二级建造师每日一练-2026年1月22日

1.【单选题】下列文件中，必须有施工企业的注册建造师签字盖章的是( )。
A.施工总承包合同
B.监理日志
C.与建设单位的联系函
D.单位工程质量验收记录
参考答案：D
解析：教材页码：P65-68 建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。单位工程质量验收记录是反映工程最终质量状况的重要文件，属于施工管理文件的一种，按规定必须由注册建造师签字并加盖执业印章。而选项A、B、C所提及的文件，并不是必须由注册建造师直接负责或签字盖章的内容。因此，正确答案为D。

2.【多选题】下列情形中，属于应当重新组织建筑节能工程验收的有（）。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的
B.建筑节能工程存在质量缺陷的
C.参加验收人员不具备相应资格的
D.参加验收各方主体验收意见不一致的
E.验收程序和执行标准不符合要求的
参考答案：CDE
解析：工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的；(2)参加验收人员不具备相应资格的；(3)参加验收各方主体验收意见不一致的；(4)验收程序和执行标准不符合要求的；(5)各方提出的问题未整改完毕的。

3.【单选题】代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是（）。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.法定代理人
参考答案：B
解析：教材页码：P48-49 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，在法律上产生与被代理人自己的行为同样的后果，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

4.【单选题】关于环境保护税的说法，正确的是（）。
A.征税对象是直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者
B.机动车排放应税污染物的，需要征收环境保护税
C.应税水污染物的计税依据按照污染物的排放量确定
D.税务机关负责环境保护税的征收管理和对应税污染物的监测管理
参考答案：A
解析：教材页码：P26 选项A正确，《环境保护税法》规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。选项B错误，下列情形，暂予免征环境保护税：（2）机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的。选项C错误，应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定。选项D错误，环境保护税由税务机关征收管理，生态环境主管部门负责对污染物的监测管理。

5.【单选题】关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。
A.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人
B.建筑施工劳务分包企业不少于1人
C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人
D.建筑施工专业承包企业—级资质不少于2人
参考答案：A
解析：1.建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于6人，一级资质不少于4人，二级和二级以下资质不少于3人。 2.建筑施工专业承包资质序列企业，一级资质不少于3人，二级和二级以下资质不少于2人。 3.建筑施工劳务资质序列企业，不少于2人。

6.【单选题】某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的( )。
A .劳动权
B .知情权
C .紧急避险权
D .拒绝权
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为施工安全生产的知情权和建议权《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。《建筑法》规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见。《建设工程安全生产管理条例》则进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

7.【单选题】关于施工许可证申请延期的说法，正确的是( )。
A.自领取施工许可证之日起 6 个月内因故不能按时开工的，应当申请延期
B.延期以 3 次为限，每次不得超过 3 个月
C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止
D.超过延期时限的施工许可证，自行废止
参考答案：D
解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申诸延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

8.【单选题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。
A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥必须实施见证取样和送检
B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％
C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当
参考答案：A
解析：涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中的应取样数量的30％。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检： (1)用于承重结构的混凝土试块； (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块； (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件； (4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥； (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； (7)地下、屋面、厕浴使用的防水材料； (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。见证人员应由建设单位或工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。

9.【单选题】甲建设单位委托乙设计单位设计施工图，但未约定该设计著作归属权，乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该设计，则该设计工程设计图纸的著作权归（）享有。
A.甲建设单位
B.乙设计单位
C.王某
D.甲乙单位共有
参考答案：B
解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任，为一般考点。在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。所以B正确。

10.【单选题】关于劳动争议，劳动仲裁裁决说法正确的是（）。
A.劳动者申请先行裁决的应当提供担保
B.裁决由劳动争议仲裁委员会执行裁决
C.按照多数仲裁员的意见作出少数仲裁员的不同意见可以不记入笔录
D.仲裁庭逾期未做出裁决的当事人可以就该争议事项向人民法院提起诉讼
参考答案：D
解析：教材页码：P281-284 选项A错误，劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。选项B错误，仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。选项C错误，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。选项D正确，对劳动争议仲裁委员会不予受理或者逾期未作出决定的，申请人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。

1.【多选题】下列关于建设工程竣工验收应当具备的条件，说法不正确的有（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
C.有施工企业签署的工程保修书
D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容
E.有工程使用的所有建筑材料和设备的进场试验报告
参考答案：DE
解析：竣工验收应当具备下列条件： ⑴完成设计和合同约定的各项内容； ⑵有完整的技术档案和施工管理资料； ⑶有工程使用的主要建筑材料和设备的进场试验报告； ⑷有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件； ⑸有施工单位签署的工程保修书。设工程经验收合格的，方可交付使用。 D选项错误：应是约定的各项内容。E选项错误：应是主要建筑材料和设备的进场试验报告。注意本题考的是说法，所以是要符合法条原文的，所有材料设备都有进场实验报告是更好，但是相关法律未这样规定。

2.【多选题】关于所有权权能的说法，正确的有（）。
A.占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
B.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
C.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D.使用权只能由所有权人享有
E.处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
参考答案：ACE
解析：教材页码：P9 选项A正确，占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有。选项B错误，所有权是物权中最重要也最完全的一种权利。当然，所有权在法律上也受到一定的限制。选项C正确，财产所有权的权能，是指所有权人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。选项D错误，使用权是所有权人所享有的一项独立权能。实际上，使用权也可以转移给其他人。选项E正确，处分权是所有权人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

3.【多选题】《招标投标法实施条例》规定，禁止招标人与投标人串通投标。下列情形中，（）属于招标人与投标人串通投标。
A.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
E.招标人直接或者间接向投标人泄露标底
参考答案：CDE
解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： (1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； (2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； (3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； (4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件； (5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； (6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

4.【单选题】关于政府采购框架协议采购的说法，正确的是（）。
A.封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
B.集中采购目录以内品目，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购
C.开放式框架协议采购，不得增加供应商
D.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
参考答案：B
解析：教材页码：P108 选项A错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。选项B正确，集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购选项C错误，开放式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以随时申请加入的框架协议采购。选项D错误，封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式。

5.【多选题】某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，下列属于不合理干预行为的是( )。
A.要求承包方以低于成本价竞标
B.商议承包方不得任意压缩合理工期
C.要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备
D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本
E.暗示承包商违反工程建设强制性标准以降低成本
参考答案：ACDE
解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。建设单位也不得任意压缩合理工期。如果盲目要求赶工期，势必会简化工序，不按规程操作，从而导致建设工程出现质量等诸多问题。建设单位更不得以任何理由，诸如建设资金不足、工期紧等，违反强制性标准的规定，要求设计单位降低设计标准，或者要求施工单位采用建设单位采购的不合格材料设备等故选项A、C、D、E正确。

6.【多选题】下列关于建造师注册执业制度的相关说法中，正确的有（）。
A .注册证书与执业印章有效期为5年
B .建造师注册证书和执业印章由本人保管使用
C .建造师有权为自己的执业活动进行解释和辩护
D .建造师注册应达到继续教育的要求
E .建造师对执业成果的质量承担法律责任
参考答案：BCDE
解析：注册证书与执业印章有效期为3年。

7.【单选题】关于人民调解的说法，正确的是( )。
A.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为人民调解的程序和调解协议经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的，可以采取口头协议的方式，人民调解员应当记录协议内容。经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力，当事人应当履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。

8.【多选题】根据《劳动合同法》，按期限划分，劳动合同可以分为（）
A.固定期限劳动合同
B.无固定期限劳动合同
C.非全日制用工劳动合同
D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
E.零散用工劳动合同
参考答案：ABD
解析：解析：按照劳动合同的期限划分劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

9.【单选题】甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为承担违约责任的种类当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。而违约后，选择定金条款，可以索赔双倍的定金，为8万元；选择违约金条款，可以要求返还定金，为10万元，所以选择违约金条款更能保护自己的利益。

10.【多选题】下列关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位负责
C.当分包工程发生质量责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
D.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
E.当分包工程发生质量责任，建设单位应当向总承包单位提出赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
参考答案：AC
解析：教材页码：P219-220 本题考查的知识点为总分包单位的质量责任《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责。A选项正确。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。B选项错，D选项错。分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。C选项正确，E选项错。

11.【单选题】根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，属于违法分包行为的有（）。
A.施工总承包单位将钢结构工程的施工分包给其他具备相应资质的单位的
B.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业再分包的
C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的
D.有资质的施工企业相互借用资质承揽工程的
参考答案：C
解析：本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项C属于违法分包，专业作业承包人不得将其承包的劳务再分包。选项D属于挂靠，选项A、B属于合法分包。

1.【多选题】建设工程项目全寿命周期包括项目决策阶段、实施阶段和使用阶段，下列选项中，属于建设工程项目实施阶段的有( )。
A.设计阶段
B.招投标阶段
C.可行性研究阶段
D.施工阶段
E.动用前准备阶段
参考答案：ADE
解析：建设项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

2.【多选题】施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。
A.确定总体施工准备条件
B.计算工程量
C.确定各单位工程的施工期限
D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系
E.确定主要施工方法
参考答案：BCD
解析：教材页码：P31-39 施工总进度计划是根据总体施工部署要求，用来确定各单位工程施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划。施工总进度计划可按以下程序编制：（1）计算工程量。（2）确定各单位工程的施工期限。（3）确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。（4）编制初步施工总进度计划。（5）形成正式的施工总进度计划。 BCD选项正确，AE选项和施工总进度计划属于并列关系。

3.【单选题】工程质量监督机构收到建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发（）。
A.工程质量监督文件
B.施工许可证
C.质量监督报告
D.监督计划方案
参考答案：A
解析：工程质量监督机构收到工程质量监督申报资料后，对于经审核符合要求的，应办理工程质量监督登记手续，并向建设单位签发工程质量监督文件。

4.【单选题】双代号网络划中，虚箭线的特征是（）。
A.既占用时向又消耗资源
B.不占用时间但消耗资源
C.需占用时间，不消耗资源
D.不占用时间，不消耗资源
参考答案：D
解析：虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源。

5.【单选题】项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
A .施工企业施工员
B .专业监理工程师
C .项目专业技术负责人
D .建设单位参加验收的人员
参考答案：B
解析：本题考核的是隐蔽工程验收记录资料要求。工程具备隐蔽条件后，由施工员填写隐蔽工程验收记录，由质检员提前一天报请监理单位，验收时由专业技术负责人组织施工员、质量检查员共同参加，验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字签章。

6.【单选题】落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是( )
A.事故报告
B.事故处理
C.事故调查
D.事故问责
参考答案：B
解析：事故处理是落实”四不放过”原则的核心环节。

7.【单选题】下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是( )天。 <img src="/upload/paperimg/2021030116422781331106f-4d367f45113c/1625519700.png" style="width:100%;"/>
A.4
B.5
C.6
D.7
参考答案：C
解析：逆着箭线方向推，计划工期为2+3+4+4=13(天)，工作F的持续时间为4天，因此工作F的最迟开始时间为13-4=9(天)，工作E的最迟完成时间为9天，工作E持续时间为3天，所以工作E的最迟开始时间为9-3=6(天)。

8.【单选题】下列不属于竣工成本综合分析的内容是（）
A.三算对比
B.竣工成本分析
C.主要资源节超对比分析
D.主要技术措施经济效果分析
参考答案：A
解析：单位工程竣工成本分析，应包括以下三方面内容: (1)竣工成本分析; (2)主要资源节超对比分析; (3)主要技术节约措施及经济效果分析。

9.【单选题】在工程网络计划合理可行的的前提下，关于各种工期相互关系的说法，正确的是( )。
A.计划工期不应超过计算工期
B.计划工期不应超过要求工期
C.要求工期不应超过计算工期
D.要求工期不应超过计划工期
参考答案：B
解析：教材页码：P127-128 选项A错误：计划工期不一定不超过计算工期，因为如果要求工期小于计算工期，计划工期可能会小于计算工期。选项B正确：计划工期应当满足要求工期的要求，即计划工期不应超过要求工期。选项C错误：要求工期可以超过计算工期，具体取决于任务委托人的要求。选项D错误：要求工期和计划工期的关系是要求工期不小于计划工期，而不是相反。所以，正确答案是B。

10.【多选题】当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（）。
A.实际工程量发生比较大的变化
B.承包商自身成本发生比较大的变化
C.业主资金不到位
D.通货膨胀达到一定水平
E.国家相关政策发生变化
参考答案：ADE
解析：当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。

1.【多选题】关于施工项目目标控制措施，下列选项中属于组织措施的包括( )。
A.强化动态控制中的激励
B.建立施工项目目标控制工作考评机制
C.采用工程网络计划技术等方法进行动态控制
D.对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算
E.争取有工期提前、合理化建议的奖励条款
参考答案：AB
解析：教材页码：P40-42 C选项属于技术措施，D选项属于经济措施，E选项属于合同措施。

2.【单选题】施工成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。
A.①—②—③—④
B.①—③—②—④
C.②—④—③—①
D.④—①—③—②
参考答案：D
解析：本题考核的是施工成本控制的程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。项目成本指标控制程序如下： (1)确定成本管理分层次目标； (2)采集成本数据，监测成本形成过程； (3)找出偏差，分析原因； (4)制定对策，纠正偏差； (5)调整改进成本管理方法。

3.【单选题】下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是（）。
A.直线式组织结构
B.职能式组织结构
C.直线职能式组织结构
D.矩阵式组织结构
参考答案：D
解析：教材页码：P22-24 矩阵中每一位成员同时受项目经理（横向）和职能部门经理（纵向）的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。 <img src="/upload/paperimg/20251021164956068562493-fe0976f80dc2/20251020184944d7b4.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】根据《建筑信息模型施工应用标准》GB／T51235—2017，BIM技术在工程施工阶段的应用覆盖（）等过程。
A.项目规划
B.深化设计
C.施工实施
D.竣工验收
E.运维管理
参考答案：BCD
解析：教材页码：P325-327 BIM技术在工程施工阶段的应用宜覆盖深化设计、施工实施、竣工验收等全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。选项BCD正确。

5.【单选题】材料消耗定额指标按其使用性质．用途和用量大小分类，不包括下列（）。
A.主要材料
B.辅助材料
C.周转性材料
D.耐用性材料
参考答案：D
解析：教材页码：P210-212 ABC选项属于，D不属于，材料消耗定额指标按其使用性质．用途和用量大小划分为四类：主要材料、辅助材料、周转性材料和零星材料。

6.【多选题】工程施工评标中，在详细评审环节需要评审的内容有（）。
A .技术措施的可靠性
B .进度计划的先进性
C .投标担保的有效性
D .投标文件的完整性
E .组织结构的合理性
参考答案：ABE
解析：详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。技术评审主要是对投标书的技术方案、技术措施、技术手段、技术装备、人员配备、组织结构、进度计划等的先进性、合理性、可靠性、安全性、经济性等进行分析评价

7.【多选题】施工合同跟踪的对象有（）。
A.承包单位合同管理部门的工作
B.承包的任务
C.分包人的工作
D.业主委托的工程师的工作
E.业主的工作
参考答案：BCDE
解析：施工合同跟踪的对象： (1)承包的任务。①工程施工的质量；②工程进度；③工程数量；④成本的增加和减少。 (2)工程小组或分包人的工程和工作。 (3)业主和其委托的工程师(监理人)的工作。①业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等；②业主和工程师(监理人)是否及时给予了指令、答复和确认等；③业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。

8.【单选题】工程竣工结算书编制与核对的责任分工是( )。
A.发包人编制，承包人核对
B.监理机构编制，发包人核对
C.造价咨询人编制，承包人核对
D.承包人编制，发包人核对
参考答案：D
解析：本题考核的是竣工结算书的编制与核对。工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。

9.【多选题】下列选项中，属于分部工程质量验收合格条件的有（）。
A.所含分项工程的质量应验收合格
B.质量控制资料应完整、真实
C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求
D.观感质量应符合要求
E.主要功能项目得抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
参考答案：ABCD
解析：分部工程质量验收合格应符合下列规定： ①所含分项工程的质量应验收合格； ②质量控制资料应完整、真实； ③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求; ④观感质量应符合要求。

10.【单选题】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用（）。
A .应由承包人承担
B .应由发包人承担
C .应视重新检验结果，确定由哪方承担
D .因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担
参考答案：C
解析：根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，隐蔽工程施工完成后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，选项C正确。

11.【单选题】某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实资金解决此问题，该措施属于项目目标控制的（）。
A.管理措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
参考答案：C
解析：项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：（1）组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。（2）管理措施（包括合同措施）。分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等。（3）经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。（4）技术措施。分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。故本题答案为C。

1.【单选题】下列构件中，不属于建筑物的围护体系的是（）。
A.屋面
B.内墙
C.外门
D.外窗
参考答案：B
解析：教材页码：P1-2 建筑物的围护体系由屋面、外墙、门、窗等组成。 A选项：属于围护体系，起到遮挡风雨、保温隔热等作用。 B选项：虽然对于划分内部空间很重要，但它不直接与外界接触，因此不属于围护体系。 C选项：作为建筑入口，属于围护体系的一部分，能够隔绝内外空气流动。 D选项：可以透光、通风，同时也是维护建筑内外隔离的一个组成部分。

2.【多选题】关于施工现场污水排放的说法，正确的有( )。
A.现场厕所设置化粪池，并定期清理
B.试验室污水直接排入市政污水管道
C.现场的工程污水处理达标后排入市政污水管道
D.现场雨、污水合流排放
E.工地厨房设隔油池，并定期清理
参考答案：ACE
解析：本题考核知识点为绿色施工与新技术应用。 A选项，现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理。 BC选项，工程污水和试验室养护用水应经处理达标后排入市政污水管道。 D选项，雨水、污水应分流排放。 E选项，工地厨房应设隔油池，应定期清理。

3.【单选题】可以同一时间测得距离、角度的是（）。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
D.激光铅直仪
参考答案：C
解析：教材页码：P44-45 全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。

4.【单选题】下列工程中，属于Ⅱ类控制室内环境污染民用建筑工程的是( )。
A.办公楼
B.幼儿园
C.学校教室
D.住宅
参考答案：A
解析：教材页码：P173-174 BCD选项错误：①I类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等； A选项正确：②Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。

5.【多选题】下列施工现场临时用电，应编制用电组织设计的有（）。
A.有2台临时用电设备，总容量为50KW
B.有3台临时用电设备，总容量为30KW
C.有4台临时用电设备，总容量为40KW
D.有5台临时用电设备，总容量为50KW
E.有6台临时用电设备，总容量为40KW
参考答案：ADE
解析：教材页码：P193 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定，当施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上时，应编制用电组织设计。因此，选项D和E满足条件，需要编制用电组织设计。选项A虽然只有2台设备，但其总容量为50kW，也达到了需要编制用电组织设计的标准。选项B和C均不符合上述任一条件（设备数量未达到5台且总容量未达到50kW），因此不需要编制用电组织设计。综上所述，正确答案是A、D、E。

6.【单选题】当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩( )的持续时间。
A.关键工作
B.非关键工作
C.总时差最长的工作
D.持续时间最长的工作
参考答案：A
解析：教材页码：P225-229 工期优化也称时间优化，其方法是当网络计划计算工期不能满足要求工期时，通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施，达到缩短工期、满足工期要求的目的。选择优化对象应考虑下列因素： (1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作； (2)有备用或替代资源的工作； (3)缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。选项A：关键工作是位于网络图关键线路上的工作，它们的任何拖延都会直接影响整个项目的总工期。因此，在需要缩短工期时，首先应考虑压缩关键工作的持续时间。选项B：非关键工作具有一定的时差（即自由时差或总时差），即使这些工作的持续时间有所增加，只要不超过其时差范围，就不会影响到整个项目的总工期。所以，通常不是优先考虑的对象。选项C：总时差最长的工作意味着该工作有较多的时间缓冲，即使它的持续时间被延长，也不一定会影响到项目的总工期。因此，它也不是优先压缩的对象。选项D：仅依据工作持续时间的长短来决定是否压缩并不合理，因为有些长时间的工作可能并非关键工作，压缩它们的持续时间并不能有效缩短项目总工期。

7.【单选题】检验批是工程质量验收的最小单位，检验批质量验收人员不包括（）。
A.施工单位项目专业工长
B.工程部经理
C.施工单位项目专业质量检查员
D.专业监理工程师
参考答案：B
解析：本题考核知识点为检验批的质量验收。检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。验收前，施工单位应完成自检，对存在的问题自行整改处理，然后申请专业监理工程师组织验收。

8.【多选题】机械台班单价包括固定费用和可变费用，下列属于固定费用的是（）。
A.折旧费
B.大修理费
C.经常修理费
D.安拆费及场外运费
E.人工费
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P198-199 ABCD选项：固定费用：包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费。 E选项：可变费用：包括人工费、燃料动力费、养路费及车船使用费。

9.【多选题】下列属于结构施工测量主要内容的是（）。
A.主轴线内控基准点的设置
B.施工层的放线与抄平
C.建筑物主轴线的竖向投测
D.施工层标高的竖向传递
E.辅轴线内控基准点的设置
参考答案：ABCD
解析：结构施工测量的主要内容包括：主轴线内控基准点的设置、施工层的放线与抄平、建筑物主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递等。

10.【多选题】下列属于提高价值的途径的有( )。
A.功能提高，成本不变
B.功能不变，成本提高
C.功能提高，成本降低
D.降低辅助功能，大幅度降低成本
E.成本稍有提高，大大提高功能
参考答案：ACDE
解析：本题考核知识点为用价值工程原理控制工程成本。按价值工程的公式V=F／C分析，提高价值途径有：（1）功能提高，成本不变；（2）功能不变，成本降低；（3）功能提高，成本降低；（4）降低辅助功能，大幅度降低成本；（5）成本稍有提高，大大提高功能。

1.【单选题】一般环境中，直接接触土体浇筑的构件，其钢筋的混凝土保护层厚度不应小于( ) mm。
A.55
B.60
C.65
D.70
参考答案：D
解析：本题考核知识点为房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求。直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

2.【多选题】蒸压砖不能用于（）的建筑部位。
A.长期受热80℃以上
B.长期受热200℃以上
C.受急冷急热
D.有酸性介质腐蚀
E.有碱性介质腐蚀
参考答案：BCD
解析：蒸压砖：不能用于长期受热200℃以上、受急冷急热或有酸性介质腐蚀的建筑部位。

3.【多选题】根据《建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准》的规定，项目施工过程中出现以下情况，应判定为重大事故隐患（）。
A.深基坑施工未进行第三方监测
B.基坑侧壁出现少量漏水、流土，且未及时处理
C.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于5m
D.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求
E.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接
参考答案：ADE
解析：教材页码：P120-121 B选项错误，基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理。 C选项错误，附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6m

4.【单选题】关于建筑工程施工成本管理程序，排序正确的是（）。 ①成本预测②成本控制③成本考核④成本计划⑤成本核算⑥成本分析
A.①④②⑤⑥③
B.①④⑤②⑥③
C.④①②⑤⑥③
D.①④②⑤③⑥
参考答案：A
解析：建筑工程施工成本管理遵循以下程序： 1.成本预测 2.成本计划 3.成本控制 4.成本核算 5.成本分析 6.成本考核

5.【单选题】对钢结构高强度螺栓的安装技术要求，下列说法正确的是（）。
A .螺栓安装环境气温不宜低于-5℃
B .废弃的螺栓，经简单处理可重复使用
C .紧固次序应从螺栓群中央向四周进行
D .可以采用气割扩孔，严禁气割制孔
参考答案：C
解析：本题考核知识点为钢结构构件的连接。 A选项错误，安装环境气温不宜低于-10℃ 。 B选项错误，高强度螺栓超拧应更换，并废弃换下的螺栓，不得重复使用。 C选项正确，高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。 D选项错误，若螺栓不能自由穿入时，可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。

6.【多选题】碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目的内容包括( )。
A.架体防护
B.荷载
C.脚手板
D.杆件锁件
E.架体稳定
参考答案：CDE
解析：本题考核知识点为施工安全检查评定项目。 CDE选项正确，保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收; AB选项错误，一般项目包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。

7.【多选题】施工现场主要出入口明显处应设置“五牌一图”，“五牌”包括（）。
A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P191 ACDE选项正确：主要出入口明显处应设置“五牌一图“：工程概况牌，安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌，施工现场总平面图。车辆出入口处还应设置车辆冲洗设施。 B选项错误：干扰项。

8.【多选题】工程“竣工图章”的基本内容包括有（）
A .施工单位
B . “竣工图”字样
C .项目经理
D .编制人
E .建设单位
参考答案：ABD
解析：竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师。

9.【单选题】无外保温外墙的整体防水层设计采用块材饰面时，防水层宜采用（）。
A.聚合物水泥防水砂浆
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.聚氨酯防水涂料
参考答案：A
解析：教材页码：P92-94 A选项：采用块材饰面时，防水层应设在找平层和块材粘结层之间，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。 BCD选项：采用幕墙饰面时，防水层应设在找平层和幕墙饰面层之间，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料。

10.【单选题】砌体墙身的水平防潮层应位于（）。
A.室外地面以上、室内地面面层处
B.室外地面以下、室内地面垫层处
C.室外地面以上、室内地面垫层处
D.室内地面以下、室内地面面层处
参考答案：C
解析：教材页码：P2-4 墙身防潮、防渗与防水应符合下列要求：（1）砌筑墙体应在室外地面以上、位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层；（2）室内相邻地面有高差时，应在高差处墙身贴临土壤一侧加设防潮层；（3）室内墙面有防潮要求时，其迎水面一侧应设防潮层；（4）室内墙面有防水要求时，其迎水面一侧应设防水层。

11.【单选题】常用模板中，具有整体性好、抗振性强、拼缝少等优点的是（）。
A. 木模板
B. 组合钢模板
C. 钢框木胶合板模板
D. 大模板
参考答案：D
解析：本题考核知识点为模板工程。大模板体系：优点是模板整体性好、抗振性强、拼缝少等；缺点是模板重量大，移动安装需起重机械吊运，面层可以是钢、木等材料。

1.【单选题】先张法张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过总数的（）。
A.0.5%
B.1.0%
C.1.5%
D.2.0%
参考答案：B
解析：教材页码：P132-133 本题考查的是钢筋和混凝土施工。先张法中，张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过总数的1%，同时对于螺纹钢筋不容许断筋。

2.【多选题】公路工程竣（交）工验收的依据包括（）。
A.批准的工程初步设计、施工图设计及设计变更文件
B.施工组织设计
C.施工许可
D.批准的项目建议书
E.招标文件及合同文本
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P257 本题考查的是公路工程验收相关规定。（1）批准的项目建议书、工程可行性研究报告。（2）批准的工程初步设计、施工图设计及设计变更文件。（3）施工许可。（4）招标文件及合同文本。（5）行政主管部门的有关批复、批示文件。（6）公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。

3.【单选题】根据国家相关法规规定，可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工总承包企业等级为（）。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
参考答案：A
解析：教材页码：P276 本题考查的是公路施工企业承包工程范围。根据国家相关法规规定，可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程的施工总承包企业等级为特级。

4.【单选题】关于透层油施工，说法正确的是（）。
A.透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度
B.用于级配碎石的透层油宜紧接在基层碾压成型后喷洒
C.喷洒过量的透层油立即用水冲洗
D.在无结合料粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1～2h洒布
参考答案：A
解析：本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。选项A正确，透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度。选项B错误，用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥、但尚未硬化的情况下喷洒。选项C错误，透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。选项D错误，在无结合料粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1～2d洒布。

5.【单选题】隧道围岩为坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451，该围岩属于( )级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
参考答案：B
解析：本题考查的是隧道围岩分级。 <img src="/upload/paperimg/202203031705270547159f2-262264093fe6/1649031200.png" style="width:100%;"/>

6.【多选题】下列属于导致桥梁伸缩缝损坏的因素有( )。
A.交通流量增大，超载车辆增多，超出了设计
B.对于大跨径桥梁伸缩缝结构设计技术不成熟
C.伸缩装置两侧填充混凝土强度、养护时间、粘结性和平整度未达到设计标准
D.桥上车流量大，给伸缩缝的耐久性带来威胁
E.通行期间，填充到伸缩缝内的外来物未能及时清除
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是桥梁伸缩缝病害的防治。导致损坏的因素有：（1）交通流量增大，超载车辆增多，超出了设计值。（2）设计因素包括：将伸缩缝的预埋钢筋锚固于刚度薄弱的桥面板中；伸缩设计量不足，以致伸缩缝选型不当；设计对伸缩装置两侧的填充混凝土、锚固钢筋设置、质量标准未做出明确的规定；对于大跨径桥梁伸缩缝结构设计技术不成熟；对于锚固件胶结材料选择不当，导致金属结构锚件锈蚀，最终损坏伸缩缝装置。（3）施工因素包括：施工工艺缺陷；锚件焊接内在质量；赶工期忽视质量检查；伸缩装置两侧填充混凝土强度、养护时间、粘结性和平整度未能达到设计标准；伸缩缝安装不合格。（4）管理维护因素包括：通行期间，填充到伸缩缝内的外来物未能及时清除，限制伸缩缝功能导致额外内力形成；轻微的损害未能及时维修，加速了伸缩缝的破坏；超重车辆上桥行驶，给伸缩缝的耐久性带来威胁。

7.【单选题】若因承包人原因，未能在合同约定工期内完成工程，则在约定交工日期以后施工的工程，其价格调整计算应采用（）
A.合同约定交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数
B.合同约定交工日期所在年份的价格指数作为基期价格指数
C.该延长的交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数
D.该延长的交工日期所在年份的价格指数作为基期价格指数
参考答案：A
解析：如果承包人未能在投标书附录中写明的工期内完成本合同工程，则在该交工日期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。如果延期符合合同规定的情况，则在该延长的交工日期到期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该延长的交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。

8.【单选题】特种设备使用单位应当在设备投入使用前或者投入使用后（）d内到设备所在地市以上的特种设备安全监督管理部门办理特种设备使用登记。
A.14
B.28
C.30
D.7
参考答案：C
解析：教材页码：P366-367 本题考查的是特种设备及其他安全管理措施。特种设备使用单位应当在设备投入使用前或者投入使用后30d内到设备所在地市以上的特种设备安全监督管理部门办理特种设备使用登记。

9.【单选题】可直接用作路基填料的是( )。
A.粉质土
B.淤泥
C.砾石土
D.强膨胀土
参考答案：C
解析：教材页码：P8-9 本题考查的是填方路基施工。路基填料一般规定： 1.C选项正确，宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料。 2.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料。 3.BD选项错误，泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基；确需使用时，应采取技术措施进行处理，经检验满足要求后方可使用。 4.A选项错误，粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤。 5.路基填料最小承载比和最大粒径应符合规范的规定。

10.【单选题】下列选项中，不属于沥青混凝土路面产生横向接缝病害的原因是( )。
A.碾压不当
B.采用平接缝，边缘未处理成斜面
C.采用斜接缝时，施工方法不当
D.新旧混合料的粘结不紧密
参考答案：B
解析：教材页码：P107 本题考查的是沥青混凝土路面接缝病害的防治。沥青混凝土路面横向接缝病害原因分析： (1)采用平接缝，边缘未处理成垂直面。采用斜接缝时，施工方法不当。 (2)新旧混合料的粘结不紧密。 (3)摊铺、碾压不当。

1.【单选题】高路堑每挖深 3～5m，应复测( )和坡率。
A.选项暂缺
B.边坡边线
C.选项暂缺
D.选项暂缺
参考答案：B
解析：教材页码：P6-8 B选项正确，施工过程中，每挖深 3～5m 应进行边坡边线和坡率的复测。

2.【单选题】关于预制梁场布设错误的是( )。
A.结合梁板的尺寸、数量、架设要求以及运输条件等情况进行综合选址
B.监理指定预制场位置
C.周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害
D.场地建设前施工单位应将梁场布置方案报监理工程师审批
参考答案：B
解析：教材页码：P378-381 预制梁场布设场地选址 B选项符合题意，不是预制梁场布设场地选址要求。（1）以方便、合理、安全、经济、环保及满足工期为原则，结合施工合同段所属预制梁板的尺寸、数量、架设要求以及运输条件等情况进行综合选址。选项B错误（2）应满足用地合法，周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等地质灾害。无高频、高压电源及其他污染源；离集中爆破区500m以外；不得占用规划的取、弃土场。（3）原则上不直设在主线征地范围内。若确实存在用地困难等特殊情况需要将预制场设于主线征地范围内时，应报项目建设单位审批。

3.【多选题】钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行（）试验。
A.抗拉强度
B.抗压强度
C.抗扭强度
D.伸长率
E.弯曲
参考答案：ADE
解析：在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率的试验，其力学性能应符合相关规定。

4.【单选题】运用了贝克曼梁法原理的检测技术是（）。
A.表面振动压实仪法
B.自动弯沉仪法
C.核子密度湿度仪法
D.落锤弯沉仪法
参考答案：B
解析：本题考查的是弯沉检测。选项A，表面振动击实仪法是测定最佳含水量的方法。选项B，自动弯沉仪法：利用贝克曼梁法原理快速连续测定，属于静态试验范畴，但测定的是总弯沉，因此使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。选项C，核子密度湿度仪法：利用放射性元素以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率，并计算施工压实度。选项D，落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，并能反算路面的回弹模量，属于动态无损检测，使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。故选项B符合题意。

5.【单选题】混凝土路面施工时，横向胀缝应采用（）施工，也可采用预留一块面板，高温时再铺封。
A.前置钢筋支架法
B.后置钢筋支架法
C.不设传力杆法
D.钢支架拖挂法
参考答案：A
解析：本题考查的是水泥混凝土路面的施工。横向胀缝应采用前置钢筋支架法施工，也可采用预留一块面板，高温时再铺封。

6.【单选题】下面关于填土路堤施工技术说法错误的是（）。
A.性质不同的填料，应水平分层或混合填筑
B.不得在透水性好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性差的填料
C.同一层路基应采用同一种填料
D.在有地下水的路段或浸水路堤，宜填筑水稳性好的填料
参考答案：A
解析：性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。不得在透水性好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性差的填料。同一层路基应采用同一种填料，不得混合填筑。有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料。【名师点拨】此知识点需理解掌握，总原则是好的填料在上。

7.【单选题】沥青混合料配合比设计中，若SBS改性剂的添加量为5%，表明SBS 改性剂质量占（）总质量的5%。
A.混合料
B.矿料
C.改性沥青
D.基质沥青
参考答案：C
解析：改性沥青的剂量以改性剂占改性沥青总量的百分数计算，胶乳改性沥青的计量应以扣除水以后的固体物含量计算。

8.【单选题】下列关于粉喷桩施工规定的说法，错误的是( )。
A.施工钻进过程中应保持连续喷射压缩空气
B.当钻头提升至距离地面0.3～0.5m时，可停止喷粉
C.对桩身从地面开始1/3～1/2桩长并不小于5m的范围内或桩身全长进行复搅
D.出现沉桩时，孔洞深度在2.5m以内的，可用8%的水泥土回填夯实
参考答案：D
解析：本题考查的是特殊路基施工技术。粉喷桩施工规定： (1)施工钻进过程中应保持连续喷射压缩空气，保证喷灰口不被堵塞，钻杆内不进水。钻进速度宜为0.8~1.5m/min。 (2)提升钻杆、喷粉搅拌时，应使钻头反向边旋转、边喷粉、边提升，提升速度宜为0.5~0.8m/min；当钻头提升至距离地面0.3~0.5m时，可停止喷粉。 (3)应根据设计要求，对桩身从地面开始1/3~1/2桩长并不小于5m的范围内或桩身全长进行复搅，使固化剂与地基土均匀拌合。复搅速度宜为0.5~0.85m/min 。 (4)应随时记录喷粉压力、瞬时喷粉量和累计喷粉量、钻进速度、提升速度等有关参数的变化。当发现喷粉量不足时，应整桩复打，复打的喷粉量应不小于设计用量。当遇停电、机械故障等原因致使喷粉中断时，必须复打，复打重叠桩段长度应大于1m。当粉料储存容器中剩余粉量不足一根桩的用量加50kg时，应在补加后开钻施工下一根桩。 (5)出现沉桩时，孔洞深度在1.5m以内的，可用8%的水泥土回填夯实；孔洞深度超过1.5m的，可先将孔洞用素土回填，然后在原位补桩，补桩长度应超过孔洞深度0.5m。故选项D符合题意

9.【单选题】根据《公路工程设计变更管理办法》，关于公路工程设计变更的说法，正确的是（）。
A.重大设计变更由省级交通主管部门负责审批
B.项目法人不可以直接提出公路工程设计变更的建议
C.超过初步设计批准概算的变更属于较大设计变更
D.对较大设计变更建议，项目法人经审查论证确认后，向省级交通主管部门提出公路工程设计变更的申请
参考答案：D
解析：选项A错误，重大设计变更由交通部负责审批。选项B错误，项目法人负责对一般设计变更进行审查，并应当加强对公路工程设计变更实施的管理。公路工程勘察设计、施工及监理等单位可以向项目法人提出公路工程设计变更的建议。设计变更的建议应当以书面形式提出，并应当注明变更理由。项目法人也可以直接提出公路工程设计变更的建议。选项C错误，超过初步设计批准概算的变更属于重大设计变更。选项D正确。对较大设计变更和重大设计变更建议，项目法人经审查论证确认后，向省级交通主管部门提出公路工程设计变更的申请。

10.【多选题】路堑爆破施工中，确定综合爆破方法的根据有（）。
A.石方的集中程度
B.地质、地形条件
C.公路路基断面的形状
D.石方的数量
E.公路的长度
参考答案：ABC
解析：教材页码：P6-8 ABC选项正确，本题考查的是挖方路基施工。综合爆破是根据石方的集中程度，地质、地形条件，公路路基断面的形状，结合各种爆破方法的最佳使用特性，因地制宜，综合配套使用的一种比较先进的爆破方法。

11.【多选题】软土地基浅层处理的方式有哪些（）?
A.强力夯实法
B.浅层置换
C.浅层改良
D.抛石挤淤
E.爆炸挤淤
参考答案：BCD
解析：软土地基浅层处理可采用浅层置换、浅层改良、抛石挤淤等方法，处理深度不宜大于3m。

1.【单选题】下列设备中，不属于水泵机组的是( )。
A.水泵
B.接力器
C.动力机
D.传动设备
参考答案：B
解析：教材页码：P128 水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。

2.【多选题】堆石体施工质量控制中，垫层料、过渡料和主、副堆石均需作( )检查。
A.颗分
B.密度
C.渗透性
D.过渡性
E.内部渗透稳定性
参考答案：ABC
解析：教材页码：P98-99 本题考查的是石方填筑技术。垫层料(包括周边反滤料)需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查，检查稳定性的颗分取样部位为界面处。过渡料作颗分、密度、渗透性及过渡性检查，过渡性检查的取样部位为界面处。主、副堆石作颗分、密度、渗透性检查等。题干要求选择都需要做的检查，颗分、密度、渗透性符合题意，故本题答案为ABC。

3.【多选题】反映钢筋塑性性能的基本指标包括（）。
A.含碳量
B.屈服强度‘
C.极限强度
D.伸长率
E.冷弯性能
参考答案：DE
解析：本题考核的是反映钢筋塑性性能的基本指标。反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。

4.【多选题】下列关于导爆管起爆的规定正确的是( )。
A.用导爆管起爆时，应有设计起爆网路，并进行传爆试验
B.禁止导爆管打结，禁止在药包上缠绕
C.一个8号雷管起爆导爆管的数量不宜超过40根，层数不宜超过4层
D.只有确认网路连接正确，与爆破无关人员已经撤离，才准许接入引爆装置
E.网路的连接处应牢固，两元件应相距2m
参考答案：ABDE
解析：导爆管起爆，应遵守下列规定: (1)用导爆管起爆时，应有设计起爆网路，并进行传爆试验，网路中所使用的连接元件应经过检验合格。A选项正确。 (2)禁止导爆管打结，禁止在药包上缠绕，网路的连接处应牢固，两元件应相距2m，敷设后应严加保护，防止冲击或损坏。BE选项正确。 (3)一个8号雷管起爆导爆管的数量不宜超过40根，层数不宜超过3层。C选项错。 (4)只有确认网路连接正确，与爆破无关人员已经撤离，才准许接入引爆装置。D选项正确。

5.【单选题】根据《水利水电工程施工组织设计规范》，采用瑞典圆弧法计算时，3级均质土石围堰边坡稳定安全系数，应不低于( )。
A .1.05
B .1.15
C .1.20
D .1.30
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20230713110139358154259-5decc28895f3/20230710142804f88a.png" style="width:100%;"/>

6.【多选题】下列关于土石坝施工中铺料与整平的说法正确的是( )。
A.铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀
B.进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土
C.黏性土料含水量偏低，主要应在坝面加水
D.非黏性土料含水量偏低，主要应在料场加水
E.铺填中不应使坝面起伏不平，避免降雨积水
参考答案：ABE
解析：本题考查的是土方填筑技术。铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀，超径不合格的料块应打碎，杂物应剔除。A选项正确。进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土，使汽车始终在松土上行驶，避免在压实土层上开行，造成超压，引起剪力破坏。B选项正确。黏性土含水量偏低，主要在料场加水。C选项错。对非黏性土料，为防止运输过程脱水过量，加水工作主要在坝面进行。D选项错。铺填中不应使坝面起伏不平，避免降雨积水。E选项正确。

7.【单选题】滑模施工混凝土时，振捣器插入下层混凝土的深度宜为（　　）cm左右。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：C
解析：振捣混凝土时，不应将振捣器触及支撑杆、预埋件、钢筋和模板。振捣器插入下层混凝土的深度，宜为5cm左右。

8.【多选题】离心泵启动前泵壳和进水管必须充满水，充水方式有( )。
A.真空泵
B.电力
C.高位水箱
D.人工
E.水力
参考答案：ACD
解析：本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。离心泵启动前泵壳和进水管内必须充满水，充水方式有:真空泵、高位水箱或人工等。

9.【单选题】闸墩混凝土保护层最小厚度为( )mm.
A.20
B.25
C.30
D.35
参考答案：C
解析：教材页码：P25-28 <img src="/upload/paperimg/202406121736113993080fa-530f58afe6b3/20240612172733b46f.png" style="width:100%;"/>

10.【多选题】对于贴坡排水，下面说法正确的是( )。
A.顶部高于浸润线逸出点
B.底部要设反滤层
C.由浆砌石砌成
D.厚度大于冻土深度
E.能增强坝坡稳定性
参考答案：ABD
解析：本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。 AD选项正确，贴坡排水顶部高于坝体浸润线逸出点，保证坝体浸润线位于冰冻深度以下。 B选项正确，在排水设施与坝体、土基接合处，都应设置反滤层，其中贴坡排水和棱体排水最常用。 C选项错，由堆石或干砌石筑成，浆砌石不利于排水。 E选项错误，贴坡排水构造简单、节省材料、便于维修，但不能降低浸润线，且易因冰冻而失效，常用于中小型工程下游无水的均质坝或浸润线较低的中等高度坝。能增强坝体稳定性是棱体排水的特点。

1.【多选题】下列属于合成高分子材料的有（）。
A.塑料
B.涂料
C.胶粘剂
D.植物纤维
E.木材
参考答案：ABC
解析：本题考查的是建筑材料的类型和特性。合成高分子材料，如塑料、涂料、胶粘剂等。 DE选项，属于植物材料。

2.【单选题】某Ⅱ等枢纽工程由主坝、溢洪道、电站等建筑物组成，主坝为粘土心墙土石坝最大坝高100.3米，大坝建筑物级别应为（）级。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
解析：本题考查的是水利水电工程等级划分及特征水位。 <img src="/upload/paperimg/20220303165058383467455-4d33de8676e5/1646369700.png" style="width:100%;"/> <img src="/upload/paperimg/20220303165058383467455-4d33de8676e5/1646369701.png" style="width:100%;"/> 水库大坝按上述规定为2级、 3级的永久性水工建筑物，如坝高超过表2F311012-3指标，其级别可提高一级，但洪水标准可不提高。

3.【单选题】承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由( )承担由此增加的费用和(或)工期延误。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.三方共同
参考答案：B
解析：教材页码：P294 承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

4.【单选题】按照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》编制的( )经批准后，不得随意修改或变更，在主要内容上有重要变动，应经过原批准机关复审同意。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.竣工验收报告
参考答案：B
解析：可行性研究报告编制一般委托有相应资格的工程咨询单位或设计单位承担。可行性研究报告经批准后，不得随意修改或变更，在主要内容上有重要变动，应经过原批准机关复审同意。

5.【多选题】水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中关于成本费用管理的文件包括( )。
A.费用索赔签认单
B.工程材料预付款申请表
C.工程预付款申请表
D.工程价款月支付申请表
E.完工／最终付款申请表
参考答案：BCDE
解析：A选项费用索赔签认单，属于合同管理文件。 <img src="/upload/paperimg/20240606144943612495735-d4ddf1e3b3b1/202402021431203a30.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】固结灌浆施工程序依次是( )。
A.钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查
B.钻孔、压水试验、灌浆、质量检查和封孔
C.钻孔、灌浆、压水试验、封孔和质量检查
D.钻孔、灌浆、压水试验、质量检查和封孔
参考答案：A
解析：教材页码：P90-91 本题考查的是灌浆技术。固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆(分序施工) 、封孔和质量检查等。

7.【多选题】堆石坝坝体材料分区主要有( )。
A.垫层区
B.上游堆石区
C.过渡区
D.主堆石区
E.下游堆石区
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是石方填筑技术。堆石坝坝体材料分区主要有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区(次堆石料区)等。 <img src="/upload/paperimg/20220303165058745962618-5862db370446/1646384103.png" style="width:100%;"/> 故本题应选ACDE。

8.【多选题】在泵站的进出水建筑物中，出水池根据水流出流方向分为（）。
A.正向出水池
B.逆向出水池
C.反向出水池
D.侧向出水池
E.前向出水池
参考答案：AD
解析：出水池根据水流出流方向分为正向出水池和侧向出水池。

9.【多选题】投标报价表的主表包括( )。
A.分类分项工程量清单计价表
B.措施项目清单计价表
C.其他项目清单计价表
D.零星工作项目清单计价表
E.工程单价汇总表
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P408-410 投标报价表中主表由以下表格组成: (1)投标总价。 (2)工程项目总价表。 (3)分类分项工程量清单计价表。 (4)措施项目清单计价表。 (5)其他项目清单计价表。 (6)零星工作项目清单计价表。

10.【单选题】在摊铺碾压混凝土前，通常先在建基面铺一层常态混凝土垫层进行找平，厚度一般为（）。
A.1.0~2.0m
B.0.5~1.0m
C.2.0~3.0m
D.3.0~4.0m
参考答案：A
解析：在摊铺碾压混凝土前，通常先在建基面铺一层常态混凝土垫层进行找平，厚度一般为1.0~2.0m。

11.【多选题】永久性水工建筑物分为5级，划分的依据包括( )。
A.工程等别
B.工程类型
C.建筑物重要性
D.工程规模
E.工程投资
参考答案：AC
解析：本题考查的是水利水电工程等级划分及特征水位。水利水电工程永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级。

1.【多选题】质量保证计划实施的目的是确保施工质量满足工程（）的要求。
A.施工技术标准
B.监理
C.施工合同
D.质量
E.业主
参考答案：AC
解析：此题考核质量计划实施基本规定质量保证计划实施的目的是确保施工质量满足工程施工技术标准和工程施工合同的要求。故选择AC

2.【单选题】项目部在（）的领导下，作为施工项目的管理机构，全面负责本项目施工全过程的技术管理、施工管理、工程质量管理、安全生产、施工进度管理、文明施工等工作。
A.项目经理
B.项目副经理
C.项目总工程师
D.项目安全总监
参考答案：A
解析：本题考查的是项目管理机构组成。项目部在项目经理的领导下，作为施工项目的管理机构，全面负责本项目施工全过程的技术管理、施工管理、工程质量管理、安全生产、施工进度管理、文明施工等工作。

3.【单选题】供热管道热水热网可分为高温热水热网和低温热水热网。其中，高温热水热网的温度为>（）℃。
A.90
B.95
C.100
D.105
参考答案：C
解析：教材页码：P177 高温热水热网：t>100℃，低温热水热网：t≤100℃。

4.【单选题】采用架桥机进行安装作业时，其抗倾覆稳定系数应不小于（）
A.1.5
B.1.3
C.1.4
D.1.2
参考答案：B
解析：教材页码：P70-71 采用架桥机进行安装作业时，其抗倾覆稳定系数应不小于1.3

5.【单选题】在沥青混凝土面层与水泥混凝土路面之间洒布的沥青材料薄层，称为（）。
A.透层
B.封层
C.粘层
D.复合层
参考答案：C
解析：本题考查的是沥青类混合料面层施工。粘层。在既有结构和路缘石、检查井等构筑物与沥青混合料层的连接面应喷洒粘层油。为加强路面沥青层之间，沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。

6.【单选题】水泥混凝土拌合物搅拌时，外加剂应以（）形态添加。
A.粉末
B.碎屑
C.泥塑
D.溶液
参考答案：D
解析：教材页码：P49-52 当掺入外加剂时，外加剂应调成适当浓度的溶液再掺入，搅拌时间宜延长。故本题选D

7.【多选题】明挖基坑真空井点降水的布置应根据基坑的( )来确定。
A.土的性质
B.地下水流向
C.土方设备施工效率
D.降水深度
E.平面形状
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P110-112 井点系统的平面布置应根据降水区域平面形状、降水深度、地下水的流向以及土的性质确定，可布置成环形、U形和线形(单排、双排)。故选择ABDE C. 土方设备施工效率：井点布置由水文地质和基坑设计参数决定，与施工机械效率无关，属干扰项。

8.【单选题】存在于地下两个隔水层之间，具有一定水头高度的水，称为（）。
A.上层滞水
B.潜水
C.承压水
D.毛细水
参考答案：C
解析：教材页码：P8-9 承压水存在于地下两个隔水层之间，具有一定的水头高度，一般需注意其向上的排泄，即对潜水和地表水的补给或以上升泉的形式出露。故本题选C A（上层滞水）：分布在地表浅层，水位变化大 B（潜水）：位于第一个隔水层之上，无压 D（毛细水）：液态水形态，非地下水分类

9.【单选题】城镇道路雨期施工时，要防排结合，建立完善的（）。
A.防水系统
B.挡水系统
C.排水系统
D.防排系统
参考答案：C
解析：教材页码：P37-38 建立完善的排水系统，防排结合；并加强巡视，发现积水、挡水处，及时疏通。故选择C

10.【多选题】在水泥混凝土道路中，依据要求需要设置补强钢筋的部位是（）
A.下穿市政管线路段
B.地下设施的检查井周围
C.高等级道路的路口
D.小于90°的面层角隅
E.道路路面加宽段
参考答案：ABD
解析：教材页码：P6-8 在自由边处，承受繁重交通的胀缝、施工缝，小于90°的面层角隅，下穿市政管线路段，以及雨水口和地下设施的检查井周围，应配筋补强。因此，正确答案是：A、B、D。选项C（高等级道路的路口）和E（道路路面加宽段）不属于需要设置补强钢筋。

1.【单选题】切断了结构的断面，可能破坏结构的整体性和稳定性的裂缝为（）
A.断面裂缝
B.表面裂缝
C.深层裂缝
D.贯穿裂缝
参考答案：D
解析：教材页码：P98-101 贯穿裂缝由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝，最终形成贯穿裂缝，它切断了结构的断面，可能破坏结构的整体性和稳定性，危害性较为严重。正确答案：D A（断面裂缝）：非规范术语，属于干扰项 B（表面裂缝）：仅影响外观，危害较小。 C（深层裂缝）：部分切断断面，危害中等。

2.【多选题】城市热力管道在实施焊接前，应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案，方案应包括以下主要内容：管材、板材性能和焊接材料；焊接方法；焊接电流的选择；（）。
A.焊接结构形式及外形尺寸
B.焊接接头的组对要求及允许偏差
C.焊缝长度及点数的规定
D.坡口形式及制作方法
E.检验方法及合格标准
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P178-182 在实施焊接前，应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案，方案应包括以下主要内容： (1)管材、板材性能和焊接材料。 (2)焊接方法。 (3)坡口形式及制作方法。 (4)焊接结构形式及外形尺寸。 (5)焊接接头的组对要求及允许偏差。 (6)焊接参数的选择。 (7)焊接质量保证措施。 (8)检验方法及合格标准。故选择ABDE 选项C：焊缝长度及点数的规定为干扰项。工艺方案关注的是焊接参数（如电流、层数）和质量标准，而非焊缝长度或点数。

3.【多选题】城市隧道结构由（）组成。
A.围岩
B.支护
C.机电设备
D.洞门
E.附属设施
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P106 隧道结构由围岩、支护、洞门、附属设施四部分组成的。结构断面形式可分为矩形、拱形、圆形及其他形式(如马蹄形、椭圆形等)。

4.【单选题】只能用于地下水位以上的钻孔灌注桩成孔机械是（）。
A.旋挖钻
B.长螺旋钻
C.冲抓钻
D.冲击钻
参考答案：B
解析：本题考查的是钻孔灌注桩基础。长螺旋钻孔适用地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩。

5.【单选题】关于水泥混凝土面层原材料使用的说法，正确的是（）。
A.主干路可采用32.5级的硅酸盐水泥
B.重交通以上等级道路可采用矿渣水泥
C.碎砾石的最大公称粒径不应大于26.5mm
D.宜采用细度模数2.0以下的砂
参考答案：C
解析：教材页码：P3-4 C选项说法正确 A选项错误、B选项错误：重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥 D选项错误：宜采用质地坚硬，细度模数在2.5以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要求

6.【单选题】水泥混凝土路面高温施工时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于（）h。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：B
解析：高温施工时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h，低温施工时，终凝时间不得大于10h。

7.【单选题】各种断面类型的综合管廊，空间的利用率由高到低排列顺序是（）
A.矩形＞圆形＞异形
B.异形＞矩形＞圆形
C.圆形＞矩形＞异形
D.矩形＞异形＞圆形
参考答案：D
解析：教材页码：P199-200 综合管廊的断面形式主要有矩形、圆形和异形三大类；其中圆形与矩形更为常见，矩形断面相较于圆形断面对空间的利用率更高，异形断面空间利用率介于两者之间。

8.【单选题】浅埋暗挖法修建隧道的施工方法中，对围岩的扰动次数最少的是（）。
A.全断面法
B.正台阶法
C.中隔壁法
D.CRD法
参考答案：A
解析：教材页码：P134 A选项正确：全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便；缺点是对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。 BCD均不满足对围岩的扰动次数少的要求

9.【多选题】薄层热拌沥青混凝土的沥青原材料宜采用（）
A.改性沥青
B.橡胶沥青
C.高粘度改性沥青
D.橡胶粉改性沥青
E.乳化沥青
参考答案：ACD
解析：教材页码：P219-221 沥青混合料宜采用改性沥青、高粘度改性沥青或橡胶粉改性沥青，厚度不宜超过30mm

10.【单选题】混凝土应按一定厚度、顺序和方向水平分层浇筑，上层与下层前后浇筑距离应保持（）以上
A.1.5m
B.1.0m
C.2.5m
D.0.5m
参考答案：A
解析：教材页码：P49-52 混凝土应按一定厚度、顺序和方向水平分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑、捣实，上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。

11.【多选题】辐射井的辐射管施工工艺宜根据地层岩性确定，成孔的方法包括（）
A.顶管钻进
B.回转钻进
C.倒挂井壁逆作法
D.潜孔锤钻进
E.人工
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P110-112 辐射管施工工艺宜根据地层岩性确定，可采用顶管钻进、回转钻进、潜孔锤钻进、人工成孔。正确答案：A、B、D、E C.倒挂井壁逆作法：属于集水井施工工艺，并非辐射管成孔方法。

1.【多选题】矿业工程施工总平面布置的原则有（）。
A.充分利用永久建筑
B.考虑临时建筑物和永久建筑物的关系
C.临时布置应节约用地
D.动力设施应远离负荷中心
E.噪声源应远离要害场所
参考答案：ABCE
解析：矿山工程施工总平面布置应综合考虑地面、地下各种生产需要、建筑设施、通风、消防、安全、经济、工期等各种因素，以满足井下施工安全生产为前提，围绕井口生产系统进行布置： 1.施工总平面布置前，应充分考察现场，掌握现场的地质、地形资料。 2.施工总平面的布置应综合考虑矿井一期、二期、三期等不同阶段的井下施工特点和需求，平衡不同阶段地面工程的进度安排，以及各个不同阶段施工总平面的平稳过渡。 3.合理、充分地利用永久建筑、道路、各种动力设施和管线，以减少临时设施，降低工程成本，简化施工场地的布置。 4.合理确定临时建筑物和永久建筑物的关系。 5.临时建筑的布置要符合施工工艺流程的要求，做到布局合理。 6.广场窄轨铁路、场内公路布置，应满足需要并方便施工，力求节约，以降低施工运输费用和减少动力损耗。 7.各种建筑物布置要符合安全规程的有关规定，遵守环境保护、防火、安全技术、卫生劳动保护规程，为安全施工创造条件。 8. 临时工程应尽量布捏在工业场地内，节约施工用地，少占农田。

2.【单选题】下列不属于防止瓦斯集聚的措施是（）。
A.加强通风
B.及时处理局部聚集的瓦斯
C.加强瓦斯监测检测
D.使用防爆型或安全火花型电气设备
参考答案：D
解析：教材页码：P286-287 ABC选项：防止瓦斯积聚的措施：瓦斯积聚是指局部空间的瓦斯浓度达到2%,其体积超过0.5m³的现象。防止瓦斯积聚的主要措施有加强通风、及时处理局部聚集的瓦斯、加强瓦斯监测检测等。 D选项：防止瓦斯引燃引爆：防止瓦斯引燃就是杜绝火源，主要措施包括：在井口和井口房内，禁止使用明火；在瓦斯矿井，要使用防爆型或安全火花型电气设备，对其防爆性能要经常检查，不符合要求的要及时更换；严格执行爆破安全管理制度，使用安全爆破器材。

3.【单选题】对于普通的中小型立井井架安装，如果井口场地受限制，可采用（）。
A.井口组装就地起立旋转法
B.利用吊车安装法
C.井口外组装整体滑移的安装法
D.平行吊装法
参考答案：B
解析：利用吊车安装法，利用吊车吊起杆件或部件在井口进行安装；可节省时间、安装工序简单；使用设备较少。该方法目前主要适用于井口场地受限的中小型井架。

4.【多选题】在建井初期，可利用的永久建筑物或设施有（）。
A.永久井架
B.办公楼
C.职工食堂
D.机修厂
E.副井永久提升机房
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P187-188 可以利用的永久建筑物或者设施有：利用副井的永久井架及永久提升机、宿舍、办公楼、食堂、浴室、任务交待室、灯房、俱乐部、排水系统、照明、油脂库、炸药库、材料仓库、木材加工厂、机修厂、6kV以上输变电工程、通信线路、公路、蓄水池、地面排矸系统、压风机与压风机房、锅炉及锅炉房、永久水源、铁路专用线等。

5.【单选题】土钉墙支护适用的基坑深度不宜大于（）m。
A.6
B.9
C.12
D.15
参考答案：C
解析：教材页码：P50

6.【单选题】关于喷射井点的平面布置的说法，错误的是（）。
A.当基坑宽度小于等于10m时，井点可作单排布置
B.当基坑宽度大于10m时，可作双排布置
C.当基坑面积较小时，宜采用环形布置
D.当土方施工机械需要进出基坑时，也可采用u形布置
参考答案：C
解析：喷射井点的平面布置，当基坑宽度小于等于10m时，井点可作单排布置；当大于10m时，可作双排布置；当基坑面积较大时，宜采用环形布置。

7.【多选题】县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使的监督职责有（）。
A.检查矿山企业和管理矿山企业的主管部门贯彻执行矿山安全法律、法规的情况
B.主持矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收
C.检查矿山劳动条件和安全状况
D.检查矿山企业职工安全教育、培训工作
E.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用的情况
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P116-117 县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使下列监督职责： 1)检查矿山企业和管理矿山企业的主管部门贯彻执行矿山安全法律、法规的情况；选项A正确。 2)参加矿山建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；选项B错误。 3)检查矿山劳动条件和安全状况；选项C正确。 4)检查矿山企业职工安全教育、培训工作；选项D正确。 5)监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用的情况；选项E正确。 6)参加并监督矿山事故的调查和处理； 7)法律、行政法规规定的其他监督职责。

8.【多选题】按岩石的形成原因，属于变质岩的有（）.
A.石英岩
B.砾岩
C.浅成岩
D.深成岩
E.大理岩
参考答案：AE
解析：教材页码：P8-12 常见的变质岩：千枚岩、片岩、片麻岩、板岩、大理岩、石英岩

9.【单选题】井下巷道采用钻爆法施工，爆破通风后的首要工作是（）。
A.临时支护
B.安全检查
C.钻眼准备
D.洒水降尘
参考答案：B
解析：教材页码：P97-101 工作面爆破后应及时进行通风和安全检查，在通风排除炮烟后，班长和放炮员进入工作面进行检查，安全检查的内容包括工作面瞎炮处理、危石检查等工作。

10.【单选题】某铁矿一立井井筒深度1200m，在硬岩中掘进时采用光面爆破技术，其周边眼的眼痕率不应小于（）。
A.50％
B.60％
C.70％
D.80％
参考答案：D
解析：教材页码：P157 硬岩的眼痕率不应小于80％，中硬岩的眼痕率不应小于50％；选项D正确。

1.【单选题】软化系数大于（）的岩石，为抗冻岩石。
A.0.3
B.0.5
C.0.75
D.0.9
参考答案：C
解析：教材页码：P9-10 一般认为吸水率小于0．5％，饱和系数0．6～0．8，软化系数大于0．75的岩石，为抗冻岩石。选项C正确。

2.【单选题】当采掘工作面的空气温度超过（）℃时，必须采取降温措施。
A.25
B.30
C.35
D.40
参考答案：B
解析：教材页码：P105 我国《煤矿安全规程》(2025年版)规定：当采掘工作面的空气温度超过30℃、机电硐室的空气温度超过34℃时，必须采取降温措施。选项B正确。

3.【多选题】混凝土的和易性包括（）。
A.细度
B.流动性
C.砂率
D.黏聚性
E.保水性
参考答案：BDE
解析：教材页码：P24-25 这道题考察的是混凝土和易性的具体表现形式。混凝土的和易性是一项综合指标，它主要包括三个方面：流动性：反映混凝土拌合物在自重或外力（如振动）作用下能够流动的能力，即其稠度。黏聚性：反映混凝土拌合物内部组分之间保持整体性、抵抗离析的能力，避免粗骨料与砂浆分离。保水性：指混凝土拌合物中的水分不易从混合物中析出的能力，防止水分上升至表面形成泌水现象。 A选项：这是关于水泥的一个特性，指的是水泥颗粒的大小分布情况，并不是直接描述混凝土拌合物工作性能的参数。 C选项：是指细集料（砂）占砂石总质量的比例，虽然影响混凝土的和易性，但本身并不是和易性的组成部分之一。因此，正确答案是B（流动性）、D（黏聚性）、E（保水性），这三个方面共同构成了混凝土的和易性特征。

4.【单选题】井筒施工期间，工业广场临时压风机房的布置应（）。
A.靠近井筒
B.靠近提升机房
C.靠近临时锅炉房
D.远离临时变电所
参考答案：A
解析：教材页码：P188-194 临时压风机房位置，应靠近井筒布置，以缩短压风管路，减少压力损失，最好布置在距两个井口距离相差不多的负荷中心，距井口一般在50m左右。但是，距提升机房和井口也不能太近，以免噪声影响提升机司机和井口信号工操作。

5.【多选题】以物理特性为基础的物理定向，主要有（）。
A.精密磁性仪器定向
B.斜井的几何定向
C.投向仪定向
D.陀螺经纬仪定向
E.陀螺全站仪定向
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P4-5 B选项错误：矿井定向可分成两大类，一类是从几何原理出发的几何定向，主要有通过平硐或斜井的几何定向、通过一个立井的几何定向（一井定向）以及通过两个立井的几何定向（两井定向）； ACDE选项正确：另一类则是以物理特性为基础的物理定向，主要有精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺经纬仪（陀螺全站仪）定向等。

6.【单选题】选矿厂必须有完善的( )设施，严禁尾矿排人江、河、湖、海。
A.尾矿运送
B.防止渗漏和腐蚀
C.尾矿处理
D.尾矿贮存
参考答案：C
解析：教材页码：P307-310 防治尾矿污染环境的管理规定其中要求：选矿企业必须有完善的尾矿处理设施，包括尾矿的储存设施(尾矿库、赤泥库、灰渣库等)、浆体输送系统、澄清水回收系统、渗透水截流及回收系统、排洪工程、尾矿综合利用及其他污染防治设施。故答案应选C。

7.【多选题】三级煤矿许用炸药可用于（）。
A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面
B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面
C.高瓦斯矿井
D.突出矿井
E.低瓦斯矿井的半煤岩掘进工作面
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P61 按照《煤矿安全规程》(2022年版)规定，低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药；低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药（选项D错误）。因此，答案为A、B、C、E。

8.【多选题】建井总工期是以下（）的工期之和。
A.施工准备期
B.矿井投产工期
C.矿井竣工工期
D.巷道施工期
E.井筒施工工期
参考答案：AC
解析：矿井建设的工期概念，包括施工准备期、矿井投产工期、矿井竣工工期、建井总工期等内容。其中施工准备期是指矿井从完成建设用地的征购工作，施工人员进场，开始场内施工准备工作之日起，至项目正式开工为止称为施工准备期；矿井投产工期是指从项目正式开工(矿井以关键路线上任何一个井筒破土动工)之日起到部分工作面建成，并经试运转，试生产后正式投产所经历的时间，为矿井投产工期；矿井竣工工期是从项目正式开工之日起到按照设计规定完成建设工程，并经过试生产，试运转后正式竣工、交付生产所经历的时间为矿井竣工工期(或称为建井工期)；建井总工期是指矿井施工准备工期与矿井竣工工期之和构成矿井建设总工期(或称建井总工期)。

9.【多选题】立井井筒基岩段施工中无须临时支护，且有利于加快施工进度的作业方式有( )。
A.长段掘砌单行作业
B.短段掘砌单行作业
C.长段掘砌平行作业
D.短段掘砌平行作业
E.掘砌混合作业
参考答案：BE
解析：矿山立井的作业方式包括长段掘砌单行作业、长段掘砌平行作业、短段掘砌单行作业、短段掘砌平行作业、掘砌混合作业以及掘砌安一次成井等。长段作业，无论是掘砌单行或者平行，由于掘、砌两个工序的时间间隔相对比较长，为保护岩帮的安全，都必须进行临时支护，短段掘砌平行作业的掘、砌工作都是自上而下、同时施工，两个工作面间距离有一定间隔，为保障此间隔段的安全，也必须在掘进工作面布设掩护筒或锚喷临时支护，进行安全保护。但是短段单行可以在掘进完成后即刻进行该施工段的砌壁工作，所以它可以无须临时支护；混合作业是利用了单行的砌壁作业进行一段后，又可以进行出矸的条件进行砌、掘平行的作业过程，因此也具有无须临时支护的特点。故本题的正确选项应是BE。

10.【单选题】可直接用于处理饱和黏土地基的方法（）。
A.灰土挤密法
B.深层搅拌法
C.重锤夯实法
D.机械夯实法
参考答案：B
解析：教材页码：P50-51 A选项错误，适用于处理地下水位以上，深度5～15m的湿陷性黄土或人工填土地基。 B选项正确，深层搅拌法适宜于加固各种成因的饱和状土，如淤泥、淤泥质土、黏土和粉质黏土等，以增加软土地基的承载能力，减少沉降量，提高边坡的稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕。 C选项错误，适用于地下水位0.8m以上，稍湿的黏性土、砂土、饱和度S，≤60的湿陷性黄土、杂填土以及分层填土地基的加固处理。 D选项错误，适用于碎石土、砂土、低饱和度粉土、湿陷性黄土等的处理；也可用于防止粉土和粉砂的液化，消除或降低土的湿陷性等级；对于高饱和度淤泥、软黏土等，如采取一定技术措施也可采用，还可用于水下夯实。

11.【单选题】下列情形中，不适用于土钉墙支护的是（）。
A.基坑安全等级为二级非软土场地
B.基坑安全等级为三级非软土场地
C.基坑深度大于12m
D.地下水位较低
参考答案：C
解析：教材页码：P50 ABD选项：钉支护用于基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地；基坑深度不宜大于12m；当地下水位高于基坑底面时，应采用降水或截水措施。目前在软土场地亦有应用。选项C：基坑深度大于12m。按照规定，“基坑深度不宜大于12m”，所以当基坑深度超过这个限制时，使用土钉墙可能不再合适，这与题目要求选择“不适用”的情形相吻合。

1.【单选题】机械设备安装找平过程中，将设备调整到设计或规范规定的水平状态的方法是（）。
A.千斤顶顶升
B.调整调节螺钉
C.调整垫铁高度
D.楔入专用斜铁器
参考答案：C
解析：教材页码：P104-105 本题考查的是设备安装调整。设备找平。通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规定的水平状态。

2.【单选题】下列关于金属保护层接缝选用形式的说法，正确的是（）。
A.纵向接缝可采用焊接
B.纵向接缝可采用搭接或咬接
C.室内的外保护层结构宜采用插接
D.环向接缝可采用焊接或嵌接
参考答案：B
解析：本题考查的是保护层施工技术要求。金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构，宜采用搭接形式。

3.【多选题】下列计量器具中,列入国家强制检定目录的有（）。
A .声级计
B .千分尺
C .电能表
D .全站仪
E .压力表
参考答案：ACE
解析：施工计量器具检定范畴：（1）列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的在施工中的工作计量器具。用于安全防护的压力表、电能表（单相、三相）、测量互感器（电压互感器、电流互感器）、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、声级计等。（2）施工单位建立的最高计量标准器具。（3）列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具。如电压表、电流表、欧姆表、相位表等。

4.【多选题】设备安装前按照规范允许偏差对设备基础（）进行复检。
A.混凝土强度
B.位置
C.平整度
D.几何尺寸
E.混凝土配比
参考答案：BD
解析：本题考查的是设备基础位置、标高、几何尺寸检查验收。设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置、标高和几何尺寸进行复检。

5.【单选题】温度取源部件的安装位置应在（）。
A.介质温度变化灵敏的地方
B.阀门部件的附近
C.介质流束稳定处
D.介质温度稳定的地方
参考答案：A
解析：教材页码：P139-141 本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。温度取源部件的安装位置，要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。

6.【多选题】设备找平、找正、找标高的测点宜选在（）。
A.设备的主要工作面
B.部件浇筑表面
C.零部件间的主要结合面
D.支承滑动部件的导向面
E.轴颈表面
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P104-105 本题考查的是设备安装调整。设备找平、找正、找标高测点的选择部位：一般选择在设计或设备技术文件指定的部位;设备的主要工作面; 部件上加工精度较高的表面; 零部件间的主要结合面;支承滑动部件的导向面;轴承座剖分面、轴颈表面、滚动轴承外圈;设备上应为水平或铅垂的主要轮廓面。

7.【多选题】工业管道系统安装后，根据系统不同的使用要求，应进行试验，试验的类型主要分为（）等。
A.强度试验
B.压力试验
C.真空度试验
D.泄漏性试验
E.灌水试验
参考答案：BCD
解析：本题考查的是管道系统试验。管道系统安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用要求，试验的类型主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验等。

8.【多选题】规费内容包括（）等。
A.住房公积金
B.社会保险费
C.工程排污费
D.企业管理费
E.措施项目费
参考答案：AB
解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的，应计入建筑安装工程造价内的费用。内容包括:社会保险费、住房公积金。

9.【单选题】防排烟系统测定，不包括对（）的测定，并调整至符合设计与消防的规定。
A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温
参考答案：D
解析：本题考查的是通风与空调系统调试的技术要求。防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差，并调整至符合设计与消防的规定。

10.【多选题】机电工程大、中、小型工程规模标准的指标，针对不同的工程项目特点，具体设置的界定指标有（）。
A.工程占地面积
B.工程造价
C.工程量
D.投资额
E.年产量
参考答案：BCDE
解析：机电工程项目的工程规模标准分别按机电安装工程、石油化工工程、冶炼工程、电力工程四个专业系列设置。机电工程大、中、小型工程规模标准的指标，针对不同的工程项目特点，具体设置有建筑面积、工程造价、工程量、投资额、年产量等不同的界定指标。

1.【多选题】下列关于高强度螺栓连接的要求，说法正确的有（）。
A.连接摩擦面应保持干燥、清洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢
B.采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向垂直，且打磨范围不应小于螺栓孔径的5倍
C.经处理后的摩擦面应采取保护措施，可在摩擦面上做标记
D.摩擦面采用生锈处理方法时，安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈
E.高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成
参考答案：ADE
解析：本题考查的是钢结构紧固连接要求。高强度螺栓连接的要求： ①高强度螺栓连接处的摩擦面可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺，抗滑移系数应符合设计要求。采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向垂直，且打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍。选项B错误。 ②经表面处理后的高强度螺栓连接摩擦面要求：a.连接摩擦面应保持干燥、清洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，选项A正确。b.经处理后的摩擦面应采取保护措施，不得在摩擦面上做标记，选项C错误。c.摩擦面采用生锈处理方法时，安装前应以细钢丝刷垂直于构件受力方向除去摩擦面上的浮锈，选项D正确。 ③高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成；扭剪型高强度螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成，选项E正确。

2.【单选题】适用于提升施工的滑模平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平工作，精确方便、省力省工的测量仪器是（）
A.激光水准仪
B.激光平面仪
C.激光经纬仪
D.激光准直仪
参考答案：B
解析：教材页码：P27-28 激光平面仪是一种建筑施工用的多功能激光测量仪器，其铅直光束通过五棱镜转为水平光束;微电机带动五棱镜旋转，水平光束扫描，给出激光水平面。适用于提升施工的滑模平台、网形屋架的水平控制和大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平工作，精确方便、省力省工。故B正确，ACD错误。

3.【单选题】自动化仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和（）等。
A.半自动控制管道
B.伴热管道
C.水控管道
D.手控管道
参考答案：B
解析：本题考查的是自动化仪表安装施工程序。自动化仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和伴热管道等。

4.【多选题】工业管道系统安装后，根据系统不同的使用要求，应进行试验，试验的类型主要分为（）等。
A.强度试验
B.压力试验
C.真空度试验
D.泄漏性试验
E.灌水试验
参考答案：BCD
解析：本题考查的是管道系统试验。管道系统安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行试验。根据管道系统不同的使用要求，试验的类型主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验等。

5.【多选题】机械设备安装程序中，设备固定与灌浆的后续工序有（）。
A.设备安装调整
B.设备零部件清洗与装配
C.润滑与设备加油
D.设备试运转
E.工程验收
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是机械设备安装的一般程序。机械设备安装的一般程序为：施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。

6.【单选题】接地线沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于（）。
A.1.0m
B.1.5m
C.2.0m
D.3.0m
参考答案：C
解析：本题考查的是接地装置安装。挖接地线沟时应根据设计要求进行，沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于2m，独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m。

7.【单选题】建筑智能化工程线缆敷设时，多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的（）倍
A.1
B.3
C.4
D.6
参考答案：D
解析：教材页码：P80-81 弱电线缆和电力电缆平行敷设时，其间距不得小于0.3m; 弱电线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。

8.【单选题】关于插座安装技术要求，正确的是（）。
A.在潮湿房间应装设密闭插座
B.插座距地面高度一般为0.5m
C.托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.5m
D.插座宜由单独的回路配电
参考答案：D
解析：A错误；在潮湿房间应装设防水插座。 B错误；插座距地面高度一般为0.3m. C错误；托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m

9.【单选题】汽轮机安装完毕后，进行汽轮机第一次启动需要按照（）启动要求进行。
A.制造厂
B.生产单位
C.安装单位
D.调试单位
参考答案：A
解析：本题考查的是工业小型汽轮机的安装技术要求。汽轮机安装完毕，辅机部分试运合格，调速保护系统静止位置调整好后，即可进行汽轮机的试启动，汽轮机第一次启动需要按照制造厂的启动要求进行，合格后完成安装。

10.【单选题】智能化系统检测中，检测结论由（）作出。
A.检测小组
B.总监理工程师
C.施工单位项目技术负责人
D.检测负责人
参考答案：D
解析：教材页码：P84 本题考查的是建筑智能化工程系统检测。分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人做出检测结论，监理 (建设)单位的监理工程师（项目专业技术负人)签字确认。

11.【单选题】检查额定电压为380V电动机的绝缘电阻时，最低检测比例是( )。
A.10%
B.20%
C.50%
D.100%
参考答案：C
解析：额定电压 500V 及以下的电动机用 500V 兆欧表测量电动机绝缘电阻，绝缘电阻不应小于 0.5MΩ; 检查数量为抽查 50% ，不得少于 1台。

二级建造师每日一练(2026年1月22日)

2026年二建水利实务单科无忧通关套餐班【送题库+重修一次】