二级建造师每日一练-2026年10月5日

1.【单选题】下列各项中，免征增值税的有（）。
A.用于对外投资的自产工业产品
B.从外国企业进口的物资和设备
C.由养老机构直接进口供老人专用的物品
D.直接用于教学的进口仪器
参考答案：D
解析：教材页码：P23-26 下列项目免征增值税：（1）农业生产者销售的自产农产品，农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治；（2）医疗机构提供的医疗服务；（3）古旧图书，自然人销售的自己使用过的物品；（4）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；选项D正确（5）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备；（6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务；（7）托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬服务；（8）学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务；（9）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。选项A错误，属于视同销售行为，需缴纳增值税。选项B错误，除非有特别规定，否则一般情况下进口货物需要缴纳增值税。选项C错误，此选项中提到的是“养老机构”，而免征增值税的规定里提到的是“残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品”。因此，这一项并不符合免征增值税的规定。

2.【单选题】建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处（）的罚款。
A.2万元以上10万元以下
B.10万元以上20万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.80万元以上
参考答案：C
解析：教材页码：P150-152 本题考查的知识点为建设单位的安全责任建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。

3.【单选题】某企业因安全生产设施不符合国家规定，发生重大伤亡事故，构成的罪名是（）。
A.强令、组织他人违章冒险作业罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案：D
解析：教材页码：P42 选项A错误，强令、组织他人违章冒险作业罪是强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。选项B错误，重大责任事故罪是在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。选项C错误，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。选项D正确，重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。这与题目中所述的情况完全吻合。

4.【多选题】建筑施工企业应严格落实劳务人员实名制，加强对自有劳务人员的管理，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员,负责登记劳务人员的信息包括（）。
A.基本身份信息
B.学历情况
C.诚信信息
D.技能状况
E.工资结算及支付
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P264-265 本题考查的是建筑业劳动用工规范管理，为一般考点。施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名制，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的基本身份信息、技能状况、诚信信息、工资结算及支付等情况。所以ACDE正确。

5.【单选题】按照合同的约定，2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2004年7月1日至2004年8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是（）。
A.2004年7月1日至2004年8月1日之间诉讼时效中止
B.2004年7月1日至2004年8月1日之间诉讼时效中断
C.2004年12月1日起诉讼时效中断
D.2004年12月31日起诉讼时效中断
参考答案：C
解析：教材页码：P301-302 只有在诉讼时效的最后6个月由于发生不可抗力等事件引起当事人无法提起诉讼才会导致诉讼时效中止，选项A有误。本题适用于普通诉讼时效3年，因此2004年12月1日，承包商提起诉讼造成诉讼时效中断，选项C正确。

6.【单选题】下列行为中，注册建造师依法可以实施的是（）。
A.允许他人以自己的名义从事执业活动
B.同时在两个以上企业受聘或者执业
C.变更注册单位前即在另一企业从事执业活动
D.办理所负责工程移交手续后变更注册到另一企业
参考答案：D
解析：教材页码：P65-68 《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师不得有下列行为：（1）不按设计图纸施工；（2）使用不合格建筑材料；（3）使用不合格设备、建筑构配件；（4）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；（5）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；（6）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；（7）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；选项A错误（8）同时在两个或者两个以上企业聘用并执业；选项B错误（9）超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；（10）未变更注册单位而在另一家企业从事执业活动；选项C错误（11）所负责工程办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；选项D正确（12）伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书注册证书和执业印章；（13）不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。

7.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列“危大工程”专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的是（）。
A.土方开挖工程
B.起重吊效工程
C.拆除、爆破工程
D.高大模板工程
参考答案：D
解析：教材页码：P174 上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

8.【多选题】某大学在建新校区因情况变化涉及规划变更。关于该新校区规划变更的说法，正确的有（）。
A.该大学应当向城乡规划主管部门提出变更申请
B.变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.该大学应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案
D.该大学应当组织听证会，听取利害关系人对规划变更的意见
E.城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件报告上一级土地主管部门并公示
参考答案：ABC
解析：教材页码：P82-83 选项A正确，建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。选项B正确，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。选项C正确，建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。选项D错误，经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改；确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取利害关系人的意见；因修改给利害关系人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。选项E错误，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。

9.【单选题】张某在甲施工企业连续工作满8年：李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某在甲工作2年，并被甲聘任为总经理：赵某在甲累计工作了10年，但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，中应当与其订立无固定期限劳动合同的是（）。
A.李某
B.张某
C.王某
D.赵某
参考答案：A
解析：教材页码：P250-252 具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： ①劳动者在该用人单位连续工作满10年的； ②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的； ③连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。选项A，张某在甲施工企业连续工作满8年，未达到连续工作满10年的条件，因此不符合订立无固定期限劳动合同的要求选项B，李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作。根据法律规定，连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形（即严重违反规章制度、严重失职等），应当订立无固定期限劳动合同。李某符合这一条件。选项C，王某在甲工作2年，并被聘任为总经理。虽然王某是总经理，但其工作年限不满10年，也不满足连续订立两次固定期限劳动合同的条件，因此不符合订立无固定期限劳动合同的要求。选项D，赵某在甲累计工作了10年，但期间曾离职。累计工作时间不等于连续工作时间，因此赵某也不符合订立无固定期限劳动合同的条件。

10.【多选题】根据《女职工劳动保护特别规定》，禁止安排女职工从事的工作有（）
A.高处作业
B.矿山井下工作
C.每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。
D.国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
E.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
参考答案：BCE
解析：教材页码：P272-273 本题考查的是女职工的特殊保护，为一般考点。根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。BCE正确。

1.【单选题】下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。
A.在执业过程中实施商业贿赂的
B.允许他人以自己的名义从事执业活动的
C.因过错造成重大质量事故的
D.未办理变更注册而继续执业的
参考答案：C
解析：教材页码：P220 选项A错误，在执业过程中实施商业贿赂-这种情况属于违法行为，但按照规定，一般会处以警告、罚款等处罚，并不会直接导致吊销执业资格证书。选项B错误，允许他人以自己的名义从事执业活动-同样被视为严重违反职业道德的行为，通常会受到警告或罚款，而不一定直接导致吊销执业资格证书。选项C正确，因过错造成重大质量事故-根据《注册建造师管理规定》第27条，如果注册建造师因个人原因导致发生重大质量安全事故，将会被吊销其执业资格证书。这是题目中唯一能够直接导致吊销执业资格证书的情形。选项D错误，未办理变更注册而继续执业-这一行为虽然违反了相关规定，但一般会导致警告、罚款或者责令改正等处理方式，而不是直接吊销执业资格证书。

2.【单选题】当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起（）日内未申请登记的，预告登记失效。
A.30
B.60
C.90
D.120
参考答案：C
解析：教材页码：P7-8 当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。正确答案为C。

3.【多选题】下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。
A.投标人未经招标人授意，自行撤换、修改投标文件
B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人
C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应
D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价
参考答案：BDE
解析：教材页码：P97-99 A选项错误：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，故错； C选项错误：属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，故错。 BDE选项正确：招标人与投标人串通投标的情形：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

4.【单选题】某古城申请历史文化名镇，核定发布的单位是（）。
A.国务院
B.文物主管部门
C.住房城乡建设部门
D.省政府部门
参考答案：D
解析：教材页码：P245 根据《文物保护法》，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案。

5.【多选题】造成不动产或者动产毁损的，权利人可以依法请求的物权保护方式有（）。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.赔礼道歉
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P8 造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。选项ABCD正确选项E“赔礼道歉”则属于侵权责任的一种承担形式，通常用于侵犯名誉权等人格权的情形，而不是直接针对财产损害的救济措施。

6.【多选题】关于建立健全施工企业职工教育培训制度的说法，正确的有（）。
A.教育培训考核不合格的人员不得上岗作业
B.充分发挥住房和城乡建设主管部门的技能培训主体作用
C.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
D.加大对装配式建筑等新兴职业（工种）建筑工人的培养
E.鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P227-228 选项A正确，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。选项B错误，选项C正确，强化企业技能培训主体作用，发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现代学徒制和企业新型学徒制。选项D正确，探索开展智能建造相关培训，加大对装配式建筑、建筑信息模型（BIM）等新兴职业（工种）建筑工人培养，增加高技能人才供给。选项E正确，充分发挥企业技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训。

7.【多选题】下列纠纷中适用专属管辖的有( )。
A.建设工程施工合同纠纷
B.施工机械租赁合同纠纷
C.建筑材料买卖合同纠纷
D.房屋买卖合同纠纷
E.农村土地承包经营合同纠纷
参考答案：AE
解析：教材页码：P294-295 根据《民事诉讼法》及《民诉法司法解释》，下列案件由人民法院专属管辖： ①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠纷（选项E正确）、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷（选项A正确）、政策性房屋买卖合同纠纷（选项D错误），按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。 ②因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。 ③因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。选项B错误，施工机械租赁合同纠纷：不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。选项C错误，建筑材料买卖合同纠纷：不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。

8.【单选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。
A.须大修才能达到安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.无安全技术档案的
D.无齐全有效的安全保护装置的
参考答案：B
解析：教材页码：P155-158 有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)(2)(3)项情形之一的，出租单位或者自构建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

9.【多选题】根据《无障碍环境建设法》，关于县级以上人民政府有关主管部门对无障碍建设监督管理的说法，正确的有(）。
A.根据工作需要开展联合监督检查
B.及时处理并答复涉及无障碍环境建设的投诉
C.不定期发布无障碍环境建设情况
D.对无障碍环境建设情况开展舆论监督
E.定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P204-205 解析： A选项：县级以上人民政府及其有关主管部门依法对无障碍环境建设进行监督检查，根据工作需要开展联合监督检查。 B选项：县级以上人民政府有关主管部门接到涉及无障碍环境建设的投诉和举报，应当及时处理并予以答复。 C选项错误：县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。 D选项：新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。 E选项：县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。

10.【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，法定最低保修期限为2年的有（）。
A.房屋建筑的主体结构工程
B.装修工程
C.给排水管道工程
D.屋面防水工程
E.设备安装工程
参考答案：BCE
解析：教材页码：P234 A选项错误：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； D选项错误：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； BCE选项正确：供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定

11.【多选题】下列立法成果中属于地方政府规章的有（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《天津市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《宁波市建设工程造价管理办法》
E.《新疆维吾尔自治区自治条例》
参考答案：CD
解析：教材页码：P2-5 本题考查的知识点是法的形式选项A、B属于地方性法规，而选项C、D属于地方政府规章，E属于自治条例或单行条例。因此，正确答案是C、D。

1.【单选题】建立施工质量保证体系需要进行的工作有：①制定质量计划；②完善组织架构；③明确施工过程控制要点；④建立质量管理制度。仅就上述工作而言正确的顺序是（）。
A.④-③-②-①
B.②-③-①-4
C.④-①-③-②
D.②-①-④-③
参考答案：D
解析：教材页码：P159-164 施工质量保证体系建立的过程如下： (1)确定质量方针和目标。 (2)完善组织架构。 (3)制定质量计划。 (4)强化人员培训。 (5)建立质量管理制度。 (6)明确施工过程控制要点。 (7)建立质量信息管理系统。 (8)开展内部审核和管理评审。

2.【单选题】下列人工消耗量定额测定时间中，其长短与所负担的工作量大小无关，但往往与工作内容有关的是（）。
A.基本工作时间
B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间
D.休息时间
参考答案：C
解析：教材页码：P207-210 准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。

3.【单选题】某分部工程有甲、乙、丙3个施工过程，流水节拍分别为4d、6d、2d，施工段数为6，且甲乙间工艺间歇为1d，乙丙间提前插入时间为2d，现组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为( )d。
A.23
B.22
C.21
D.19
参考答案：C
解析：教材页码：P120-123 本题考核的是流水施工工期的计算。流水步距等于流水节拍的最大公约数，K=（4，6，2）=2 在该计划中，施工过程数目为3；专业工作队数目6；施工段数目6；流水步距K=2；工艺间歇为1；提前插入时间为2。因此，其流水施工工期为: T=(m+N-1)K+ΣZ-ΣC=(6+6-1)×2+0+1-2=21d。

4.【单选题】下列关于公开招标和邀请招标的说法，下列选项正确的是( )。
A.邀请招标评标工作量大，招标时间长、费用高
B.公开招标，可以在较广范围内选择承包商，但不应少于2家
C.邀请招标方式的优点是邀请对象的选择面窄、范围较小
D.公开招标又称无限竞争性招标
参考答案：D
解析：教材页码：P43-44 <img src="/upload/paperimg/202503261413266360455d7-0939743a4bea/2025032419041761a5.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。其主体工程双代号时标网络计划如下图所示，如果E工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误（）个月。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/202510201915294c49.png" style="width:100%;"/>
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：C
解析：教材页码：P136-139 本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。工作E的总时差为1个月，而实际进度E工作延误了4个月，所以影响工期4-1=3(月)。

6.【单选题】建立、实施并保持职业健康安全方针，明确职业健康安全方针的要求和内容应是施工企业的（）。
A.技术负责人
B.安全负责人
C.现场项目经济
D.最高管理者
参考答案：D
解析：教材页码：P242-244 领导作用和工作人员参与，基本要求如下： ①领导作用与承诺； ②职业健康安全方针。最高管理者应建立、实施并保持职业健康安全方针，明确职业健康安全方针的要求和内容； ③组织的角色、职责和权限； ④工作人员的协商和参与。选项D正确。

7.【多选题】严格控制模板支架、脚手架等承受的荷载模板、脚手架及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布，并不得超过设计要求，严禁超载，对构筑物进行（）。
A.外力冲击
B.失稳测定
C.内力计算
D.偏心荷载
E.地基承载力
参考答案：AD
解析：教材页码：P268-274 严格控制模板支架、脚手架等承受的荷载，模板、脚手架及其支撑体系的施工荷载应做到均匀分布，并不得超过设计要求。严禁超载、对构筑物进行外力冲击或偏心荷载。故选择A、D选项。

8.【单选题】双代号网络图如下图所示，工作3-5的总时差为( )。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/202510201915317f01.png" style="width:100%;"/>
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
解析：教材页码：P129-132 工作3-5的总时差：最早完成时间为９，最迟完成时间为15－５＝10 总时差＝10－９＝１天

9.【多选题】工程质量监督机构开展质量监督时，可行使的权限有（）。
A.抽查隐蔽工程质量
B.责令停工
C.监督竣工验收程序
D.要求建设单位提供检测设备
E.签发工程质量问题整改通知单
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P16-18 选项A，工程质量监督机构应按工程质量监督计划实施监督检查，对影响主体结构、使用功能和施工安全的部位和关键工序，要加大抽查频率，对隐蔽工程应进行重点抽查。选项B，工程质量监督机对于存在严重质量事故隐患或发生质量事故的，应立即责令停工。选项C，工程质量监督机构应参加建设单位组织的工程竣工验收，并对现场验收的组织形式、验收程序、执行标准规定等进行重点监督。选项D，工程质量监督机构开展质量监督时不具有此权限。选项E，工程质量监督机构发现有影响主体结构、使用功能和施工安全的质量问题和事故隐患时，应即时签发工程质量问题整改通知单，并采取摄影、摄像方式进行现场取证。

10.【单选题】根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用
参考答案：A
解析：教材页码：P66-68 通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。综上，本题应选A。

1.【多选题】职业健康安全管理体系标准的系统化管理机制，通过( )方面实现。
A.管理手段规范化
B.信息管理文件化
C.组织职责系统化
D.风险管控系统化
E.管理过程系统化
参考答案：CDE
解析：教材页码：P241-245 职业健康安全管理体系标准将职业健康安全管理作为一个系统工程，设计了系统化管理机制。系统化管理通过三个方面实现： ①组织职责系统化。②风险管控系统化。③管理过程系统化。

2.【单选题】质量管理原则是ISO9000族标准的编制基础，《质量管理体系标准基础和术语》GB/T19001—2016/ISO9000:2015提出了质量管理7项原则，关于该文件下列说法正确的是（）。
A.统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源协调一致，以实现其目标，对应全员积极参与
B.整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件，对应领导作用
C.将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果，对应关系管理
D.对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应，并创造新的机会，都是非常必要的，对应改进
参考答案：D
解析：教材页码：P150-152 A选项错误，领导作用：各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源协调一致，以实现其目标。 B选项错误，全员积极参与：整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 C选项错误，过程方法：将活动作为相互关联、功能连贯的过程组成的体系来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果。 D选项正确，改进：成功的组织持续关注改进。改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应，并创造新的机会，都是非常必要的。

3.【单选题】职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于( )循环的管理方法，可被组织用于持续改进。
A.策划—实施—检查—改进
B.实施—策划—检查—改进
C.策划—检查—实施—改进
D.策划—实施—改进—检查
参考答案：A
解析：教材页码：P245-246 职业健康安全管理体系标准所采用的管理方法是基于“策划—实施—检查—改进”（PDCA）循环的管理方法，可被组织用于持续改进。

4.【单选题】《标准施工招标文件》通用合同条约中的“基准日期”指的是( )
A.投标截止日期之前的第14天
B.合同签订日期之前的第14天
C.投标截止日期之前的第28天
D.合同签订日期之前的第28天
参考答案：C
解析：教材页码：P66-68 为了区分因政策法规变化或市场物价变化对合同价格影响的责任，通用合同条款中将投标截止日前第28天规定为基准日期。

5.【单选题】根据《标准设备采购招标文件》通用合同条款，在合同设备考核时，由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，买方应为卖方进行考核的机会最多不超过（）次。
A.一
B.二
C.三
D.五
参考答案：C
解析：教材页码：P96-99 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。

6.【单选题】按照绿色施工要求,施工现场照明设计以满足最低照度为原则,照度超过最低照度的最大比例是( )。
A.20%
B.5%
C.10%
D.25%
参考答案：A
解析：照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。施工现场宜错峰用电。

7.【单选题】关于施工综合成本分析方法中的分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。
A.分部分项工程成本分析的对象为未完分部分项工程
B.分部分项工程成本分析的方法是进行 “两算”对比
C.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
D.分部分项工程成本分析必须是对每一个分部分项工程都进行成本分析
参考答案：C
解析：教材页码：P233-235 选项A，分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。选项B，分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的" 三算"对比。选项C，分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。选项D，由于施工项目包括很多分部分项工程，无法也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。

8.【单选题】根据《标准施工招标文件》，投保“建筑工程一切险”的说法正确的是（）。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
参考答案：A
解析：教材页码：P66-68 A选项正确，BCD选项错误，考虑到承包人是工程施工的最直接责任人,《标准施工招标文件》通用合同条款因此规定，由承包人负责投保"建筑工程一切险" "安装工程一切险"和"第三者责任保险并承担办理保险的费用。具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

9.【单选题】工程施工质量检查中，为便于进行抽样检验，在条件允许的情况下，最好采用的检验批形式是（）。
A.流动批
B.稳定批
C.组合批
D.全数批
参考答案：B
解析：教材页码：P164-165 只要条件允许，最好采用稳定批形式，其优点是容易进行抽样检验。

10.【单选题】以下关于综合成本分析方法的表述中，正确的是（）。
A.进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本
B.月度成本分析的依据是当月的成本报表
C.企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度
D.单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较
参考答案：B
解析：教材页码：P233-235 选项A，由于施工项目包括很多分部分项工程，无法也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。选项B，月(季)度成本分析的依据是当月(季)的成本报表。选项C，企业成本要求一年结算一次，不得将本年成本转入下一年度。选项D，单位工程竣工成本分析，应包括以下三方面内容: ①竣工成本分析;②主要资源节超对比分析;③主要技术节约措施及经济效果分析。

11.【单选题】通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采用的技术措施是( )
A.组织更多施工队伍
B.采用更先进的施工方式
C.改善外部配合条件
D.增加每天施工时间
参考答案：B
解析：教材页码：P146-147 AD选项错误，组织措施：如增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。 B选项正确，技术措施：如改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式（如将现浇混凝土方案改为预制装配方案），减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。 C选项错误，其他配套措施：如改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的组织调度等。

1.【单选题】平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（）%。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：C
解析：教材页码：P164-166 屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3%，材料找坡宜为2%;檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%，沟底水落差不得超过200mm。

2.【单选题】在抗震设防烈度为8度及以上地区，对于不能同时砌筑的普通砖砌体，在必须留置的临时间断处应( )。
A.砌成水平投影长度不小于高度1/3的斜槎
B.砌成水平投影长度不小于高度2/3的斜槎
C.加设可靠的临时固定措施
D.可留直槎，但直槎必须做成凸槎
参考答案：B
解析：教材页码：P69-70 ABC选项：在抗震设防烈度为8度及以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。 D选项：非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，且应加设拉结钢筋。

3.【单选题】下列工程中，不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.开挖深度8m的土方开挖工程
B.搭设高度为10m的模板支撑工程
C.搭设高度18m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设高度为12m的模板支撑工程
参考答案：C
解析：教材页码：P185-187 A选项属：开挖深度超过5m(含5m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 BD选项：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载（设计值）15kN/m【sup|2】及以上；或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 C选项：搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

4.【单选题】下列关于常用测量仪器性能与应用的说法，不正确的是（）。
A.水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成
B.经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成
C.经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器
D.DS3型水准仪称为精密水准仪
参考答案：D
解析：教材页码：P47 A选项：水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。 B选项：经纬仪主要由照准部、水平度盘和基座三部分组成。 C选项：经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。 D选项：DS05型和DS1型水准仪称为精密水准仪，用于国家一、二等水准测量和其他精密水准测量；DS3型水准仪称为普通水准仪，用于国家三、四等水准测量和一般工程水准测量。

5.【多选题】地面工程防水与防碱处理的相关说法，正确的是（）。
A.防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确，排水通畅
B.在大理石面层铺设前，应对石材背面和侧面进行防碱处理
C.厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层
D.在花岗石面层铺设前，应对石材背面和侧面进行防碱处理
E.楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于150mm
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P102-103 A选项：防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确，排水通畅。 BD选项：在大理石、花岗石面层铺设前，应对石材背面和侧面进行防碱处理。 C选项：厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。 E选项：楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。

6.【单选题】下列对建筑垃圾的处理措施，错误的是（）。
A.废电池封闭回收
B.碎石用作路基填料
C.建筑垃圾回收利用率达30%
D.有毒有害废物分类率达80%
参考答案：D
解析：教材页码：P290-294 A选项：废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放。 B选项：碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料。 C选项：建筑垃圾回收利用率应达到30%。 D选项：有毒有害废物分类率应达到100%。本题要求选择错误的选项，所以本题应选D选项。

7.【多选题】关于冬期施工冻土回填的说法，正确的有( )。
A.室外的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填
B.铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实
C.管沟底以上500mm的范围内不得用含有冻土块的土回填
D.室内的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填
E.填方边坡的表层1m以内，不得采用含有冻土块的土填筑
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P113-115 A选项：室外的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填。 B选项：铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实。 C选项：管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。 D选项：室内的基槽（坑）或管沟不得采用含有冻土块的土回填。 E选项：填方边坡的表层1m以内，不得采用含有冻土块的土填筑。

8.【多选题】地面工程施工完成后，应进行成品保护，下列说法正确的是（）。
A.整体面层施工后，养护时间不应小于14d
B.抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走
C.抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用
D.当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后，方可正常使用
E.铺设水泥混凝土板块的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于7d
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P102-103 A选项：整体面层施工后，养护时间不应小于7d。 B选项：抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。 C选项：抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。 D选项：当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后，方可正常使用。 E选项：铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、人造石板块、料石、大理石、花岗石面层等的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于7d。

9.【单选题】属于钢材工艺性能的是（）。
A.拉伸性能
B.冲击性能
C.弯曲性能
D.疲劳性能
参考答案：C
解析：教材页码：P25-26 ABD选项错误：力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 C选项正确：工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

10.【单选题】预制楼梯吊装工艺流程包括： ①灌浆；②预制楼梯起吊；③钢筋调直；④钢筋对孔校正；⑤位置、标高确认；⑥垫片找平；⑦测量放线；⑧摘钩等环节，正确的排序是( )。
A.⑦②④③⑥⑤⑧①
B.⑦③⑥②④⑤⑧①
C.⑦②③④⑤⑥⑧①
D.⑦③②⑥⑤④⑧①
参考答案：B
解析：教材页码：P76-79 预制楼梯吊装工艺流程：测量放线→钢筋调直→垫片找平→预制楼梯起吊→钢筋对孔校正→位置、标高确认→摘钩→灌浆。

1.【单选题】建筑局部夹层有人员正常活动的最低处的净高不应小于（）m。
A.1．8
B.1．9
C.2．0
D.2．2
参考答案：C
解析：教材页码：P2-4 建筑物用房的室内净高应符合建筑设计标准的规定，地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。

2.【单选题】下列作业中，属于二级动火作业的是（）。
A.危险性较大的登高焊、割作业
B.一般性登高焊、割作业
C.有易燃物场所的焊接作业
D.有限空间内焊接作业
参考答案：B
解析：教材页码：P301 ACD选项错误：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火： 1）禁火区域内。 2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。 3）各种受压设备。 4）危险性较大的登高焊、割作业。 5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 B选项正确：凡属下列情况之一的动火，均为二级动火： 1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 2）小型油箱等容器。 3）登高焊、割等用火作业。

3.【单选题】与混凝土的握裹力大，共同工作性能较好，其中可作为钢筋混凝土用的主要受力钢筋的是( )。
A.热轧光圆钢筋
B.热轧带肋钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢丝
参考答案：B
解析：教材页码：P24-25 A选项：热轧光圆钢筋强度较低，与混凝土的粘结强度也较低，主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。 B选项：热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大，共同工作性能较好，其中的HRB400级钢筋是钢筋混凝土用的主要受力钢筋，是目前工程中常用的钢筋牌号。 CD选项：迷惑正确选项，无实际意义。

4.【单选题】下列关于民用建筑的构造要求的说法中，正确的是( )。
A.27m高的单层体育馆属于高层公共建筑
B.有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于1.80m
C.自然排放的通风道应伸出屋面，高度不得小于0.50m
D.新建住宅建筑的层高不应低于3.00m
参考答案：D
解析：教材页码：P1 A选项错误：单层或多层民用建筑：建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑。 B选项错误：有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。 C选项错误：自然排放的烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于0.60m。 D选项正确：新建住宅建筑的层高不应低于3.00m。

5.【单选题】钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法的工艺流程，正确的是（）
A.确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→转移桩机
B.确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→校正→吊桩喂桩→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→转移桩机
C.确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→送桩→再锤击沉桩→收锤→切割桩头
D.确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→接桩→送桩→锤击沉桩→再锤击沉桩→收锤→切割桩头
参考答案：A
解析：教材页码：P58 锤击沉桩法一般的施工程序：确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→转移桩机。

6.【单选题】关于施工现场配电保护系统的说法，正确的是( )。
A.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
B.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
C.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
D.三级配电、二级剩余电流动作保护系统，用电设备必须有各自专用开关箱
参考答案：D
解析：教材页码：P276-277 施工用电，配电箱与开关箱: 施工现场配电系统应采用三级配电、二级剩余电流动作保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。

7.【多选题】钢材应进行抽样复验的情况有( )。
A.设计有复验要求的钢材
B.钢材混批
C.国外进口钢材
D.大跨度钢结构所用钢材
E.对质量有疑义的钢材
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P238 对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验: ①国外进口钢材;（C选项） ②钢材混批；（B选项） ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板； ④建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；（D选项） ⑤设计有复验要求的钢材；（A选项） ⑥对质量有疑义的钢材。（E选项）钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。

8.【单选题】装修材料燃烧性能分级，正确的是（）。
A.A级：不燃性
B.B级：阻燃性
C.C级：可燃性
D.D级：易燃性
参考答案：A
解析：教材页码：P160-161 装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A级：不燃性；B【sub|1】级：难燃性；B【sub|2】级：可燃性；B【sub|3】级：易燃性。选项B中的“B级”和选项C、D中的“C级”、“D级”并不是规范中定义的燃烧性能等级。因此，只有选项A是正确的。

9.【单选题】下列不属于混凝土耐久性指标的是（）。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化性
参考答案：C
解析：教材页码：P27-29 ABD选项：混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。 C选项：混凝土的技术性能：混凝土拌合物的和易性、混凝土的强度、混凝土的耐久性。

10.【多选题】采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件就位前，应对套筒检查（）。
A.规格
B.位置
C.数量
D.深度
E.长度
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P76-79 ABCD选项正确：采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前，应检查下列内容： (1)套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度； (2)被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。 E选项错误：虽然对于被连接的钢筋来说是一个重要的参数，但题目特指套筒本身的检查内容，并不直接涉及钢筋长度的检查。

11.【多选题】热裂纹产生的原因是（）。
A.母材抗裂差
B.焊接材料质量不好
C.焊接工艺参数不当
D.焊接应力过大
E.焊缝位置不当
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P72-74 ABCD选项正确：产生热裂纹的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等。 E选项错误：产生冷裂纹的主要原因是焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理，如焊前未预热、焊后冷却快等。综上所述，本题应选ABCD选项。

1.【多选题】关于填石路基填筑要求说法错误的有（）。
A.填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层
B.边坡码砌与路堤填筑应分开进行
C.软质石料与硬质石料不得混合使用
D.填石路堤的压实质量标准采用孔隙率作为控制指标
E.压实机械宜选用自重不小于16t的振动压路机
参考答案：BE
解析：教材页码：P11-13 本题考查的是填方路基施工。填石路基填筑要求： 1.填石路堤应分层填筑压实。在陡峻山坡地段施工特别困难时，三级及三级以下砂石路面公路的下路堤可采用倾填的方式填筑。 2.C选项正确，岩性相差较大的填料应分层或分段填筑，软质石料与硬质石料不得混合使用。 3.A选项正确，填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层。 4.E选项错误，压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。 5.填石路堤采用强夯、冲击压路机进行补压时，应避免对附近构造物造成影响。 6.B选项错误，中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌。码砌防护的石料强度、尺寸应满足设计要求。边坡码砌与路基填筑应基本同步进行。 7.采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭和底部设置排水垫层、顶部设置防渗层等措施。 8.填石路堤施工过程质量控制：施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测。施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度。 9.D选项正确，不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标准。填石路堤的压实质量标准采用孔隙率作为控制指标，并应符合规范的要求。注意题干是选择错误选项，故选项BE符合题意。

2.【多选题】水泥混凝土路面不宜采用滑模摊铺机进行摊铺的路段有（）
A.上坡纵坡大于5%的路段
B.下坡纵坡大于6%的路段
C.加宽超过1m的路段
D.平面半径小于50m的路段
E.超高横坡超过7%的路段
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P95-98 本题考查的是水泥混凝土路面的施工。上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。

3.【多选题】[2025年真题]关于分包合同管理的说法，正确的有（）。
A.监理人就分包工程施工发布的任何指示应同时发给承包人和分包人
B.发包人对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准
C.分包人应自行编制分包工程的施工方案，经承包人审查同意后实施
D.分包人对其分包的工程向承包人负责，并向发包人承担连带责任
E.分包人因发包人原因造成合法利益损害，应向监理人提出索赔报告
参考答案：BD
解析：监理人就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包人。发包人与分包人没有合同关系但发包人作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。分包人应当自行编制分包工程的施工方案，经承包人审查同意后报监理人书面同意。分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人、监理人，还是承包人，他都只能向承包人提出索赔要求。【考点来源】9.2.5公路工程分包合同管理P305

4.【多选题】资源利用的优化主要包括（）。
A.施工顺序的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.机械需要计划的优化
参考答案：DE
解析：教材页码：P284-286 本题考查的是公路工程项目施工组织设计的编制。施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工工序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。资源利用的优化主要包括：物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化。

5.【单选题】[2025年真题]在路面工程的线性流水施工组织中，当前道工序的速度快于后道工序时，相邻结构层之间的搭接类型选用（）。
A.开始到开始
B.结束到开始
C.开始到结束
D.结束到结束
参考答案：A
解析：前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型；否则选用完成到完成搭接类型。【考点来源】10.1.2公路工程施工进度计划编制P317

6.【单选题】[2025年真题]当建设工程采用总包和分包模式时，负责编制总体施工组织设计的单位是（）。
A.总包单位
B.分包单位
C.总包单位或分包单位
D.总包单位和分包单位
参考答案：A
解析：当建设工程实行总包和分包时，应由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。【考点来源】8.4.1公路工程项目施工组织设计编制P281

7.【单选题】承包商履行合同的基础是（）。
A.与供货商签订合同
B.业主履行合同
C.协调现场周边环境
D.如期进入现场
参考答案：B
解析：教材页码：P298 本题考查的是公路项目施工合同的履行与管理方法。业主履行合同是承包商履行合同的基础，因为业主的很多合同义务都是为承包商施工创造先决条件，如征地拆迁、“三通一平”、原始测量数据、施工图纸等。

8.【单选题】关于预制梁场布设错误的是( )。
A.结合梁板的尺寸、数量、架设要求以及运输条件等情况进行综合选址
B.监理指定预制场位置
C.周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害
D.场地建设前施工单位应将梁场布置方案报监理工程师审批
参考答案：B
解析：教材页码：P378-381 预制梁场布设场地选址 B选项符合题意，不是预制梁场布设场地选址要求。（1）以方便、合理、安全、经济、环保及满足工期为原则，结合施工合同段所属预制梁板的尺寸、数量、架设要求以及运输条件等情况进行综合选址。选项B错误（2）应满足用地合法，周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害。无高频、高压电源及其他污染源；离集中爆破区500m以外；不得占用规划的取、弃土场。（3）原则上不直设在主线征地范围内。若确实存在用地困难等特殊情况需要将预制场设于主线征地范围内时，应报项目建设单位审批。

9.【多选题】关于公路护栏施工技术要求的说法，正确的有（）
A.波形梁顶面应与道路截水沟线形相协调
B.波形梁应采用焊接工艺固定于立柱上
C.现浇混凝土护栏施工中，每节护栏构件的混凝土必须一次浇筑完成
D.波形梁护栏的起、终点应根据设计要求进行端头处理
E.现浇混凝土护栏应先安装预埋件，再浇筑混凝土
参考答案：CDE
解析：教材页码：P245 A选项。波形梁顶面应与道路竖曲线相协调，而不是截水沟线形。 B选项。波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上，而不是采用焊接工艺。

10.【单选题】在预制梁场内，混凝土配合比牌应设置在（）
A.机械设备旁
B.材料堆放处
C.拌合楼旁
D.加工成品区
参考答案：C
解析：教材页码：P382-385 <img src="/upload/paperimg/202606081526588613211d8-a96c25e66fb3/20260608151837a7d5.png" style="width:100%;"/>

1.【多选题】强夯施工前，通过试夯确定的参数有( )。
A.最佳夯击能
B.间歇时间
C.夯击方向
D.夯击顺序
E.夯间距
参考答案：ABE
解析：教材页码：P21-29 ABE选项正确，施工前应选择有代表性并不小于500m【sup|2】的路段进行试夯，确定最佳夯击能、间歇时间、夯间距、夯击次数、夯击遍数等参数。

2.【多选题】预防路基网裂的措施有（）。
A.保证设备匹配合理
B.控制填土最佳含水量时碾压
C.选用塑性指数大的土填筑路基
D.掺加石灰改性处理措施
E.掺加水泥改性处理措施
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P49 本题考查的是路基开裂病害的防治。路基网裂病害预防及治理措施有： (1)DE选项正确，采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施； (2)B选项正确，C选项错误，选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，控制填土最佳含水量时碾压； (3)加强养护，避免表面水分过分损失； (4)A选项正确，认真组织，科学安排，保证设备匹配合理，施工衔接紧凑； (5)若因下层土过湿，应查明其层位，采取换填土或掺加生石灰粉等技术措施处治。综上所述，本题选ABDE。

3.【多选题】支架及拱架卸落顺序正确的是（）。
A.满布式拱架卸落时，可从拱脚向拱顶依次循环卸落
B.拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落
C.连续梁宜从支座向跨中依次循环卸落
D.简支梁宜从跨中向支座依次循环卸落
E.多孔拱桥卸落时，若桥墩允许承受单孔施工荷载、可单孔卸落
参考答案：BDE
解析：教材页码：P119-120 拆除梁、板等结构的承重模板时，应在横向同时、纵向对称均衡卸落。 CD选项，简支梁、连续梁结构的模板宜从跨中向支座方向依次循环卸落；悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。卸落拱架应按提前拟定的卸落程序进行，且宜分步卸落；在纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落。 A选项，满布式落地拱架卸落时，可从拱顶向拱脚依次循环卸落； B选项，拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落； E选项，多孔拱桥卸架时，若桥墩允许承受单孔施工荷载，可单孔卸落，否则应多孔同时卸落，或各连续孔分阶段卸落。选项A错误

4.【单选题】下列关于二级公路工程建造师执业工程规模标准的叙述有误的是（）。
A.大型桥梁工程的单跨≥50m
B.中型桥梁工程的桥长≥1000m
C.大型隧道工程的长度≥1000m
D.中型单项合同额为500万元～3000万元
参考答案：B
解析：教材页码：P277-278 B选项符合题意，中型桥梁工程的桥长≥1000m属于大型，不属于二级建造师执业范围。 <img src="/upload/paperimg/2026031716513843364190a-b9f52c55e309/20250324192022b0bb.png" style="width:100%;"/>

5.【多选题】平面控制测量的方法应采用（）。
A.水准测量
B.卫星定位测量
C.三边测量
D.导线测量
E.三角测量
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P2-4 BCDE选项正确，本题考查的是公路工程施工测量工作要求。平面控制测量应采用卫星定位测量、导线测量、三角测量或三边测量方法进行。 A选项错误，为高程控制。

6.【单选题】关于压实度检测，（）用于细粒土的密度测试。
A.灌砂法
B.环刀法
C.核子密度湿度仪法
D.无核密度仪法
参考答案：B
解析：教材页码：P41-42 本题考查的是压实度检测。 B选项正确，环刀法：适用范围：用于细粒土的密度测试。 A选项错误，灌砂法：适用路基土压实度检测，不宜用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层或底基层、砂石路面的压实度检测。试样最大粒径不得超过60mm，测定密度层的厚度为150~200mm。 C选项错误，核子密度湿度仪法：利用放射性元素以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率，并计算施工压实度。本方法可采用散射和直接透射两种方式进行。其中，散射方式宜用于测试沥青混合料面层的压实密度或硬化混凝土等难以打孔材料的密度。直接透射方式宜用于测试厚度不大于30cm的土基、基层材料或非硬化水泥混凝土等可以打孔材料的密度及含水率。 D选项错误，无核密度仪法：无核密度仪采用电磁法来测量路基密度。使用无核密度仪前，应严格用标准密度块标定，通过相关性试验检验，确认其可靠性。可快速测试当日铺筑且未开放交通的沥青路面各层沥青混合料的密度，并计算压实度。测试结果不宜用于评定验收，主要用于施工过程中的质量控制。

7.【多选题】隧道洞门结构起到支挡边坡、仰坡作用的有（）。
A.削竹式洞门
B.翼墙式洞门
C.台阶式洞门
D.喇叭口洞门
E.框架式洞门
参考答案：BC
解析：教材页码：P187-188 BC选项正确，端墙式洞门构造：洞门端墙和翼墙应具有抵抗来自仰坡、边坡土压力的能力。端墙式洞门包括:墙式洞门、翼墙式洞门、台阶式洞门、柱式洞门、拱翼式洞门。

8.【单选题】对锚杆式挡土墙的特点，描述错误的是（）。
A.属于柔性结构物
B.施工工艺要求较高，要有钻孔、灌浆等配套的专用机械设备
C.节省工程投资
D.利于挡土墙的机械化、装配化施工，提高劳动生产率
参考答案：A
解析：教材页码：P35-39 本题考查的是防护与支挡工程的施工。 A选项错误，锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物，目前教材涉及的部分只有加筋挡土墙为柔性结构。 C选项正确，优点是结构质轻，节约大量的圬工和节省工程投资； D选项正确，利于挡土墙的机械化、装配化施工，提高劳动生产率；少量开挖基坑，克服不良地基开挖的困难，并利于施工安全。 B选项正确，缺点是施工工艺要求较高，要有钻孔、灌浆等配套的专用机械设备，且要耗用一定的钢材。

9.【单选题】关于软土工程特性的说法中，正确的是( )。
A.软土是指天然含水率高、天然孔隙比小、抗剪强度低、压缩性低的细粒土
B.软土包括淤泥、淤泥质土、岩土、泥炭质土等
C.大部分软土的天然含水量30％～80％
D.修建在软土地区的路基，应充分考虑路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和量大且时间长的沉降问题
参考答案：D
解析：教材页码：P21-29 本题考查的是特殊路基施工技术。 A选项错误，软土是指天然含水率高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高的细粒土 B选项错误，包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等，不包括岩土。 C选项错误，大部分软土的天然含水量30％～70％。 D选项正确，修建在软土地区的路基，应充分考虑路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和量大且时间长的沉降问题。

10.【多选题】关于土方路堤填筑要求的说法正确的有（）。
A.应水平分层、分段填筑，分层压实
B.应将不同性质的填料进行拌和，在同一层路基混合填筑
C.每种填料的松铺厚度应该一致
D.不得在透水性好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性差的填料
E.施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，检测频率为每1000m【sup|2】不少于2点
参考答案：ADE
解析：教材页码：P9-11 本题考查的是填方路基施工。选项A正确，选项B错误，性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实。同一层路基应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm。路基上部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料。有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料。选项C错误，每种填料的松铺厚度应通过试验确定。选项D正确，在透水性差的压实层上填筑透水性好的填料前，应在其表面设2%~4%的双向横坡，并采取相应的防水措施。不得在透水性好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性差的填料。选项E正确，施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，检测频率为每1000m【sup|2】不少于2点。故选项ADE符合题意。

11.【单选题】采用强夯法处理软土地基时，应在地基中设置（）
A.竖向位移观测
B.竖向排水体
C.水平位移观测
D.缓冲层
参考答案：B
解析：教材页码：P21-29 B选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。采用强夯法处理软土地基时，应在地基中设置竖向排水体。

1.【单选题】工程建设项目施工评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人。
A.1～3
B.2～4
C.3
D.3～5
参考答案：A
解析：教材页码：P277-281 本题考查的是施工招标的条件与程序。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排列顺序。

2.【单选题】扬程是指单位重量的水从泵进口到泵出口所增加的能量，有设计扬程、工作扬程、净扬程。下面说法正确的是( )。
A.工作扬程总是大于净扬程
B.工作扬程总是小于净扬程
C.设计扬程总是小于净扬程
D.设计扬程总是小于工作扬程
参考答案：A
解析：教材页码：P13-15 本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。水泵铭牌上所标出的扬程是这台泵的设计扬程，即相应于通过设计流量时的扬程，又称额定扬程。泵的工作扬程总是大于实际扬程(净扬程) 。助教点睛：总的排序为：设计扬程>工作扬程>净扬程。

3.【多选题】提高混凝土抗冻性最主要的措施有（）。
A.提高混凝土密实度
B.改善孔隙构造
C.减小水胶比
D.增大抗拉强度
E.掺外加剂
参考答案：ACE
解析：教材页码：P43-47 ACE选项正确，提高混凝土抗冻性最主要的措施是：提高混凝土密实度；减小水胶比；掺外加剂；严格控制施工质量，注意捣实，加强养护等。

4.【多选题】水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中关于成本费用管理的文件包括( )。
A.费用索赔签认单
B.工程材料预付款申请表
C.工程预付款申请表
D.工程价款月支付申请表
E.完工／最终付款申请表
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P231-234 A选项费用索赔签认单，属于合同管理文件。 <img src="/upload/paperimg/20260317165049262195910-a4b9fed5a405/2025102520112962eb.png" style="width:100%;"/>

5.【多选题】描述施工放样工作正确的是（）。
A.根据工程建筑物的设计尺寸
B.建筑物特征点与地面控制点之间的几何关系
C.建筑物特征点之间的几何关系
D.由整体到局部
E.先细部、后控制
参考答案：ABD
解析：教材页码：P38-40 本题考查的是水利水电工程施工放样。根据工程建筑物的设计尺寸，找出工程建筑物各部分特征点与地面控制点之间的几何关系，计算出距离、角度、高程等放样数据，然后利用控制点在实地上定出工程建筑物的特征点，据此施工。AB选项正确，C选项错。施工放样的原则是“由整体到局部”“先控制、后碎部”即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线，用以控制工程建筑物的整个位置。 D选项正确，E选项错。

6.【多选题】压浆混凝土修补法具有( )等特点。
A.收缩率小
B.拌合工作量小
C.收缩率大
D.拌合工作量大
E.可用于水下加固
参考答案：ABE
解析：教材页码：P124-125 压浆混凝土，是将有一定级配的洁净集料预先埋入模板内，并埋入灌浆管，然后通过灌浆管用泵把水泥砂浆压入粗集料的间隙中，通过胶结而形成密实的混凝土。压浆混凝土与普通混凝土相比，具有收缩率小，拌合工作量小，可用于水下加固等优点。同时对于钢筋稠密、埋件复杂不易振捣或埋件底部难以密实的部位，也能满足质量要求。

7.【单选题】大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是( )。
A.浅孔爆破法
B.深孔爆破法
C.洞室爆破法
D.光面爆破法
参考答案：B
解析：教材页码：P85-87 本题考查的是石方开挖技术。 A选项：浅孔爆破法能均匀破碎介质，不需要复杂的钻孔设备，操作简单，可适应各种地形条件，而且便于控制开挖面的形状和规格。 B选项：深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。 C选项：洞室爆破又称为大爆破，是指在专门设计开挖的洞室内装药爆破的一种方法。 D选项：地下洞室开挖选择光面爆破较多。对于高地应力区的地下洞室和强约束力条件下的岩体开挖，光面爆破的效果更好。

8.【单选题】将砂、石、水、水泥同时加入搅拌筒进行搅拌的拌合方式称为( )。
A.一次投料法
B.二次投料法
C.三次投料法
D.混合投料法
参考答案：A
解析：教材页码：P109-110 本题考查的是混凝土拌合与运输。一次投料法(常用方法)，将砂、石、水、水泥同时加入搅拌筒中进行搅拌。二次投料法可分为预拌水泥砂浆及预拌水泥净浆法。与一次投料法相比，混凝土强度可提高15%，也可节约水泥15%-20%。

9.【多选题】投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。下列无资格参加项目施工标投标的单位包括（）。
A.招标人的任何不具备独立法人资格的附属机构
B.本标段的代建人
C.本标段的监理人
D.本标段的招标代理机构
E.本标段设计人控股但法定代表人不同的公司
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P275 本题考查的是施工招标投标管理要求。投标人除应具备承担招标项目施工的资质条件、能力和信誉外，还不得存在下列情形之一 : (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) 。 (2)为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。 (3)为招标项目的监理人。 (4)为招标项目的代建人。 (5)为招标项目提供招标代理服务的。 (6)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。 (7)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。 (8)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 (9)被责令停业的。 (10)被暂停或取消投标资格的。 (11)财产被接管或冻结的。 (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

10.【单选题】水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为( )cm。
A.20～30
B.30～40
C.40～50
D.50～60
参考答案：A
解析：教材页码：P195-204 A选项正确，本题考核的是脚手架安装搭设应符合的要求。脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离应为20～30cm。

1.【多选题】水利水电工程施工总平面图的主要内容应包括( )。
A.施工用地范围
B.一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸
C.永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线
D.场外取土和弃土的区域位置
E.为施工服务的各种临时设施的位置
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P231-236 施工总平面图的主要内容： (1)施工用地范围。 (2)一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸。 (3)永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线。 (4)场内取土和弃土的区域位置。 (5)为施工服务的各种临时设施的位置。

2.【多选题】下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担的有（）。
A.承包人违约引起的暂停施工
B.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
C.承包人擅自暂停施工
D.由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工
E.承包人其他原因引起的暂停施工
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P297-298 因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担: (1)承包人违约引起的暂停施工。 (2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。 (3)承包人擅自暂停施工。 (4)承包人其他原因引起的暂停施工。 (5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

3.【单选题】较大质量事故可由( )按照项目监督管理权限组织调查。
A.上级主管部门
B.省级水行政主管部门
C.流域管理机构
D.项目法人
参考答案：C
解析：教材页码：P360-361 较大质量事故，由县级以上地方人民政府水行政主管部门、流域管理机构按照项目监督管理权限组织调查。

4.【多选题】采用实物核对审计方法时，可以采用（）等
A.详查法
B.逆查法
C.调节法
D.顺查法
E.鉴定法
参考答案：CE
解析：实物核对的方法，可分为盘点法、调节法和鉴定法等。

5.【单选题】贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程的是( )。
A.施工质量检查和控制
B.施工监督
C.施工前的准备工作
D.施工中的安全第一原则
参考答案：A
解析：教材页码：P97-98 本题考查的是土方填筑技术。施工质量检查和控制是土石坝质量和安全的重要保证，它贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程。

6.【单选题】施工企业组织生产和管理在企业内部使用的定额为( )。
A.概算定额
B.预算定额
C.施工定额
D.投资估算指标
参考答案：C
解析：教材页码：P402-403 本题考查施工定额的概念。施工定额是施工企业组织生产和管理在企业内部使用的一种定额，属于企业生产定额性质，是企业编制投标报价和成本管理的重要依据。

7.【多选题】有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的（）和堤防及护堤地。
A.水域
B.沙洲
C.滩地
D.行洪区
E.桥梁
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P155-156 有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地;无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。

8.【单选题】坝面作业保证压实质量的关键要求是( )。
A.铺料均匀
B.按设计厚度铺料平整
C.铺料宜平行坝轴线进行
D.采用推土机散料平土
参考答案：B
解析：教材页码：P94-96 本题考查的是土方填筑技术。按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。

9.【单选题】一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的( )体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
A.压实
B.自然方
C.有效自然方
D.松方
参考答案：C
解析：教材页码：P411-412 一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

10.【单选题】根据《水利工程设计变更管理暂行办法》，下列设计变更中，属于重大设计变更的是（）。
A.水库防洪库容变化
B.主要弃渣场场地的变化
C.主要施工设备配置的变化
D.场内施工道路的变化
参考答案：A
解析：教材页码：P311-314 A选项正确，重大设计变更包括以下方面：(1)工程任务和规模，选项A属于此项。(2)工程等级及设计标准。(3)工程布置及建筑物。(4)机电及金属结构。(5)施工组织设计。 B选项错误，弃渣场场地的变化虽然重要，但通常不会对工程的主要任务和规模产生重大影响，因此不属于重大设计变更。 C选项错误，施工设备配置的变化主要影响施工过程，一般不会对工程任务、规模、设计标准等产生重大影响，因此不属于重大设计变更。 D选项错误，场内施工道路的变化也主要影响施工过程，不会对工程的任务、规模或设计标准产生重大影响，因此不属于重大设计变更

11.【多选题】喷浆修补的特点是( )。
A.工效快
B.强度大
C.不易产生裂缝
D.密实性好
E.水泥用量少
参考答案：ABD
解析：教材页码：P124-125 喷浆修补工效快、强度大、密实性好、耐久性高，但由于水泥用量多、层薄、不均匀等因素，喷浆层易产生裂缝，影响使用寿命，因此使用上受到了一定限制。

1.【多选题】用于稀浆封层的原材料是( )和水。
A.乳化沥青或改性乳化沥青
B.石油沥青
C.粗、细集料
D.填料
E.添加剂
参考答案：ACDE
解析：此题考核稀浆罩面中稀浆封层相关内容采用机械设备将乳化沥青或改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配合比拌合成稀浆混合料，及时均匀地摊铺在原路面上，经养护后形成的薄层。（故选择ACDE）

2.【单选题】采用传统检查方法，进行管道内部检测(评估)时，管道内径不宜小于（）
A.500mm
B.700mm
C.800mm
D.900mm
参考答案：C
解析：教材页码：P231 传统检查方法主要指人员进入管径大于800mm的管道内进行检查，该方法作业环境恶劣、劳动强度大、安全性差。

3.【多选题】基坑开挖引起周围地层移动的主要原因有（）。
A.坑底土体隆起
B.承压水作用
C.围护结构水平位移
D.水土流失
E.坑底超挖
参考答案：AC
解析：教材页码：P123-125 基坑周围地层移动主要是由于围护结构的水平位移和坑底土体隆起造成的。故选择AC A.坑底土体隆起：开挖卸荷会引起坑底土体回弹隆起，进而影响周边土体的沉降。 B. 承压水作用：可能导致坑底突涌（局部隆起），但不是普遍的地层移动主因。 C.围护结构的水平位移：基坑开挖时，坑内卸荷导致围护结构在内外压力差作用下发生水平位移，进而引起外侧土体变形。 D. 水土流失：可能导致沉降，但不是基坑地层移动的主要机制。 E. 坑底超挖：属于施工管理问题，可能加剧变形，但非主要原因。

4.【单选题】桥梁活动支座安装时,应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。
A.丙酮
B.硅脂
C.清机油
D.脱模剂
参考答案：B
解析：本题考查的是支座施工技术。活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。

5.【单选题】下列关于冬期沥青混合料面层施工的说法描述错误的是（）。
A.城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工
B.次干路及透粘封层在施工温度低于5℃时应停止施工
C.当风力在6级及以上时，沥青混合料面层不应施工
D.次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时，应停止施工
参考答案：B
解析：本题考查的是城镇道路工程季节性施工措施。沥青混凝土面层：（1）城市快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时，应停止施工。当风力在6级及以上时，沥青混合料面层不应施工。（2）粘层、透层、封层严禁冬期施工。

6.【单选题】绿色施工组织与管理制度中，是由（）对施工现场绿色施工效果进行打分评价的
A.监理单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量安全监督站
参考答案：B
解析：教材页码：P367 施工单位对施工现场绿色施工效果进行打分评价，每月不少于1次。其他单位（A监理单位、C建设单位、D质量安全监督站）负责监督或审核，但非直接实施评分主体

7.【单选题】混凝土桥面结构采用全断面连续浇筑时，应遵循的浇筑方式是（）
A.顺桥向应自支点处开始向跨中交汇，横桥向应先由中间开始向两侧扩展
B.顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，横桥向应先由中间开始向两侧扩展
C.顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，横桥向应先由两边开始向间扩展
D.顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，横桥由一端开始浇筑
参考答案：B
解析：教材页码：P76-77 混凝土桥面结构应全断面连续浇筑，浇筑顺序：顺桥向应自跨中开始向支点处交汇，或由一端开始浇筑；横桥向应先由中间开始向两侧扩展。

8.【多选题】敷设在地面以下，不影响交通和市容，城镇集中供热管道广泛采用的管道敷设方式是（）。
A.管沟敷设
B.地上敷设
C.架空敷设
D.直埋敷设
E.高支架
参考答案：AD
解析：教材页码：P176 此题考核供热管道按敷设方式分类管道敷设在地面以下，由于不影响交通和市容，因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为管沟敷设和直埋敷设。 (1)管沟敷设:可分为通行管沟、半通行管沟、不通行管沟。 (2)直埋敷设:管道直接埋设于土壤中，无管沟。故选择AD

9.【单选题】施工现场，为了控制扬尘，以下措施方法不正确的是（）
A.对裸露地面、集中堆放的土方采取抑尘措施
B.现场厨房烟气净化后排放工地厨房设置隔油池，定期清理
C.易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放
D.遇有六级及以上大风天气时，停止土方开挖
参考答案：B
解析：教材页码：P370-372 选项A（正确）：根据扬尘控制要求，裸露地面和集中堆放的土方必须采取覆盖、绿化或洒水等抑尘措施。选项B（错误）：虽然这是环保要求，但厨房烟气净化属于废气排放控制，不属于扬尘控制。题目问的是扬尘控制措施，故B选项不正确。选项C（正确）：易扬尘材料（如水泥、砂石等）应封闭存放，防止风吹散造成污染。选项D（正确）：六级及以上大风天应停止土方作业，避免扬尘扩散

10.【单选题】下列属于刚性路面的是（）。
A.沥青混凝土路面
B.沥青碎石路面
C.沥青贯入式碎石面层
D.水泥混凝土路面
参考答案：D
解析：教材页码：P1-2 本题考核路面按力学特性的分类城镇道路路面按力学特性分为柔性路面和刚性路面。柔性路面主要代表是各种沥青类面层，刚性路面主要代表是水泥混凝土路面，

1.【单选题】冬期施工质量控制要求的说法，错误的是（）。
A.粘层、透层、封层严禁冬期施工
B. 城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑
C.水泥混凝土拌合料可加防冻剂、缓凝剂，搅拌时间适当延长
D.水泥混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时，不得受冻
参考答案：C
解析：本题考查的是城镇道路工程季节性施工措施。粘层、透层、封层严禁冬期施工。拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料，可加防冻剂、早强剂，搅拌时间适当延长。混凝土面层弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时，不得受冻。城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。

2.【多选题】以下有关先张法预应力施工的要求，存在错误的是（）
A.放张后再将限制位移的模板拆除
B.同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致
C.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成前先后穿入就位
D.张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行
E.张拉过程中，预应力筋断丝量不得超过1%
参考答案：ACE
解析：教材页码：P52-58 B,D选项说法正确 A选项错误：放张前，应将限制位移的模板拆除 C选项错误：预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位 E选项错误：张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝

3.【单选题】渗透塘边坡坡度(垂直：水平)一般要求不大于（）
A.1:3
B.1:4
C.1:2
D.1:1
参考答案：A
解析：教材页码：P212-213 渗透塘边坡坡度(垂直：水平)一般不大于1:3,塘底至溢流水位一般不小于600mm。

4.【单选题】热力管道采用蒸汽介质时应在( )舱室内敷设。
A.混合
B.独立
C.特殊
D.压力
参考答案：B
解析：教材页码：P199-200 热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

5.【单选题】解决局部地区交通，直接与两侧建筑物出入口相接，以服务功能为主的道路是（）。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：D
解析：本题考核城镇道路分级支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。故D正确。

6.【单选题】某河流水深2.0m，流速1.5m/s，不宜选用的围堰类型是（）。
A.土围堰
B.土袋围堰
C.铁丝笼围堰
D.竹篱土围堰
参考答案：A
解析：教材页码：P58 A. 土围堰：适用水深≤1.5m，流速≤0.5m/s（题目水深和流速均超标） B. 土袋围堰：适用水深≤3.0m，流速≤1.5m/s（完全满足） C. 铁丝笼围堰：适用水深4m以内，无明显流速限制（满足） D. 竹篱土围堰：适用水深1.5~7m，流速≤2.0m/s（满足）

7.【单选题】不属于稳定深基坑坑底的方法是（）。
A.增加围护结构入土深度
B.增加围护结构和支撑的刚度
C.坑底土体加固
D.坑内井点降水
参考答案：B
解析：保证深基坑坑底稳定的措施有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等。

8.【多选题】钻孔灌注桩灌注水下混凝土时常见的质量问题有埋管、塌孔、灌短桩头及( ) 。
A.断桩
B.堵管
C.钢筋笼上浮
D.扩径
E.桩身夹泥
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P96-98 此题考查水下混凝土灌注和桩身混凝土质量问题。 1、初灌时埋管深度达不到规范要求； 2、灌注混凝土时堵管； 3、灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮； 4、桩身混凝土强度低或混凝土离析； 5、桩身混凝土夹渣或断桩； 6、桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求；故选择ABCE D选项扩径：通常属于成孔阶段的地质问题（如松散地层塌孔），而非水下混凝土灌注阶段的质量问题。

9.【多选题】常用于顶管接收井的施工方法有（）
A.明挖法
B.倒挂井壁法
C.暗挖法
D.人工开挖法
E.沉井法
参考答案：ABE
解析：教材页码：P154-158 工作井、接收井常用的施工方法有：明挖法、倒挂井壁法、沉井法等。正确答案：A、B、E。 C.暗挖法：用于隧道开挖，不适用于接收井施工接，收井一般采用明挖或竖井施工，而非暗挖 D.人工开挖法：可作为辅助手段，但不符合常规施工分类规范中未将其列为独立施工方法

10.【单选题】管道安装完毕后，必须进行（），并应合格。
A.管道吹扫、强度试验和刚度试验
B.管道吹扫、强度试验和严密性试验
C.强度试验、刚度试验和严密性试验
D.管道吹扫、刚度试验和严密性试验
参考答案：B
解析：教材页码：P173-175 管道安装完毕后，必须进行管道吹扫、强度试验和严密性试验，并应合格。选项中的“刚度试验”不属于燃气管道功能性试验的必备项目，属于干扰项。故选择B

11.【多选题】海绵城市建设在实现多重径流雨水控制目标的同时，需具备（）及组合性原则
A.适用性
B.经济性
C.目标性
D.生态性
E.效益性
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P206-207 海绵城市建设在实现径流控制目标时需遵循以下五大原则：适用性（A）、目标性（C）、生态性（D）、效益性（E）及组合性原则。 B选项"经济性"不符合

1.【单选题】施工单位发现井筒施工的质量事故后，正确的做法是( )。
A.立即进行该部位的后续隐蔽工作
B.立即停止该部位施工
C.要求建设单位提出事故处理办法
D.监理工程师独立确定质量问题的原因和性质
参考答案：B
解析：教材页码：P226 选项A：继续进行隐蔽工作会掩盖问题，不利于事故原因的查明及处理；选项B：施工单位发现发生质量事故时，应立即停止有关部位的施工，并及时报告监理工程师（建设单位）和质量主管部门。选项C：施工单位应当先自行分析事故原因并提出初步处理意见后再与建设单位沟通，而不是直接要求建设单位提出处理办法；选项D：虽然监理工程师确实参与了事故原因分析过程，但这通常是在组织设计、施工等多方共同参与的情况下完成的，并非由监理工程师单独决定。工程质量事故发生后，一般可按照下列程序进行处理： (1)当发现工程出现质量缺陷或事故后，监理工程师或质量管理部门首先应以“质量通知单”的形式通知施工单位，并要求停止有质量缺陷部位和预期有关联部位及下道工序施工，需要时还应要求施工单位采取防护措施。同时，要及时上报主管部门。 (2)当施工单位自己发现发生质量事故时，要立即停止有关部位施工，立即报告监理工程师(建设单位)和质量主管部门。 (3)施工单位接到“质量通知单”后在监理工程师的组织与参与下，尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。 (4)在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。事故原因分析是事故处理措施方案的基础，监理工程师应组织设计、施工、建设单位等各方参加事故原因分析。 (5)在事故原因分析的基础上，研究制定事故处理方案。 (6)确定处理方案后，由监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。 (7)在质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出“质量事故处理报告”，提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。答案应为B。

2.【多选题】关于立井井筒工程质量要求及验收的说法，正确的有（）。
A.每30~50m井壁留1组混凝土试件，每组3块，任一试块的强度不得低于设计的95%
B.井壁混凝土强度可采用超声波法复验
C.混凝土井壁的表面每平方米范围内蜂窝、孔洞等不超过2处
D.混凝土支护的井壁，有提升的井筒净半径允许偏差为0~50mm
E.井筒建成后，深度小于600m的总漏水量不得大于10m³/h
参考答案：BCD
解析：教材页码：P152-153 A选项错误，每20~30m井壁留1组混凝土试件，每组3块，任一试块的强度不得低于设计的95%。E选项错误，井筒建成后，深度小于600m的总漏水量不得大于6m³/h。

3.【单选题】某煤矿地质构造和水文条件中等，采用立井开拓设计主、副、风三个井筒，主、副井井筒位于井田中央同一工业广场；风井井筒深度600m，位于井田边界该煤矿施工井筒检查孔数量不应少于（）。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
参考答案：C
解析：教材页码：P131-132 地质构造、水文条件中等以下类型的矿井，每个立井井筒至少应打1个检查孔，且应对主要含水层进行分层抽水试验。

4.【单选题】下列关于起重与吊装作业的安全规定，说法正确的是（）。
A.严禁在高压线下作业
B.大雪、大雨、大雾及风力五级以上(含五级)等恶劣天气，必须停止露天起重吊装作业
C.施工人员必须戴好安全帽，如冬期施工，可以带防护耳
D.不得使重物悬空过夜
参考答案：D
解析：教材页码：P271 A选项错误：严禁在带电的高压线下作业。 B选项错误：大雪、大雨、大雾及风力六级以上(含六级)等恶劣天气，必须停止露天起重吊装作业。 C选项错误：施工人员必须戴好安全帽，如冬期施工，应将防护耳放下，以利听觉不受阻碍。 D选项正确：在吊装过程中，如因故中断，则必须采取措施进行处理，不得使重物悬空过夜。

5.【单选题】立井表土采用井圈背板施工方法时，临时支护段高不应大于（）m。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
参考答案：B
解析：教材页码：P76 井圈背板普通施工法是采用人工或抓岩机(土硬时可放小炮)土，下掘一小段后，即用井圈、背板进行临时支护，临时支护段高不应大于2m。因此，答案为B。

6.【单选题】当立井井筒工作面涌水量超过50m【sup|3】/h时，宜采用的排水方式是（）。
A.吊桶排水
B.吊泵排水
C.潜水泵配合卧泵排水
D.风动潜水泵排水
参考答案：C
解析：教材页码：P91 A选项错误：适用于涌水量不超过10m³/h的情况。当涌水量超过这个数值时，吊桶排水效率较低，且占用较大的提升空间，不利于施工。 B选项错误：适用于涌水量不超过40m³/h的情况。当涌水量超过40m³/h时，需要多台吊泵同时工作，占据井筒较大空间，对施工不利。 C选项正确：适用于涌水量较大的情况。潜水泵将工作面的水排到吊盘上的水箱内，再由卧泵通过排水管路排到地面。这种方式不占用井筒空间，且卧泵故障率低、易于维护、流量大、扬程大，适应性更强，适合涌水量超过50m³/h的情况。 D选项错误：适用于涌水量较小的情况（通常不超过10m³/h）。当涌水量超过50m³/h时，风动潜水泵排水能力不足，无法满足需求。

7.【单选题】下列进度控制中，属于管理措施的是（）。
A.优化施工方案
B.采用新技术、新工艺
C.利用计算机实现施工项目的信息处理、预测、决策和对策管理
D.组织更多的施工队伍
参考答案：C
解析：教材页码：P213 AB选项错误：属于技术措施。 C选项正确：属于管理措施。科学规划、认真部署，实施科学的管理方法。 D选项错误：属于组织措施。

8.【单选题】在矿山建设工程项目管理中，不属于矿井建设的工期可采用的推算方法的是（）。
A.依据井巷工程的施工工期来推算
B.依据与井巷工程紧密相连的土建、安装工程施工期来推算
C.依照主要生产设备订货、到货和安装时间来推算
D.依据地面土建工程的施工时间来推算
参考答案：D
解析：教材页码：P202 ABC选项：矿业工程建井工期的确定主要根据关键线路上工序的时间进行推算，具体方法包括： (1)依据井巷工程的施工工期来推算。 (2)依据与井巷工程紧密相连的土建、安装工程施工期来推算。 (3)依照主要生产设备订货、到货和安装时间来推算。 D选项：不属于。

9.【单选题】水玻璃作为水泥浆液的处理剂，其特点不包括（）。
A.可控性好
B.成本低
C.易操作
D.耐酸腐蚀性
参考答案：D
解析：教材页码：P30-32 ABC选项：水玻璃作为水泥浆液的处理剂，其特点是可控性好、成本低、易操作。 D选项：水玻璃并不具备很好的耐酸性能，在遇到强酸时会发生反应并可能失去其效能。

10.【单选题】对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达（）m。
A.3
B.5
C.8
D.10
参考答案：B
解析：教材页码：P47-48 对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m。选项B正确。

1.【单选题】巷道与硐室施工时，一般不可能采用( )进行钻眼作业。
A.气腿式凿岩机
B.凿岩台车
C.伞形钻架
D.钻装机
参考答案：C
解析：教材页码：P92-94 ABD选项：巷道与硐室施工的钻眼方式可采用气腿式凿岩机、凿岩台车或钻装机打眼。 C选项：伞钻是用于立井钻眼。

2.【多选题】智能矿山建设，矿产资源开发利用的核心目标有( )。
A.创新
B.绿色
C.高效
D.智能
E.安全
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P297-298 BCDE选项正确：根据《智能矿山建设规范》DZ／T0376--2021的相关内容，智能矿山建设以矿产资源开发利用的绿色、安全、高效、智能为核心目标。 A选项错误：干扰项。

3.【单选题】立井施工时，周边眼一般采用的装药结构是（）。
A.连续装药结构
B.耦合装药结构
C.空气间隙结构
D.无填塞封孔结构
参考答案：C
解析：教材页码：P64-65 掏槽眼、崩落眼宜采用径向小间隙的连续装药结构，周边眼应采用径向和轴向空气间隙的装药结构。

4.【多选题】上山掘进采用钻眼爆破法施工时，易出现的问题有（）。
A.巷道底板欠挖
B.瓦斯积聚
C.工作面积水
D.矸石滚落伤人
E.爆破矸石崩倒支架
参考答案：BDE
解析：教材页码：P108

5.【多选题】井筒采用井壁注浆的质量安全要求，正确的有（）。
A.最大注浆压力必须小于井壁承载强度
B.注浆点的注浆压力为该处的静水压力
C.位于流砂层的单层井壁，注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm
D.位于流砂层的双层井壁，注浆孔深度必须进入外壁200mm
E.采用套管法进行井壁注浆时，套管与孔壁的固结强度必须达到注浆终压后才可使用
参考答案：ACE
解析：教材页码：P119-121 A选项正确：采用注浆法防治井壁漏水时，最大注浆压力必须小于井壁承载强度。 B选项错误：注浆压力应大于静水压力0.5~1.5MPa，而不是等于静水压力。这样才能确保浆液能够有效地填充空隙并达到封堵效果。 C选项正确：位于流砂层的井筒段，注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm。 D选项错误：井筒采用双层井壁支护时，注浆孔应当穿过内壁进入外壁100mm。 E选项正确：采取套管法注浆时，必须对套管与孔壁的固结强度进行耐压试验，只有达到注浆终压后才可使用。

6.【单选题】作为全工业广场的基本控制点的井筒十字中心线的两组测点，应做成（）结构，并布设在两个不受破坏的地点。
A.木桩
B.砖石
C.钢筋混凝土
D.型钢
参考答案：C
解析：教材页码：P6-7 井筒十字中心线点设置应在两个不受破坏的地点，并埋设有两组(每组四个)大型的钢筋混凝土基点，并作为全工业广场的基本控制点，选项C正确，

7.【单选题】下列进度控制措施中，属于组织措施的是( )。
A.优选施工方案
B.采用新技术、新工艺
C.增加工作面，组织更多的施工队伍
D.建立和健全矿业工程施工进度的管理措施
参考答案：C
解析：教材页码：P211-221 A选项错误：这属于技术措施，通过优化施工方案来提高施工效率和缩短工期。 B选项错误：这也属于技术措施，通过技术创新来加快施工进度。 C选项正确：这是典型的组织措施。通过增加工作面和组织更多的施工队伍，可以实现平行作业或交叉作业，从而加快施工进度。 D选项错误：虽然这也涉及管理，但更偏向于制度建设和管理措施，而不是直接的组织措施。因此，正确答案是C。

8.【单选题】钢材经过冷拉后，性能发生的变化是（）。
A.屈服强度提高
B.塑性提高
C.可焊性增强
D.韧性提高
参考答案：A
解析：教材页码：P34 冷加工强化是将建筑钢材在常温下进行冷拉、冷拔和冷轧，提高其屈服强度，相应降低了塑性和韧性。

9.【单选题】立井施工的生产系统不包括（）。
A.提升系统
B.地面排矸系统
C.排水系统
D.通信及信号系统
参考答案：D
解析：教材页码：P87-88 ABC选项：立井施工的生产系统主要包括提升系统、通风系统、排水系统、压风和供水系统以及地面排矸系统等 D选项：属于立井施工辅助系统：井筒测量、照明、通信及信号以及安全梯布置等。

10.【单选题】采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过( )%。
A.0.1
B.0.3
C.0.4
D.0.5
参考答案：D
解析：教材页码：P275-276 采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。选项D正确。

11.【多选题】下列属于套管成孔灌注桩方法的是（）。
A.锤击沉管灌注桩
B.振动成孔灌注桩
C.振动沉管灌注桩
D.锤击成孔灌注桩
E.套管夯打灌注桩
参考答案：ACE
解析：教材页码：P44-46 ACE选项正确：套管成孔灌注桩是目前采用最为广泛的一种灌注桩。常见的有锤击沉管灌注桩、振动沉管灌注桩和套管夯打灌注桩三种。利用锤击沉桩设备沉管、拔管时，称为锤击灌注桩；利用激振器振动沉管、拔管时，称为振动灌注桩。 BD选项错误：干扰项。

1.【单选题】关于80kW水泵单机试运转的说法，正确的是（）。
A.连续试运转时间应为30min
B.承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃
C.滑动轴承温度不应大于80℃
D.滚动轴承温度不应大于90℃
参考答案：B
解析：教材页码：P114-116 泵试运转： 1)试运转的介质宜采用清水； 2)B选项正确，润滑油不得有渗漏和雾状喷油; 轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度40℃，滑动轴承的温度不应大于70℃ （C错误）;滚动轴承的温度不应大于80℃（D错误）。从表格的内容可知，时间是60min，A错误。 <img src="/upload/paperimg/202603171650073717084df-24337daa7f97/202510241207121014.png" style="width:100%;"/>

2.【多选题】下列关于工业管道敷设与连接，符合规定的有（）。
A.管道连接时，用加偏垫的方式消除管道不同心的缺陷
B.埋地管道安装前进行防腐层施工
C.管道采用法兰连接时，大直径法兰密封垫采用平口对接的方式拼接
D.自由状态下法兰的平行度和同轴度，符合设计要求
E.管道试压、吹扫和清洗合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检验
参考答案：BDE
解析：教材页码：P119-121 本题考查的是工业管道施工的技术要求。 A选项错误；管道连接时，不得强力对口，端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。 B选项正确，埋地管道安装应在支承地基或基础检验合格后进行;埋地管道防腐层的施工应在管道安装前进行。 C选项错误，管道采用法兰连接时，法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;大直径密封垫片需拼接时，应采用斜口搭接或迷宫式拼接，不得采用平口对接。 D选项正确，管道与动设备连接前，管道内部应清理干净。自由状态下法兰的平行度和同轴度，应符合设计要求。 E选项正确，管道试压、吹扫和清洗合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检验。

3.【多选题】汽轮机的主要设备组成包括（）。
A.激磁绕组设备
B.蒸汽系统设备
C.给水系统设备
D.凝结水系统设备
E.汽轮机本体设备
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P163-168 本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。汽轮机主要由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。

4.【多选题】浮筒式液位计可采用的校准方法有（）。
A.干校法
B.原位校准法
C.两点校准法
D.三点校准法
E.湿校法
参考答案：AE
解析：教材页码：P143-144 浮筒式液位计可采用干校法或湿校法校准。干校法挂重量的确定、湿校法试验介质密度的换算，均应符合产品设计使用状态的要求。储罐液位计、料面计可在安装完成后直接模拟物位进行校准。

5.【单选题】下列机电工程索赔事件中，不属于承包商可以提起的是（）。
A.发包人要求缩短工期而增加的费用
B.发包人设备供应延误而增加的费用
C.设计图纸修改或错误而增加的费用
D.自有作业人员技术落后增加的费用
参考答案：D
解析：教材页码：P257-259 本题考查的是机电工程项目索赔。承包商可以提起索赔的事件： (1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。 (2)因工程变更造成的时间、费用的损失。 (3)由于监理工程师的原因导致施工条件的改变，而造成时间、费用的损失。 (4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 (5)非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用。 (6)非承包人的原因导致工程停工造成的损失，例如，发包人提供的资料有误。 (7)国家的相关政策法规变化、物价上涨等原因造成的费用损失。

6.【单选题】下列关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面20mm
B.穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面50mm
C.输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时接口应采取防爆处理
D.室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接
参考答案：D
解析：教材页码：P71-73 AB选项错误，穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面30mm C选项错误，输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口 D选项正确，室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。

7.【单选题】关于光缆敷设的说法，错误的是（）
A.牵到力应加在光缆加强芯上
B.光缆牵引速度宜为10m/min
C.牵引力是光缆允许张力的80%
D.牵引直线长度不超过1.5Km
参考答案：D
解析：教材页码：P81 D选项错误，一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。

8.【单选题】通风空调风管系统中，金属风管间的连接应采用的方式是 ( )
A.法兰连接
B.咬口连接
C.铆接连接
D.焊接连接
参考答案：A
解析：教材页码：P71-73 本题考查的是风管制作的施工技术要求。金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法，风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。

9.【多选题】关于水泥电杆检查的合格规定有（）。
A.不能有横向裂纹
B.不应出现纵向裂纹
C.横向裂纹的宽度不超过0．1mm
D.横向裂纹的长度不超过电杆的1／3周长
E.可以有0.2mm纵向裂纹
参考答案：BCD
解析：教材页码：P132-134 水泥杆不应出现纵向裂纹，横向裂纹的宽度不应超过0.1mm，长度不应超过电杆的1/3周长，杆长弯曲值不应超过杆长的1/1000。

10.【单选题】常用的无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。
A.超声探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
参考答案：A
解析：教材页码：P47-48 (1)常用无损检测方法及代号 ①射线检测(RT), 包括X射线和γ射线两种。 ②超声检测(UT), 包括脉冲反射式超声波检测和衍射时差法超声波检测。 ③磁粉检测(MT), 使用磁粉探伤机。 ④渗透检测(PT), 使用渗透检测剂。焊缝表面无损检测可选用MT或 PT; 焊缝内部无损检测：射线检测(RT)、超声检测(UT) 故A正确，BCD错误。

1.【单选题】开关边缘至门框距离宜为（）m，距地面高度宜为（）m。
A.0.15~0.2；1.3
B.0.15~0.2；1.5
C.0.2~0.3；1.3
D.0.2~0.3；1.5
参考答案：A
解析：教材页码：P67 开关边缘至门框距离宜为 0.15~0.2m ，开关距地面高度宜为1.3m ，相同型号并列安装高度宜一致。

2.【单选题】建筑机电单位(子单位)工程质量验收合格标准不包括（）。
A.构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格
B.主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定
C.有完整的技术资料和施工管理资料
D.观感质量验收应符合要求
参考答案：C
解析：教材页码：P345-346 单位(子单位)工程质量验收，是建筑工程投入使前的最后一次验收，也是最重要的一次验收，其验收评定合格的标准有5个方面： 1）构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格； 2）质量控制应完整、真实； 3）单(子单位)工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整； 4）主要功能项目的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定； 5）观感质量验收应符合要求

3.【多选题】关于机械设备垫铁设置的要求，正确的有（）
A.垫铁与设备基础之间的接触良好
B.垫铁端面应露出设备底面外缘，平垫铁宜露出10~50mm
C.设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁
D.厚的宜放在最下面，薄的宜放在最上面
E.每组垫铁块数不宜超过5块
参考答案：ACE
解析：教材页码：P109-111 本题考查的是机械设备安装的一般要求。垫铁的设置应符合要求：（1）每组垫铁的面积符合要求；（2）垫铁与设备基础之间的接触良好；A正确。（3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；（4）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁，每组垫铁的块数不宜超过5块。CE正确。（5）放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。D错误。（6）垫铁端面应露出设备底面外缘，平垫铁宜露出10~30mm ，斜垫铁宜露出10~50mm ，垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。B错误。

4.【单选题】卷扬机的主要参数不包括（）。
A.额定载荷
B.额定速度
C.钢丝绳直径
D.容绳量
参考答案：C
解析：教材页码：P29-30 ABD正确：卷扬机的主要参数有:额定载荷、额定速度及容绳量等。严禁超负荷使用卷扬机，在重大的吊装作业中，在牵引绳上应装设测力计。 C错误：为干扰项。因此，正确答案是：C。

5.【多选题】下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热保护层施工顺序的描述中，正确的有（）。
A.储罐金属保护层的接缝，呈棋盘形错列布置
B.储罐的金属保护层，应分段将其固定在支承件上
C.储罐金属保护层应自上而下进行敷设
D.环向接缝宜采用搭接或咬接
E.搭接尺寸应为30～50mm
参考答案：ABE
解析：教材页码：P151-153 本题考核的是绝热工程施工。设备绝热保护层 ①设备及大型储罐金属保护层的接缝和凸筋，呈棋盘形错列布置。A正确。 ② 立式设备、垂直管道或斜度大于45°的斜立管道上的金属保护层，应分段将其固定在支承件上：B正确 ③ 静置设备和转动机械的绝热层，其金属保护层应自下而上进行敷设。环向接缝宜采用搭接或插接，纵向接缝可咬接或搭接，搭接或插接尺寸应为30～50mm。平顶设备顶部绝热层的金属保护层，应按设计规定的坡度进行施工。CD错误，E正确。

6.【单选题】自动扶梯进行空载制动试验时，（）应符合标准规范的要求。
A.制停距离
B.制停速度
C.制停时间
D.制停载荷
参考答案：A
解析：教材页码：P93-95 本题考查的是自动扶梯、自动人行道整机验收要求。自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验，制停距离应符合标准规范的要求。

7.【单选题】照明配电箱箱体应安装牢固、位置正确、部件安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于（）。
A.1.0‰
B.0.5%
C.1.5‰
D.2‰
参考答案：C
解析：教材页码：P65-67 本题考查的是照明配电箱安装技术要求 (1)箱体应安装牢固、位置正确、部件安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于1.5‰ ；

8.【多选题】下列材料中，不属于有机绝缘材料的有( )。
A.云母
B.石棉
C.硫黄
D.橡胶
E.矿物油
参考答案：ABC
解析：教材页码：P13 按其化学性质不同分类可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料。 (1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等，主要用作电机和电器绝缘、开关的底板和绝缘子等。故ABC属于无机绝缘材料。 (2)有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等，大多用于制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。DE属于有机绝缘材料。 (3)混合绝缘材料:由无机绝缘材料和有机绝缘材料经加工后制成的各种成型绝缘材料，主要用作电器的底座、外壳等。综上所述，答案为A,B,C

9.【单选题】下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )
A.部件加工
B.构件检查
C.基础复查
D.钢柱安装
参考答案：A
解析：教材页码：P158 工业钢结构安装程序钢结构一般安装程序为：构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。可以看出，BCD属于工业钢结构一般安装程序，A为干扰项。因此，本题答案A。

10.【单选题】转炉炼钢生产设备不包括的是（）
A.原料供应系统
B.吹炼、精炼与出钢系统
C.烟气净化与煤气回收系统
D.送风系统
参考答案：D
解析：教材页码：P172-174 转炉炼钢设备包括原料供应系统，吹炼、精炼与出钢系统，供氧系统，烟气净化与煤气回收系统。

11.【单选题】用机械牵引敷设电缆时，其牵引速度一般不超过( )
A.5m／min
B.10m／min
C.15m／min
D.20m／min
参考答案：C
解析：教材页码：P134-136 本题考查的是电力电缆线路的施工要求。用机械牵引敷设电缆时，应缓慢前进，一般速度不超过15m／min，牵引头必须加装钢丝套。长度在300m以内的大截面电缆，可直接绑住电缆芯牵引。

二级建造师每日一练(2026年10月5日)

预售2027年二建启航精讲全科班【市政工程+公共科】