浇筑的允许间歇时间则应由混凝土的凝结时间而定。若超过时，应留设施工缝。

5.【多选题】注浆材料选用的一般要求有（）。
A.浆液结石体具有一定的抗拉强度
B.浆液可注性好
C.浆液的凝胶时间可控，浆液一经凝胶就在瞬间完成
D.易燃易爆
E.浆液无腐蚀性，对人体无害，无毒无污染
参考答案：BCE
解析：教材页码：P32-33 矿业工程预注浆的特点是注浆材料消耗量大，因此在满足注浆工艺要求的前提下，工程上主要考虑材料的来源丰富、价格低廉、对环境无毒无污染。注浆材料选用的一般要求如下： (1)浆液结石体具有一定的抗压强度，以及与骨料、岩石的粘结能力；选项A错误。 (2)浆液可注性好；选项B正确。 (3)浆液的凝胶时间可控，浆液一经凝胶就在瞬间完成；选项C正确。 (4)浆液配制工艺简单； (5)浆液无腐蚀性，对人体无害，无毒无污染；选项E正确。 (6)非易燃易爆物品；选项D错误。 (7)材料来源丰富、价格低廉。

6.【单选题】某立井井筒基岩段正规循环作业中的班组有（）。
A.凿岩班、出矸班、砌壁班、交接班
B.爆破班、掘进班、浇筑班、排水班
C.凿岩班、出矸班、砌壁班、清底班
D.炮眼班、爆破班、出矸班、砌壁班
参考答案：C
解析：教材页码：P81-82 <img src="/upload/paperimg/20251027153705361430073-2c08d5900e5e/20251027102438e39d.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】下列说法错误的是( )。
A.资格预审文件发售时间不少于5个工作日
B.资格预审文件发售截止日到资格预审申请文件提交日不少于5个工作日
C.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日
D.投标有效期从投标人购买招标文件截止之日起计算
参考答案：D
解析：教材页码：P186-187 A选项正确：根据相关规定，资格预审文件发售时间不少于5个工作日。 B选项正确：发售截止日到资格预审申请文件提交日不少于5个工作日。 C选项正确：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之E1起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 D选项错误：招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。因而，本题的答案应为D。

8.【多选题】巷道工作面施工时，不得从事爆破作业的情形包括( )。
A.距工作面20m以内的风流中甲烷含量超过1％
B.采掘工作面风量不足
C.工作面有积水
D.炮孔温度异常的
E.采掘工作面控顶距离不符合作业规程的规定
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P128-129 装药前和爆破前有下列情况之一的，不应装药、爆破： ①采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定、支架有损坏、伞檐超过规定；（E选项正确） ②爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1%;（A选项正确） ③炮孔内发现异状，温度骤高骤低，有显著瓦斯涌出、煤岩松散、穿透老采空区等情况；（D选项正确） ④在爆破地点20m以内，矿车，未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上； ⑤采掘工作面风量不足。（B选项正确）选项C：工作面有积水并不是禁止爆破作业的直接依据。综上所述，正确答案为ABDE。

9.【单选题】国家定额、行业定额、地区定额和企业定额是按定额的（）划分的。
A.工程内容
B.适用范围
C.编制程序
D.物质消耗
参考答案：B
解析：按建设工程内容分类分为：矿业地面建筑工程定额、矿业机电设备安装工程定额、矿建工程定额。故选项A错误。按定额的适用范围分类可分为国家定额、行业定额、地区定额和企业定额，选项B正确。按编制程序分类：施工定额、预算定额、概算定额(指标)、估算指标，故选项C错误。按反映的物质消耗的内容分类：人工消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额，故选项D错误。

10.【多选题】关于矿井施工组织设计实行动态管理的说法，正确的有（）.
A.矿井建设中主要施工技术方案发生重大变化时，应进行重大动态调整
B.矿井建设中政策发生变化或遇不可抗力时，应进行一般动态调整
C.重大动态调整应由原编制单位实施
D.一般动态调整应由设计单位实施
E.一般动态调整宜采用信息化手段
参考答案：ACE
解析：教材页码：P170-175 矿井施工组织设计实施动态管理，通常应符合下列规定:当矿井建设过程中设计方案、地质条件、主要施工技术方案以及政策发生重大变化或不可抗力时，应进行重大动态调整;动态调整在原矿井施工组织设计的基础上，按照技术优先、经济合理、保证安全质量的原则进行;一般动态调整应由建设单位实施;重大动态调整应由原编制单位实施;一般动态调整宜采用信息化手段。

11.【单选题】废弃平硐应采用废石渣土等填实至少（）m。
A.10
B.20
C.30
D.50
参考答案：B
解析：教材页码：P296 废弃平硐应采用废石渣土等填实至少20m，并在平硐口浆砌砖石或混凝土封墙。

1.【单选题】仪表调校应遵循的原则有（）。
A.先校验后取证
B.先单校后联校
C.先复杂回路后单回路
D.先网络后单点
参考答案：B
解析：教材页码：P138-139 本题考查的是自动化仪表安装主要施工程序。仪表调校应遵循的原则:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;先单点后网络。

2.【单选题】下列项目中，不属于球罐焊后几何尺寸检查内容的是（）
A.固定顶的成型及局部凹凸变形
B.壳板焊后的棱角检查
C.支柱垂直度检查
D.两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查
参考答案：A
解析：本题考查的是静置设备的检验试验要求。球罐焊后几何尺寸检查内容包括:壳板焊后的棱角检查，两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查，支柱垂直度检查;零部件安装后的检查，包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面与管中心轴线垂直度检查。

3.【单选题】对于埋设在基础上的沉降基准点，第一次观测应在（）。
A.设备安装期间进行
B.基准点埋设前进行
C.基准点埋设后进行
D.设备安装结束后进行
参考答案：C
解析：本题重点考查沉降观测点的设置。沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。例如，对于埋设在基础上的基准点，在埋设后就开始第一次观测，随后的观测在设备安装期间连续进行。

4.【单选题】[2024年真题]施工现场高（）米以上平台必须安装护栏。
A.2.5
B.2.0
C.1.5
D.1.8
参考答案：B
解析：高2m以上平台必须安装护栏。

5.【多选题】电缆敷设前应检查的内容有( )
A.电缆型号、规格是否符合设计要求
B.电缆封端的严密性
C.电缆保护管的设置
D.电缆的放线架放置
E.电缆的外观
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是电力电缆线路的施工要求。电缆敷设的要求： 1.电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好； 2.电缆的放线架放置应稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配； 3.敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头； 4.电缆封端应严密，并根据要求做电气试验。6kV以上的橡塑电缆，应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试；1kV及以下的橡塑电缆用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验，电缆绝缘电阻在实验前后无明显变化，并做好记录。 5.机械牵引电缆前，应按电缆线路实际路径、电缆最小弯曲半径、电缆最大牵引强度、限速等因素配置适宜的牵引机和滑动及导向装置，并调试好运行状态（同沟、同槽敷设的电缆，按最大直径、最大弯曲半径设置滑轮或滑轮组）。

6.【单选题】试运行中，一般用途轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度（）℃。
A.40
B.50
C.60
D.70
参考答案：A
解析：试运行中，一般用途轴流通风机在轴承表面测得的温度不得高于环境温度40℃.

7.【单选题】风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于（）的预埋管或防护套管，风管与套管之间应采用不燃柔性材料密封。
A.1.0mm
B.1.2mm
C.1.4mm
D.1.6mm
参考答案：D
解析：教材页码：P71-73 本题考查的是风管系统的安装要点。当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管，风管与防护套管之间，应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面 30mm。

8.【多选题】钢网架结构在(　　)完成后，应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
A.总拼 
B.装配 
C.单元网格安装 
D.地面组装 
E.屋面工程 
参考答案：AE
解析：教材页码：P158-159 本题考查的是工业钢结构安装工艺技术。钢网架结构在总拼完成后及屋面工程完成后，应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

9.【单选题】某高层建筑有排水监控系统8套，应至少抽检（）套。
A.2
B.4
C.5
D.8
参考答案：C
解析：教材页码：P84-86 排水监控系统应抽检 50% ，且不得少于5套，总数少于5套时应全部检测。 8*50%=4，应取5套。

10.【多选题】工业安装工程验收时，检验批质量不符合验收标准，下列正确的是（)。
A.经返工的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测机构检测符合要求的，应予以验收
C.有资质的检测机构检测不符合要求的，不得通过验收
D.经原设计单位核算认可，能够满足安全和使用的，可予以验收
E.经返修的检验批，不得改变几何尺寸
参考答案：ABD
解析：施工质量的验收当检验项目（检验批）的质量不符合相应专业质量验收标准的规定时，应按下列规定进行处理: ( 1）经返工或返修的检验项目（检验批），应重新进行验收。 (2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验项目（检验批)，应予以验收。 (3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验项目(检验批），可予以验收。 (4)经返修或加固处理的分项、分部(子分部)工程，虽然改变了几何尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

1.【多选题】电工测量仪器仪表主要分为( )。
A.保护仪表
B.控制仪表
C.调节仪表
D.指示仪表
E.比较仪器
参考答案：DE
解析：本题考查的是电工测量仪表的分类。电工测量仪器仪表的分类：指示仪表、比较仪器。

2.【单选题】建筑智能化工程双绞线线缆敷设时应有余量，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为（）
A.0.5~0.2m
B.3~5m
C.0.5~1.0m
D.30~60mm
参考答案：D
解析：教材页码：P80-81 双绞线敷设时的余量要求：根据教材中的描述，“敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更，双绞线在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为30~60mm，电信间宜为0.5~2m，设备间宜为3~5m。” 具体解析如下：工作区信息插座底盒内：预留长度宜为30~60mm。电信间：预留长度宜为0.5~2m。设备间：预留长度宜为3~5m。因此，选项D（30~60mm）是正确的。

3.【单选题】探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（）m; 至多孔送风口的水平距离不应小于（）m。
A.1；0.5
B.1；1.5
C.1.5；0.5
D.1.5；1
参考答案：C
解析：教材页码：P99-100 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m; 至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。

4.【多选题】钢结构的检验批划分依据是（）。
A .材料种类
B .钢结构段
C .加工工艺
D .变形缝
E .钢强度单元
参考答案：BD
解析：钢结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批，多层及高层可按楼层或施工段等划分一个或若干个检验批，压型金属板的制作和安装可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面划分为一个或若干个检验批。

5.【单选题】下列关于发包人支付进度款的说法，错误的是（）。
A.逾期未签发进度款支付证书，视为承包人的支付申请已被认可
B.逾期未签发进度款支付证书，承包人有权利发出催告付款通知
C.逾期未支付工程款，承包人可催告，但无权要求支付延迟利息
D.逾期未支付工程款，导致赶工费用，应承担承包人的合理利润
参考答案：C
解析：进度款审核与支付（1）发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。（2）若发包人逾期未签发进度款支付证书，则视为承包人提交的进度款支付申请已被发包人认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知，发包人应在收到通知的14天内，按照承包人支付申请的金额向承包人支付进度款。A正确。（3）发包人应在签发进度款支付证书后的14天内，向承包人支付进度款。（4）发包人未按前款规定支付进度款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，向承包人支付合理利润，并承担违约责任。BD正确，C错误。

6.【单选题】开关柜、配电柜的安装程序中，配电柜柜体固定的紧后工序是（）。
A.开箱检查
B.母线连接
C.小线连接
D.试验调整
参考答案：B
解析：本题考查的是变配电工程施工程序。开关柜、配电柜的安装顺序：开箱检查→二次搬运→基础框架制作、安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。

7.【单选题】整体到货的汽轮机高、中压缸，测量汽缸前后轴封处的径向间隙、汽缸前后缸体基准面与转子凸肩之间的定位尺寸，并以制造厂的装配记录校核，要在汽缸（）进行。
A.进场前
B.就位前
C.就位后
D.运输至吊装位置前
参考答案：B
解析：教材页码：P163-168 本题考查的是汽轮机的安装技术要求。汽轮机高、中压缸是整体到货，现场不需要组合装配。汽轮机轴通过铺装在缸体端部的运输环对转子和汽缸的轴向、径向定位，在汽缸就位前要测量汽缸前后轴封处的径向间隙、汽缸前后缸体基准面与转子凸肩之间的定位尺寸，并以制造厂家的装配记录校核，以检查缸内的转子在运输过程中是否有移动，确保通流间隙不变。

8.【多选题】电力设施保护的主体有（）
A.电力使用单位
B.电力建设单位
C.电力管理部门
D.公安部门
E.电力企业
参考答案：CDE
解析：本题考查的是电力设施保护主体。电力设施保护的主体有:电力管理部门、公安部门、电力企业及人民群众等。

9.【单选题】施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( ).
A.满足工程需要
B.保证质量要求
C.施工方案需要
D.装备规划要求
参考答案：D
解析：施工机具的选择主要按类型、主要性能参数、操作性能来进行，要切合需要、实际可行、经济合理。其选择原则是: 1.施工机具的类型，应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要。 2.施工机具的主要性能参数，要能满足工程需要和保证质量要求。 3.施工机具的操作性能，要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。 4.能兼顾施工企业近几年的技术进步和市场拓展的需要。 5.尽可能选择操作上安全、简单、可靠，品牌优良且同类设备同一型号的产品。 6.综合考虑机械设备的选择特性。如果有多种机械的技术性能可以满足施工要求，还应综合考虑: (1)各种机械的工作效率、工作质量、使用费和维修费、能源耗费量; (2)占用的操作人员和辅助工作人员; (3)安全性，稳定性，运输、安装、拆卸及操作的难易程度，灵活性; (4)在同--现场服务项目的多少，机械的完好性，维修难易程度; (5)对气候条件的适应性，对环境保护的影响程度等特性进行综合考虑。

10.【多选题】关于高层建筑管道常用的连接方法，下列说法中正确的有( )
A.钢塑复合管一般采用法兰连接
B.焊接适用于非镀锌钢管，多用于暗装管道和直径较大的管道
C.镀锌管如用法兰连接，焊接处应进行二次镀锌或防腐
D.PPR管通常采用承插连接
E.沟槽式连接可用于消防水、空调冷热水等系统直径大于或等于100mm的不锈钢管
参考答案：BC
解析：本题考查的是建筑管道常用的连接方法。管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜用螺纹连接，多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接。故选项A错误。 PPR、HDPE等塑料管常采用热熔器进行热熔连接。故选项D错误。沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管。故选项E错误。

11.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：教材页码：P51-54 A. 平行安装时热水管道应在冷水管道的下方解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道平行安装时，热水管道应安装在冷水管道的上方。这是因为热水管道在上方可以减少热量损失，并且便于维护和检修。因此，选项A的说法是错误的。 B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道垂直安装时，热水管道应安装在冷水管道的左侧。这样可以方便标识和区分，同时符合施工规范。因此，选项B的说法是正确的。 C. 转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧解析：教材中没有特别提到转弯安装时热水管道和冷水管道的具体位置关系。通常情况下，转弯安装时应遵循一般安装原则，即热水管道在上方或左侧。因此，选项C的说法没有明确依据，不能确定其正确性。 D. 有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道解析：根据教材内容，热水管道和冷水管道的坡度要求主要取决于设计和规范的规定。热水管道的坡度应有利于排气和泄水，但并没有特别指出热水管道的坡度一定要高于冷水管道。因此，选项D的说法是没有明确依据的。正确答案根据上述解析，正确的选项是： B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧其他选项均不符合教材中的规定。

二级建造师每日一练(2026年1月1日)

2026年二建水利实务单科无忧通关套餐班【送题库+重修一次】