一级建造师每日一练-2026年11月14日

1.【单选题】下列关于BIM应用场景的描述中，错误的是（）。
A.在工程量计算中，造价人员只需根据工程量计算规则调取指标数据，BIM系统将会自动完成构件扣减，从而更加精确和快速地获得工程量信息
B.在投资估算中，业主通过已建项目的工程造价BIM模型得到的数据，可以高效准确地进行投资估算、投资方案比选等工作，从而完成可行性研究报告，做出投资决策
C.在设计概算中，BIM技术能够整合水电、给水排水等多环节造价信息和图纸，提升设计质量，使得设计概算更加合理
D.在施工图预算中，BIM模型能准确再现施工图中的几何信息，实现建筑项目信息的直接读取、汇总与整理，但BIM的协同设计模块不能够避免设计冲突
参考答案：D
解析：教材页码：P375-380 D选项错误，在施工图预算中，BIM模型能准确再现施工图中的几何信息，实现建筑项目信息的直接读取、汇总与整理。BIM的协同设计模块能够避免设计冲突，减少“错、碰、漏、缺”现象，从而减少后期的计价问题。 ABC选项正确，均为教材原文。 <img src="/upload/paperimg/2025031111265071242819f-99bdf20177f1/20260225160047e0f5.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】某固定资产原值为80万元，预计净残值为8万元，使用年限为6年，采用年限平均法计提折旧，则固定资产月折旧额是（）万元。
A.1.0
B.1.1
C.12.0
D.13.0
参考答案：A
解析：教材页码：P89-91 年折旧额=固定资产应计折旧额÷固定资产的使用年限其中：固定资产应计折旧额=固定资产原价-预计净残值-已计提的固定资产减值准备累计金额固定资产月折旧额=(80-8)÷6÷12=1万元备注：固定资产月折旧额按固定资产年折旧额除以12平均计算。

3.【单选题】国际工程投标报价中较长时间内，承包商没有在建工程项目，若再不得标，就难以维持生存，此时应采用的投标报价方法为（）。
A.不平衡报价法
B.先亏后盈法
C.多方案报价法
D.无利润算标法
参考答案：D
解析：教材页码：P365 缺乏竞争优势的承包商，在迫不得已的情况下，只好在投标中根本不考虑利润去夺标。这种办法一般是处于以下条件时采用: (1)有可能在得标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商； (2)对于分期建设的项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的实施中赚得利润； (3)较长时期内，承包商没有在建的工程项目，如果再不得标，就难以维持生存。

4.【单选题】某企业年初从银行借款100万元，期限3年，年利率６%，银行要求每年末支付当年利息，则第３年末需偿还的本息和是（）。
A.106.00
B.112.00
C.115.00
D.119.10
参考答案：A
解析：教材页码：P3-5 每年末支付当年利息，故为单利计息，第３年末偿还金额包括本金与当年度利息。【bold|#FF5A5A|】【bold|#FF5A5A|F=100】【bold|#FF5A5A|×】【bold|#FF5A5A|(1+6%)=106万元】

5.【单选题】某技术方案计算期5年，基准收益率为8％，技术方案计算期现金流量见表1(单位：万元)。对该技术方案进行经济效果分析，说法错误的是（）。 <img src="/upload/paperimg/202507251658312898328cb-3a15d21d5e59/202507251404131c8f.png" style="width:100%;"/>
A.运营期利润总额为900万元
B.静态投资回收期为3.2年
C.无法判定建设期资本金投入
D.财务净现值为576万元
参考答案：A
解析：教材页码：P19-20 (1)利润总额需要通过利润表来计算，本题给的是现金流量表，条件不足，无法判断，所以选项A错误。 (2)静态投资回收期需要根据累计净现金流量计算，该技术方案累计净现金流量见下表。 <img src="/upload/paperimg/202507251658312898328cb-3a15d21d5e59/202507251404137059.png" style="width:100%;"/>该项目静态投资回收期=(技术方案累计净现流量首次为正或零的年份数-1)+ <img src="/upload/paperimg/202507251658312898328cb-3a15d21d5e59/202507251404132fbd.png" style="width:100%;"/>，所以选项B正确。 (3)建设期是指技术方案从资金正式投入开始到技术方案建成投产为止所需要的时间。技术方案资本金是指在技术方案总投资中由投资者认缴的出资额，本题中无法判定建设期资本金投入，所以选项C正确。 (4)该技术方案财务净现值=-300÷(1+8％)-200÷(1+8％)【sup|2】+400×(1+8％)【sup|3】+500×(1+8％)【sup|4】+500×(1+8％)【sup|5】=576万元，所以选项D正确。

6.【单选题】下列以企业为主体的外源筹资方式中，属于混合筹资方式的是（）。
A.优先股筹资
B.可转换债券筹资
C.借款筹资
D.债券筹资
参考答案：B
解析：教材页码：P133 A选项错误，属于权益筹资。 B选项正确，属于混合筹资。 C选项错误，属于债务筹资。 D选项错误，属于债务筹资。企业外源筹资渠道主要包括权益筹资、债务筹资以及混合筹资。 (1)权益筹资包括普通股和优先股筹资，权益筹资形成企业所有者权益，将对企业股权结构产生不同程度的影响，甚至影响原有股东对企业的控制权;【A选项正确】 (2)债务筹资包括借款筹资和债券筹资，筹资后企业需按时偿付本金和利息，企业的资本结构可能产生较大的变化，企业负债率的上升会影响企业的财务风险; (3)混合筹资主要包括可转换债券和认股权证，混合筹资是同时兼备权益筹资和负债筹资特征的特殊筹资工具。

7.【多选题】下列关于固定资产初始计量的说法中，正确的是（）。
A.固定资产不一定按照成本进行初始计量，确定固定资产成本时，无需考虑预计弃置费用因素
B.外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等
C.自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成
D.投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外
E.非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照相应会计准则确定
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P88-89 A选项错误，固定资产应当按照成本进行初始计量。确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。 BCDE选项正确，均属于固定资产应当按照成本进行初始计量的说法。

8.【单选题】某建设单位甲，经上级主管部门乙批准，以公开招标的方式选定丙工程造价咨询机构为其编制招标工程量清单。该工程量清单应用于总价合同时，对于投标人丁来说，该工程量清单缺陷应由（）负责。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
参考答案：D
解析：教材页码：P256 招标人根据工程实际情况编制的招标工程量清单应用于总价合同的，其清单项目和工程数量应视为与招标图纸和技术标准规范相符，存在工程量清单缺陷的，由承包人按计价标准规定承担工程量清单缺陷责任，工程量清单缺陷不作调整。

9.【单选题】下列施工机械工时消耗中，属于必需消耗的工作时间的是( )。
A.施工本身造成的停工时间
B.非施工本身造成的停工时间
C.不可避免的无负荷下工作时间
D.低负荷下工作时间
参考答案：C
解析：教材页码：P200-201 A选项错误，属于损失时间中的停工时间。 B选项错误，属于损失时间。 C选项正确，属于必需消耗的工作时间。 D选项错误，属于损失时间。 <img src="/upload/paperimg/2025031111182607291580d-3d3275d00890/202602251519421cb0.png" style="width:100%;"/>

10.【单选题】某企业2005年年初，以3万元的价格购买了一台新设备，使用7年后发生故障不能正常使用，且市场上出现了技术更先进、性能更加完善的同类设备，但原设备经修理后又继续使用，至2015年末不能继续修复使用而报废，则该设备的自然寿命为（）年。
A.7
B.10
C.12
D.11
参考答案：D
解析：教材页码：P41-42 在设备更新分析中，涉及自然寿命、技术寿命和经济寿命。其中，自然寿命是指，从购买使用到报废（无法继续使用）为止的时间，即从2005年年初到2015年年末，中间持续的时间是11年。所以本题选择D

1.【单选题】法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。
A.1
B.26
C.5
D.10
参考答案：B
解析：教材页码：P334-336 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。当事人对人民法院作出不予受理、对管辖权有异议的和驳回起诉的裁定不服的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。超过上诉期没有上诉的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定。【本案】判决书2月5日送达原告。判决书2月10日送达被告。原告和被告分别有15天的时间来决定是否上诉。因此：原告的上诉期限是从2月5日至2月20日。被告的上诉期限是从2月10日至2月25日。最晚日期是被告没有提起上诉的期限，为2月25日，所以是2月26日生效

2.【多选题】根据《消防法》，关于建设工程消防安全的说法，正确的是（）。
A.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度
B.国务院住房城乡建设主管部门规定的特殊建设工程的消防设计文件应当报送住房城乡建设主管部门审查
C.施工、工程监理、材料供应单位对建设工程的消防施工质量负责
D.建设工程未经消防设计审查的，不得施工
E.应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用
参考答案：ABE
解析：教材页码：P257 A选项正确，根据《消防法》，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。 B选项正确，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查。 C选项错误，建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责，材料供应单位不在此列。 D选项错误，特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的才不得施工，并非所有建设工程均适用此规定。 E选项正确，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

3.【单选题】下列物权中，自登记时设立的是( )。
A.地役权
B.土地承包经营权
C.居住权
D.机动车所有权
参考答案：C
解析：教材页码：P10-12 AB选项：地役权、土地承包经营权自合同生效时设立。 D选项：机动车所有权属于动产物权，自交付时设立。 C选项正确

4.【多选题】根据我国《安全生产事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故可分为（）。
A.重大事故
B.较大事故
C.一般事故
D.特别重大事故
E.工程重大安全事故
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P209-210 本题考核的是生产安全事故的等级。同务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： (1)特别重大事故；(2)重大事故；(3)较大事故；(4)一般事故。

5.【多选题】根据《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案应当及时修订并归档的情形包括（）。
A.单位经营状况发生变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.安全生产面临的风险发生重大变化
D.依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化的
E.重要应急资源发生重大变化的
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P213-215 《生产安全事故应急预案管理办法》规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档： (1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（D符合） (2)应急指挥机构及其职责发生调整的；（B符合） (3)安全生产面临的风险发生重大变化的；(C符合) (4)重要应急资源发生重大变化的；（E符合） (5)在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的； (6)编制单位认为应当修订的其他情况。因此，正确答案为B、C、D、E。 A选项不是修订应急预案的情形

6.【单选题】甲 2024 年 6 月 1 日注册为一级建造师，2025 年 3 月 10 日甲注册的施工单位破产，（）。
A.甲执业活动不受任何影响
B.甲受聘到另一个施工单位后即可以继续执业
C.甲可以申请增项注册，即申请在原注册单位上增加一个注册单位
D.甲所持有的原注册证书和执业印章失效
参考答案：D
解析：教材页码：P72-74 注册建造师有下列情形之一的，其注册证书失效： (1)聘用单位破产的； (2)聘用单位被吊销营业执照的； (3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的； (4)已与聘用单位解除聘用合同关系的； (5)注册有效期满且未延续注册的； (6)年龄超过65周岁的；(7)死亡或不具有完全民事行为能力的；(8)其他导致注册失效的情形

7.【单选题】某建筑工程的施工单位于2024年8月20日完工，发包人于2024年8月25日擅自使用该工程。2024年9月15日，施工单位向建设单位提交了竣工验收报告。2024年10月5日，工程竣工验收合格。根据司法解释的规定，该工程竣工日期应为( )。
A.2024年8月20日
B.2024年8月25日
C.2024年9月15日
D.2024年10月5日
参考答案：B
解析：教材页码：P256-257 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：(1) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

8.【单选题】某施工单位在基础地基施工时发现古墓葬，因工期紧张，须进行抢救性发掘，则该发掘工作应由（）组织。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.文物行政部门
参考答案：D
解析：教材页码：P276 确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。

9.【单选题】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。
A.发包人提供的建筑构配件和设备不符合强制标准
B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准
C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的
D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的
参考答案：D
解析：教材页码：P145 《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。 D选项：并不在可解除施工合同的情形中，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。除了政府投资项目，不得要求施工单位垫资外，其他工程是可以约定垫资的

10.【单选题】《环境保护法》规定，排污者超标排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚。“按日连续处罚”决定本质上属于（）。
A.行政强制措施
B.行政强制执行
C.行政处分
D.行政赔偿
参考答案：B
解析：教材页码：P45-46 行政强制执行，是指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。行政强制执行的方式：(1)加处罚款或者滞纳金；(2)划拨存款、汇款；(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；(4) 排除妨碍、恢复原状；(5)代履行；(6) 其他强制执行方式。 A选项行政强制措施：是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。例如查封、扣押等。 C选项行政处分：是对国家机关工作人员或企业事业单位工作人员违反行政纪律行为的一种内部制裁措施，通常由所在单位或上级机关作出。 D选项行政赔偿：是指行政机关及其工作人员在行使职权时侵犯了公民、法人或其他组织的合法权益造成损害，由国家承担赔偿责任的一种制度 B选项正确

1.【单选题】项目资本金是指（）。
A.项目建设单位的注册资金
B.项目总投资的固定资产投资部分
C.项目总投资中由投资者认缴的出资额
D.项目开工时已经到位的资金
参考答案：C
解析：教材页码：P2-3 项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。 - A. 项目建设单位的注册资金：这是指企业成立时在工商行政管理部门登记的注册资本，与项目资本金的概念不同。 - B. 项目总投资的固定资产投资部分：不正确，项目总投资的固定资产投资部分只是项目总投资的一部分，而项目资本金不仅包括固定资产投资，还包括铺底流动资金等其他部分。 - C. 项目总投资中由投资者认缴的出资额：这是正确的定义。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。这里的总投资是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。 - D. 项目开工时已经到位的资金：这个选项不正确。虽然项目资本金需要在项目开工前落实，但“项目开工时已经到位的资金”并不完全等同于项目资本金。项目资本金强调的是投资者认缴的出资额，而不一定是项目开工时已经到位的资金 <img src="/upload/paperimg/20250325101259926505402-7f8bd2a25720/202602260946478a51.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】根据《标准施工招标文件》，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保的险种是（）。
A.职业责任险
B.第三者责任险
C.工伤保险
D.意外伤害保险
参考答案：B
解析：教材页码：P155-157 选项A错误，职业责任险通常由从事工程设计、监理等专业技术服务的单位投保，不属于施工合同规定以发承包双方共同名义投保的险种。选项B正确，根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，【bold|#FF5A5A|在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险】，故B选项正确。选项C正确，工伤保险属于国家强制规定的社会保险，由用人单位为其建立劳动关系的职工缴纳，无需以发承包双方共同名义投保。选项D正确，根据《标准施工招标文件》规定，发包人和承包人应分别为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，而非以双方共同名义投保。

3.【多选题】下列施工安全控制措施中，属于人的本质安全化控制措施的有( )。
A.开展预先危险性分析
B.坚持持证上岗
C.建立安全风险分级管控机制
D.做好安全培训和教育
E.开展安全文化建设
参考答案：BDE
解析：教材页码：P299-304 BDE选项正确，【bold|#FF5A5A|人的本质安全化】控制措施主要包括：建立个人健康档案；【bold|#FF5A5A|坚持持证上岗】；【bold|#FF5A5A|做好安全培训和教育；开展安全文化建设】；落实一线岗位人员“两单两卡”清单制度等。 AC选项错误，物的本质安全控制措施主要包括：【bold|#FF5A5A|开展预先危险性分析】；【bold|#FF5A5A|落实安全风险分级管控】和隐患排查治理双重预防机制等。

4.【单选题】流水施工的表达方式主要有( )。
A.网络图、横道图和时标图
B.网络图、垂直图和时标图
C.网络图、横道图和垂直图
D.横道图、垂直图和时标图
参考答案：C
解析：教材页码：P167-168 流水施工用网络图表达时，需要编制流水网络计划。除此之外，流水施工通常用横道图和垂直图表示。故本题C选项正确，选项ABD错误。

5.【单选题】单位工程施工组织设计的纲领性内容是（）。
A.施工部署
B.施工方法
C.施工进度计划
D.施工现场平面布置
参考答案：A
解析：教材页码：P36-39 单位工程施工组织设计的内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置等。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，其他内容均应围绕施工部署进行编制和确定。故本题选项A正确，选项BCD错误。

6.【单选题】单位工程完工后，（）应在施工单位自检合格后组织工程竣工预验收。
A.建设单位
B.工程质量监督机构
C.设计单位
D.项目监理机构
参考答案：D
解析：教材页码：P19-21 【bold|#FF5A5A|项目监理机构】应在施工单位自检合格后组织工程竣工预验收，预验收合格后应编制工程质量评估报告，按规定程序审批后向建设单位提交; 故本题D选项正确，选项ABC错误。

7.【单选题】建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付企业安全生产费用不得少于（）。
A.10％
B.20％
C.30％
D.50％
参考答案：D
解析：教材页码：P306-308 建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费。总包单位应在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内，将至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。故本题D选项正确，选项ABC错误。

8.【单选题】不仅在工程施工期间对工程质量控制有重要作用，而且在工程竣工和投入运行后，对于查询和了解工程建设质量情况及工程维修和管理也能提供大量有用的资料和信息，此类质量文件是（）。
A.质量记录
B.质量计划
C.质量指导书
D.质量手册
参考答案：A
解析：教材页码：P238-244 质量记录资料不仅在工程施工期间对工程质量控制有重要作用，而且在工程竣工和投入运行后，对于查询和了解工程建设质量情况及工程维修和管理也能提供大量有用的资料和信息。故本题A选项正确，选项BCD错误。

9.【多选题】建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括( )。
A.维修保养或正常检修的费用
B.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用
C.设计错误引起的损失和费用
D.因超负荷、超电压、碰线等电气原因所造成的电气设备或电气用具本身的损失
E.货物盘点时发现的盘亏损失
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P153-155 建筑工程一切险保单中的除外责任通常包括： ① 设计错误引起的损失和费用；C选项正确； ② 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；B选项正确； ③ 因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置，修理或矫正这些缺点错误所支付的费用； ④ 非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失： ⑤ 维修保养或正常检修的费用；A选项正确； ⑥ 档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失； ⑦ 货物盘点时发现的盘亏损失；E选项正确； ⑧ 领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失； ⑨ 在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。选项D不属于除外责任。

10.【单选题】某工程施工过程中产生设计变更，导致工程量发生变化，下列关于该部分工程价款结算的说法，正确的是( )。
A.设计变更对建设工程的工程价款结算没有影响
B.该部分工程价款结算方式由发包人意愿决定
C.可以在设计变更发生后的14天内，向监理人提供书面报告，由监理人依据情况决定工程价款结算方式
D.可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算
参考答案：D
解析：教材页码：P126-128 B选项错误：工程计价标准及方法争议解决。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 AC选项错误、D选项正确：因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。

1.【多选题】厚大体积混凝土，应优先选用（）。
A.矿渣水泥
B.火山灰水泥
C.粉煤灰水泥
D.复合水泥
E.硅酸盐水泥
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P43-44 ABCD选项：优先选用。 E选项：不宜使用。常用水泥的选用 <img src="/upload/paperimg/2025032515581834968637e-08447152438e/20260225105055e46b.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】某设计使用年限为100年的结构，其中强度等级为C25的梁，在一般环境、轻微作用影响下，钢筋的混凝土保护层最小厚度为（）mm。
A.20
B.25
C.30
D.35
参考答案：C
解析：教材页码：P26-27 <img src="/upload/paperimg/2025032515581866052202f-f6a871143f2c/202602251042361d55.png" style="width:100%;"/>当采用的混凝土强度等级比上表低一个等级时，混凝土保护层厚度应增加5mm；当低两个等级时，混凝土保护层厚度应增加10mm。

3.【多选题】墙体节能工程施工，应对增强网的（）进行复验。
A.密度
B.抗压强度
C.粘结强度
D.力学性能
E.抗腐蚀性能
参考答案：DE
解析：教材页码：P292-294 AB选项：保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。 C选项：粘结材料的粘结强度。 DE选项：增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

4.【多选题】装配式混凝土灌浆施工应符合规定，下列说法正确的是（）。
A.灌浆施工过程应合理控制灌浆速度，宜先慢后快
B.竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时，应采用一点灌浆的方式
C.灌浆料宜在加水后30min内用完
D.散落的灌浆料拌合物不得二次使用
E.对竖向钢筋套筒灌浆连接，灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P117-118 A选项：灌浆施工过程应合理控制灌浆速度，宜先快后慢。 B选项：竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时，应采用一点灌浆的方式。 C选项：灌浆料宜在加水后30min内用完。 D选项：散落的灌浆料拌合物不得二次使用；剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。 E选项：对竖向钢筋套筒灌浆连接，灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入，当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后应及时封堵。

5.【多选题】钢管脚手架搭设时，关于纵向水平杆设置的说法，正确的是（）。
A.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接
B.纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内上
C.不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm
D.各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3
E.搭接长度不应小于1m,应等间距设置2个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P325 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。A正确纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；B正确不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;C正确各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。D正确搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。E错误

6.【单选题】关于氧气乙炔瓶下列说法不正确的是（）。
A.使用时两者的距离不得小于5m
B.焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于气瓶的放置地点
C.距火源的距离不得小于8m
D.禁止敲击、碰撞；禁止在气瓶上进行电焊引弧
参考答案：C
解析：教材页码：P338-341 氧气瓶和乙炔瓶在室温下，两瓶之间的安全距离至少5m;气瓶距明火的距离至少10m。A正确，C错误焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不小于10m,应保证气瓶瓶底干燥；禁止敲击、碰撞；禁止在气瓶上进行电焊引弧；严禁用带油的手套开气瓶。。BD正确

7.【单选题】跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上每隔（）m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。
A.10
B.15
C.20
D.25
参考答案：B
解析：教材页码：P138-139 跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。B正确

8.【多选题】高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（）。
A.喷（抛）丸法
B.砂轮打磨法
C.酸洗法
D.碱洗法
E.汽油擦拭法
参考答案：ABC
解析：教材页码：P111-114 处理方法包括喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法。ABC正确

9.【多选题】关于混凝土拌合物的和易性的说法，正确的有（）。
A.混凝土拌合物的和易性又称工作性
B.工地上常用坍落度或坍落扩展度作为流动性指标
C.坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈小
D.维勃稠度值愈大表示流动性愈大
E.砂率是影响混凝土和易性的最主要因素
参考答案：AB
解析：教材页码：P46-48 A选项：和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。 B选项：施工现场常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度，作为流动性指标。 C选项：坍落度或坍落扩展度越大表示流动性越大。 D选项：对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物，则用维勃稠度作为流动性指标，稠度值越大表示流动性越小。 E选项：单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

10.【多选题】按照管理目标分类，施工项目信息包括（）。
A.管理类
B.成本类
C.质量类
D.安全类
E.进度类
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P344-345 A选项：按内容属性分为技术类、经济类、管理类和法律类等管理信息； BCDE选项：按照管理目标分为成本、质量、安全、进度等管理信息；【补充考点】按照生产要素分为劳动力、材料、机械设备、技术、资金等管理信息。

1.【多选题】不宜采用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面摊铺的路段有( )。
A.上坡纵坡大于5％的路段
B.下坡纵坡大于6％的路段
C.超高横坡超过7％的路段
D.合成坡度超过8％的路段
E.平面半径小于100m的路段
参考答案：ABC
解析：教材页码：P94-100 采用滑模摊铺机施工法进行混凝土面层铺筑的一般规定：上坡纵坡大于5％、下坡纵坡大于6％、平面半径小于50m或超高横坡超过7％的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。

2.【多选题】填石渗沟的形状通常为( )。
A.圆形
B.三角形
C.菱形
D.梯形
E.矩形
参考答案：DE
解析：教材页码：P42-45 填石渗沟通常为矩形或梯形，在渗沟的底部和中间用较大碎石或卵石(粒径3~5cm)填筑，在碎石或卵石的两侧和上部，按一定比例分层(层厚约15cm)，填较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石)做成反滤层，逐层的粒径比例，由下至上大致按4：1递减。

3.【单选题】公路工程施工项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对( )全面负责。
A.监理单位
B.业主
C.质量监督机构
D.交通运输主管部门
参考答案：B
解析：教材页码：P350-351 项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对业主全面负责。

4.【多选题】抗滑桩按截面形状划分可分为（）。
A.六边形
B.一字型
C.菱形
D.圆形
E.矩形
参考答案：DE
解析：教材页码：P36-42 抗滑桩类型较多，按埋入状态，分为埋入式抗滑桩和桩板式抗滑桩；按受力状态，可分为悬臂式抗滑桩和预应力锚索抗滑桩；按材料类型，可分为钢筋混凝土桩、钢桩；按截面形状，可分为圆形桩、矩形桩；按施工方法，可分为人工挖孔桩、钻孔桩、旋挖桩等。

5.【多选题】沉井质量控制关键点有（）。
A.初始平面位置的控制
B.下沉过程中沉井倾斜度的控制
C.下沉过程中偏位的动态控制
D.刃脚质量
E.泥浆指标控制
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P158-161 沉井： ①初始平面位置的控制。 ②刃脚质量。 ③下沉过程中沉井倾斜度与偏位的动态控制。 ④封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土质量。

6.【单选题】交工验收工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于( )分的为合格。
A.75
B.85
C.90
D.95
参考答案：A
解析：教材页码：P301-303 交工验收工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于75分的为合格，小于75分的为不合格。

7.【单选题】胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于( )mm。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
参考答案：D
解析：教材页码：P91-94 胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套帽，套帽厚度不应小于2.0mm,并应密封不透水，套帽长度宜为100mm,套帽内活动空隙长度宜为30mm。

8.【多选题】关于桥梁“桥头跳车质量通病”防治措施的说法，正确的（）。
A.改善地基性能，提高地基承载力，减少差异沉降
B.加大台背填土的含水量
C.选用合适的压实机具，采用先进的台后填土施工工艺
D.做好桥头路堤的排水、防水工程
E.设置桥头搭板
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P240 桥头跳车的防治措施： 1.选用合适的压实机具，采用先进的台后填土施工工艺，确保台后及时回填，回填压实度达到要求。 2.改善地基性能，提高地基承载力，减少差异沉降。保证足够的台前预压长度。连续进行沉降观测，保证桥头沉降速率达到规定范围内再卸载。确保桥头软基处理深度符合要求，严格控制软基处理质量。 3.有针对性地选择台后填料，提高桥头路基压实度。如采用砂石料等固结性好、变形小的填筑材料处理桥头填土。 4.做好桥头路堤的排水、防水工程，设置桥头搭板。 5.优化设计方案、采用新工艺加固路堤。

9.【单选题】下列不属于隧道洞口塌方处理措施的是（）。
A.中小型塌方可选用刷坡卸载的方法将塌体自上而下全部清除
B.大型塌方的塌体需全部清除后，进行加固
C.洞内二次衬砌应进行加强
D.洞口段可采用暗洞明做或改为明洞衬砌，拱圈上部可回填土石或浆砌片石
参考答案：B
解析：教材页码：P290-292 大型塌方的塌体不必全部清除，可采取先挖台阶的形式清除一部分，再进行喷锚网加固，并在仰坡上适当位置设浆砌片石挡墙防护。故选B。

10.【多选题】确定无机结合料稳定材料最大干密度指标时采用的方法有（）
A.重型击实法
B.振动压实法
C.环刀法
D.灌砂法
E.核子密度仪法
参考答案：AB
解析：教材页码：P63-70 确定无机结合料稳定材料最大干密度指标时宜采用重型击实方法，也可采用振动压实方法。

1.【单选题】室外信号电缆余留长度应成（）形状布置。
A."Ω"
B."W"
C.“∽”
D."︶"
参考答案：C
解析：教材页码：P329-337 信号光电缆室外余留长度应成“∽”形布放。

2.【单选题】后张法预应力混凝土T形梁混凝土浇筑应连续、一次成型，每片梁浇筑时间不宜超过（）h。
A.2.5
B.3.5
C.4.5
D.6
参考答案：B
解析：教材页码：P100-108 混凝土浇筑应分层进行，分层厚度不宜大于30cm 。浇筑应连续、一次成型，每片梁浇筑时间不宜超过3.5h。

3.【单选题】下列不属于支架法制梁施工方法的是（）。
A.原位浇筑
B.旁位浇筑
C.低位浇筑
D.高位浇筑
参考答案：C
解析：教材页码：P100-108 支架法制梁可根据现场施工条件选择原位浇筑、旁位浇筑或高位浇筑方法施工。当选择旁位或高位浇筑方法时，支架及相关施工设施应充分考虑梁体横移及落梁工况。

4.【单选题】铁路连续梁顶推法施工中，梁体制造长度应考虑预应力混凝土( )的影响，并及时调整。
A.弹性压缩、收缩、徐变
B.弹性压缩、收缩、挠度
C.非弹性压缩、收缩、挠度
D.非弹性压缩、收缩、徐变
参考答案：A
解析：教材页码：P108-118 铁路连续梁顶推法施工中，梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩、收缩、徐变的影响，并及时进行调整。

5.【单选题】架桥机拖拉架设箱梁时，前后支点高差不应大于（）mm。
A.2
B.10
C.20
D.100
参考答案：D
解析：教材页码：P100-108 架桥机拖拉架梁时，前后支点高差不应大于100mm。

6.【单选题】铁路工程项目施工成本核算应坚持“三同步”的原则，“三同步”是指（）。
A.实际形象进度、实际产值、计划成本同步
B.计划成本、实际产值、实际成本同步
C.目标成本、计划成本、实际成本同步
D.实际形象进度、实际产值、实际成本同步
参考答案：D
解析：教材页码：P496-497 铁路工程项目施工成本核算应坚持实际形象进度、实际产值、实际成本"三同步"的原则，严格划清成本界限，划清已完工程成本与未完施工成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。

7.【多选题】按常见环境对混凝土材料和钢筋的腐蚀机理分类，铁路混凝土结构所处环境类别包括（）。
A.碳化环境
B.硅酸盐环境
C.氯盐环境
D.冻融破坏环境
E.磨蚀环境
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P40-43 <img src="/upload/paperimg/20251112103251928637604-2ee8d6f1f795/202511121018374d35.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】对于测量成果的记录、计算、复核和检算，以下说法正确的是( )。
A.所有测量成果必须认真做好记录
B.按规定用铅笔填写在规定的表格内
C.错误之处直接用橡皮涂擦掉后改正
D.计算成果应书写清楚，签署完善
E.无论人工还是电子记录都应有备份
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P1-3 测量记录、计算成果和图表，应记录清楚，签署完善，并应复核和检算，未经复核和检算的资料严禁使用。所有测量成果必须认真做好记录。人工记录时，为防止因潮湿或雨淋造成数据污染，按规定都要用铅笔填写在规定的表格内。错误之处不能用橡皮涂擦，而要将其划掉，在旁边重写即可，以分清责任。当用全站仪等自带电子记录部或存储卡的仪器记录测量数据时，最好应配用便携式计算机现场传输并贮存数据。无论人工还是电子记录都应有备份。

9.【单选题】以下属于快动型转辙机的是（）。
A.电空转辙机
B.电动转辙机
C.液压转辙机
D.单相交流转辙机
参考答案：A
解析：教材页码：P337-341 转辙机分为电空转辙机和电动转辙机。电空转辙机属于快动型转辙机，主要用于驼峰场。电动转辙机是目前铁路线路普遍使用的线路转辙设备。电动转辙机类型较多，有直流电动转辙机、单相交流转辙机、三相交流转辙机以及电动液压转辙机等。

10.【单选题】扩大基础施工分为开挖与模筑两大步序，基坑开挖可分为（）三种方法。
A.全断面开挖、分段开挖和分层开挖
B.无护壁基坑开挖、有护壁基坑开挖和围堰基坑开挖
C.混凝土护壁基坑开挖、钢筋混凝土护壁基坑开挖和围堰基坑开挖
D.混凝土护壁基坑开挖、钢筋混凝土护壁基坑开挖和钢护壁基坑开挖
参考答案：B
解析：教材页码：P87-99 扩大基础施工分为开挖与模筑两大步序。基坑开挖可分为【bold|#FF5A5A|无护壁基坑开挖、有护壁基坑开挖和围堰基坑开挖】三种方法。

1.【多选题】在机场活动区内，用来指示具体位置或目的地的标记牌有（）。
A.禁止进入标记牌
B.跑道出口标记牌
C.滑行道终止标记牌
D.道路等待位置标记牌
E.方向标记牌
参考答案：BCE
解析：教材页码：P91-94 本题考核的是信息标记牌的内容。信息标记牌用来指示活动区里的一个具体位置或目的地。信息标记牌包括：位置标记牌，方向标记牌，跑道出口标记牌，滑行道位置识别点标记牌，航空器机位号码标记牌，机场识别标记牌，滑行道终止标记牌等。

2.【单选题】编制固定资产投资计划、实行建设项目投资包干的依据是（）。
A.可行性研究报告
B.总体规划
C.工程概算
D.工程规模标准
参考答案：C
解析：教材页码：P330-334 本题考核的是工程概算的功能。工程概算是确定和控制建设工程全部投资的文件，是编制固定资产投资计划、实行建设项目投资包干的依据，也是签订贷款合同、承发包合同、控制施工图预算、实施项目全过程造价控制管理以及考核项目经济合理性的依据。

3.【单选题】甚高频天线调试需测试的参数是（）。
A.驻波比
B.频率
C.功率
D.灵敏度
参考答案：A
解析：在教材中提到的是“驻波最大值、驻波最小值” 。而驻波比就是驻波最大值和驻波最小值的比值。

4.【多选题】关于安防系统的技术要求，以下说法正确的是（）。
A.出入口控制系统紧急开启装置可自动恢复
B.出入口控制系统前端设备均由设备间或中心机房集中供电
C.当逆光安装时，应选用具有逆光补偿的摄像机
D.摄像机室内安装时，距地面高度为2.5m
E.根据现场环境照度情况，选择宽动态范围摄像机
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P172-174 2025版教材P171-172。①紧急开启装置应不可自动恢复，并必须有明显的警示标识。②前端设备均应由设备间或中心机房集中供电，前端设备的工作电压宜不大于36V。③应根据现场环境照度变化情况，选择适合的宽动态范围的摄像机。④摄像机安装宜顺光照方向对准监视目标，并尽量避免逆光安装，当必须逆光安装时，应选用具有逆光补偿的摄像机。⑤摄像机应有稳定牢固的支架或固定件，室内安装距地面宜不低于2.5m，室外安装距地面宜不低于3.5m。

5.【单选题】防止飞机一旦冲出跑道遭受损坏危险的场地是（）。
A.跑道
B.升降带
C.防吹坪
D.停止道
参考答案：B
解析：教材页码：P4-8 本题考核的是升降带的定义。为了减少飞机一旦冲出跑道遭受损坏的危险，也为保证飞机起降过程中安全飞越相应的上空，划定一块包括跑道和停止道(如设置有停止道的话)在内的长方形场地，称为升降带。

6.【单选题】以下助航灯光系统中，发蓝色光的是（）。
A.跑道边灯
B.滑行道边灯
C.滑行道中线灯
D.跑道中线灯
参考答案：B
解析：教材页码：P198-209 2025版教材P208。滑行道边灯应采用全向发蓝色光的轻型易折的立式灯具或嵌入式灯具。

7.【单选题】机场目视助航工程相关职称包括（）专业职称。
A.场道
B.通信
C.测量
D.计算机
参考答案：D
解析：本题考核的是机场目视助航工程专业职称。机场目视助航工程相关专业职称包括：机场工程、电力、电气、自动控制、计算机等专业职称。

8.【单选题】开挖至道床顶面时，宜尽快进行后续施工；不能及时进行后续施工时，宜在设计道床标高以上预留厚度不小于( )的保护层。
A.10cm
B.20cm
C.30cm
D.50cm
参考答案：C
解析：教材页码：P317-319 开挖至道床顶面时，宜尽快进行后续施工:不能及时进行后续施工时，宜在设计道床标高以上预留厚度不小于300mm的保护层。

9.【多选题】多普勒天气雷达系统天线应当具有（）工作模式。
A.体积扫描
B.平面位置显示扫描
C.时间扫描
D.距离高度显示扫描
E.扇区扫描
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P134-136 2025版教材P136。系统天线应当具有体积扫描（Volume Scan）、平面位置显示（PPI）扫描、距离高度显示（RHI）扫描、扇区扫描（Sector Scan）等工作模式。雷达不可能对时间进行扫描。

10.【单选题】钢筋混凝土盖板沟检查的保证项目是（）。
A.底板厚度
B.沟底坡度
C.沟底高程
D.盖板顶面高程
参考答案：C
解析：教材页码：P354-374 2025版教材P366。表12.1-16钢筋混凝土盖板沟实测项目。保证项目是相对重要的项目，盖板沟的功能是排水，而对于排水最重要的是沟底高程（如果高程达不到要求，不能起到顺利排水的作用）。 <img src="/upload/paperimg/20251112103251634149501-3ebb67856843/20251112102140694b.png" style="width:100%;"/>

1.【单选题】为保证基桩承载力满足设计要求，桩尖应落在设计规定的标高上，桩尖标高是通过( )的标高测量实现的。
A.桩顶
B.替打顶
C.打桩架
D.龙口
参考答案：A
解析：教材页码：P138-145 (2)沉桩高程控制桩尖应落在设计规定的标高上，以保证基桩承载力满足设计要求，桩尖标高是通过桩顶的标高测量实现的，沉桩时，在岸上用水准仪高程测量法对桩顶标高进行控制。

2.【多选题】属于工程勘察报告中场地地震效应的分析与评价内容的有( )等。
A.地面运动是否会造成场地和地基的失稳或失效
B.软黏土液化造成的破坏
C.地面断裂造成的破坏
D.局部地形、地质构造的局部变化引起的地面异常波动造成的破坏
E.泥石流造成的破坏
参考答案：ACD
解析：教材页码：P17-18 9)场地地震效应的分析与评价相同的基底地震加速度，由于覆盖层厚度和土的剪切模量不同，产生不同的地面运动；地面运动是否会造成场地和地基的失稳或失效，主要是考虑液化、震陷、滑坡等；地表断裂造成的破坏，主要是活动断裂蠕动、突然错动造成建筑物剪切破坏；局部地形、地质构造的局部变化引起的地面异常波动所造成的破坏。

3.【单选题】下列船舶机械费用中，不属于船舶机械艘(台)班一类费用的是( )。
A.船舶辅材费
B.船舶机械动力费
C.机械维护费
D.机械安拆及辅助费
参考答案：B
解析：教材页码：P375-377 ①一类费用指船舶机械艘(台)班费用定额中不可变动部分，包括下列内容： a.折旧费指工程船舶、机械在规定的使用期限内，陆续收回其原始价值所需的费用； b.船舶检修费指工程船舶使用到达规定的检修间隔期，应进行检修以恢复其正常功能所需的费用； c.机械检修费指工程机械使用到达规定的检修间隔期，应进行检修以恢复其正常功能所需的费用； d.船舶小修费指工程船舶使用到达规定的小修间隔期，应进行小修以维护其正常功能所需的费用； e.船舶航修费指工程船舶在使用过程中进行经常性保养维修所需的费用； f.机械维护费指工程机械在规定的使用期限内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用； g.船舶辅材费指工程船舶在使用中辅助材料的消耗、工具及替换设备的修理、低值易耗品的摊销，润滑油、液压油料、擦拭材料等消耗所需的费用； h.机械安拆及辅助费中的安拆是指工程机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用，以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；辅助费指工程机械整体或分体自施工停放地点运至施工现场或由一施工现场运至另一施工现场的运输、装卸、辅助材料等费用。 ②二类费用指工程船舶机械艘(台)班费用中可变动部分，主要包括工程船舶定员、机械配员的人工费用，工程船舶机械动力费用及工程船舶定员的饮用水费用。人工费用应按定(配)员人数乘以定额人工单价计算，动力费用应按艘(台)班燃油或电力消耗数量乘以相应单价计算，船员用水费用应按艘班用水量乘以船用水单价计算，尚应符合下列规定： a.定额人工单价应按《水运建设工程概算预算编制规定》JTS/T116—2019相应规定执行； b.燃料、水、电等单价分为基价和市场价，基价按表9.1-6规定执行，市场价按工程所在地市场价计算。

4.【单选题】承包商按照监理工程师的指示对已覆盖的隐蔽工程部位进行剥露后的重新检验。该工程隐蔽前得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐藏的费用的损失和工期处理为( )。
A.费用和工期损失可以向业主索赔
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担，工期可向业主索赔
D.工期不可索赔，但费用可以索赔
参考答案：B
解析：教材页码：P321-322 3.监理人重新检查承包人按约定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.【多选题】水下升浆施工中，砂浆的主要技术指标项有（）。
A.强度
B.流动度
C.泌水率
D.膨胀率
E.初、终凝时间
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P181-184 水泥砂浆的配合比应经系统试验确定。砂浆的流动度、泌水率、膨胀率、初凝时间和终凝时间等指标，应满足水下升浆的要求，并应通过现场试验或典型施工确定。

6.【多选题】港口与航道工程的图纸会审，参加单位应包括( )。
A.总包施工单位
B.分包施工单位
C.设计单位
D.质检单位
E.监理单位
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P282-302 图纸的审查，一般分为两种形式。第一种是综合会审：收到项目的施工图后，由总包单位和分包单位分别对图纸进行审查和熟悉，然后进行综合会审，或在设计交底时与设计单位、建设单位和监理单位一起进行综合会审，以解决大的方案性问题和各专业之间的搭接和协调问题。第二种是由工程项目经理负责组织各工种对图纸进行学习、熟悉、审查，同时组织各专业间的会审。

7.【单选题】沉箱安放时的灌水、抽水、回填料，同一沉箱的各舱格应( )。
A.同步进行
B.跳舱进行
C.逐舱进行
D.按对称舱格进行
参考答案：A
解析：教材页码：P133-135 (2)沉箱内抽水或回填时，同一沉箱的各舱宜同步进行，其舱面高差限值，通过验算确定。不应超过设计限值。

8.【多选题】关于链斗挖泥船选配泥驳的说法，正确的有( )。
A.水上抛泥时，应配开底泥驳
B.对黏性土，宜选用开底或开体泥驳
C.吹泥船吹泥时，宜配满底泥驳
D.在外海抛泥，宜选用自航开底或开体泥驳
E.泥驳所需数量与挖泥船运转时间小时生产率成正比
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P235-240 采用斗式挖泥船和吹泥船施工时，应根据施工条件选配泥驳。水上抛泥时，应配开底泥驳；对黏性土，宜选用舱壁较陡的开底或开体泥驳；吹泥船吹泥时，宜配满底泥驳；在外海抛泥，宜选用自航开底或开体泥驳。

9.【单选题】港口工程质量检验中，码头工程按( )划分单位工程。
A.泊位
B.主要部位
C.工程材料
D.施工顺序
参考答案：A
解析：教材页码：P350-352 (1)码头工程按泊位或座划分单位工程。

10.【单选题】混凝土插入式振动器的振捣顺序宜( )，移动间距不应大于振动器有效半径的1．5倍。
A.从近模板处开始，先外后内
B.从浇筑中心处开始，先内后外
C.从底部开始，先下后上
D.从一端向另一端
参考答案：A
解析：教材页码：P130-133 ①插入式振捣器的振捣顺序宜从近模板处开始，先外后内，移动间距不应大于振捣器有效半径的1.5倍。

1.【多选题】根据《水利工程建设监理规定》和《水利工程施工监理规范》SL288—2014，总监理工程师的下列职责中，可授权给副总监理工程师的有( )。
A.审批监理实施细则
B.签发各类付款证书
C.签发监理月报
D.调整监理人员
E.组织审核承包人的质量保证体系文件
参考答案：DE
解析：教材页码：P270-272 本题考核的是副总监理工程师的职责。总监理工程师可书面授权副总监理工程师或监理工程师履行其部分职责，但下列工作除外： (1)主持编制监理规划，审批监理实施细则。 (2)主持审查承包人提出的分包项目和分包人。 (3)审批承包人提交的合同工程开工申请、施工组织设计、施工总进度计划、年施工进度计划、专项施工进度计划、资金流计划。 (4)审批承包人按有关安全规定和合同要求提交的专项施工方案、度汛方案和灾害应急预案。 (5)签发施工图纸。 (6)主持第一次监理工地会议，签发合同工程开工通知、暂停施工指示和复工通知。 (7)签发各类付款证书。 (8)签发变更、索赔和违约有关文件。 (9)签署工程项目施工质量等级评定意见。 (10)要求承包人撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。 (11)签发监理月报、监理专题报告和监理工作报告。 (12)参加合同工程完工验收、阶段验收和竣工验收。

2.【单选题】项目竣工验收合格后，方可投入使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究（）的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。
A.上级主管部门
B.项目法定代表人
C.管理单位
D.移交和接受单位
参考答案：B
解析：教材页码：P343-344 B选项：项目竣工验收合格后，方可投入使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。

3.【多选题】堆石坝填筑质量控制关键主要是对（）进行控制。
A.料场
B.施工机械
C.填筑工艺
D.坝面
E.压实参数
参考答案：CE
解析：教材页码：P97-99 堆石坝填筑施工质量控制关键是要对填筑工艺和压实参数进行有效控制。CE正确

4.【单选题】需要编制水土保持方案报告书的建设项目是指挖填土石方总量（）万m【sup|3】以上。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：D
解析：教材页码：P194 征占地面积5公顷以上或者【bold|#FF5A5A|挖填】【bold|#FF5A5A|土石方总量】【bold|#FF5A5A|5万立方米】以上的生产建设项目，【bold|#FF5A5A|应当编制水土保持方案报告书】。D选项正确

5.【单选题】省级人民政府能源主管部门对符合竣工验收条件的水电工程应颁发（）。
A.竣工验收证书（批复文件）
B.竣工证书
C.完工证书
D.竣工验收鉴定书
参考答案：A
解析：教材页码：P375-376 A选项：省级人民政府能源主管部门在收到工程竣工验收总结报告和验收鉴定书后，对符合竣工验收条件的水力发电工程颁发竣工验收证书(批复文件)，并抄送国家能源主管部门。 B选项：竣工证书表达不够具体，不是规范性文件中明确提到的文件名称。 C选项：完工证书通常用于施工阶段结束时的阶段性证明，与竣工验收无关。 D选项：竣工验收鉴定书是由验收委员会完成竣工验收工作后出具的成果文件，但它并非由省级人民政府能源主管部门颁发，而是由验收主持单位报送相关部门。

6.【多选题】水泵选型中表示规格的参数包括（）。
A.汽蚀余量
B.转速
C.口径
D.型号
E.台数
参考答案：ABC
解析：教材页码：P158-159 各种类型的水泵有不同的规格，表示规格的参数有口径、转速、流量、扬程、功率、效率及汽蚀余量(或允许吸出真空高度)等。ABC选项正确

7.【多选题】碾压机械的圈转套压法的特点是（）。
A.开行的工作面较小
B.适合于多碾滚组合碾压
C.生产效率较低
D.转弯套压交接处重压过多，易于超压
E.当转弯半径小时，质量难以保证
参考答案：BDE
解析：教材页码：P93-94 A.开行的工作面较小：错误。圈转套压法实际上需要较大的工作面，而不是较小的工作面。因此此选项不符合圈转套压法的特点。 B.适合于多碾滚组合碾压：正确。圈转套压法由于其操作方式，非常适合多碾滚组合进行碾压，能有效提高效率。 C.生产效率较低：错误。恰恰相反，圈转套压法的优点之一是生产效率较高，因此此选项错误。 D.转弯套压交接处重压过多，易于超压：正确。圈转套压法在转弯处容易出现重压现象，导致局部超压的问题。 E.当转弯半径小时，质量难以保证：正确。当转弯半径较小时，容易引起土层扭曲，甚至产生剪力破坏，并且在转弯的四角容易漏压，从而影响施工质量。综上所述，正确答案为B、D、E。这些特点反映了圈转套压法的实际应用情况和可能存在的问题。 <img src="/upload/paperimg/20250319134033383670128-a1b05ff09242/20260226192225f63e.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】下列关于一次拦断河床围堰导流说法不正确的是（）。
A.在湖泊出口处修建水工建筑物时，只修筑上游围堰
B.一次拦断河床围堰导流程序可分为初期、中期和后期导流三个阶段
C.一次拦断河床围堰导流一般适用于枯水期流量不大且河道狭窄的河流
D.在坡降较陡的山区河道上修建水工建筑物，当泄水建筑物出口的水位低于基坑处的河床高程时，只需修建下游围堰
参考答案：D
解析：教材页码：P54 在坡降较陡的山区河道上修建水工建筑物，当泄水建筑物出口的水位低于基坑处的河床高程时，不需修建下游围堰。D错误

9.【单选题】某水库总库容为5亿m³,设计地震烈度为8度，相应其均质土坝压实度宜采用（）。
A.96%
B.97%
C.98%
D.100%
参考答案：D
解析：教材页码：P91 根据题意，该水库工程等别为Ⅱ级，其主要建筑物为2级。 1级，2级坝和高坝的压实度应为98%-100%,3级中低坝及3级以下的中坝压实度应为96%-98%。设计地震烈度为8度、9度的地区，宜取上述规定的大值。D正确

10.【单选题】土石围堰填筑材料中，心墙或斜墙土石围堰堰壳填筑料渗透系数（）。
A.不宜大于1×10【sup|-4】cm/s
B.不宜大于1×10【sup|-2】cm/s
C.宜大于1×10【sup|-3】cm/s
D.宜大于1×10【sup|-5】cm/s
参考答案：C
解析：教材页码：P60 本题考查的是围堰布置与设计。心墙或斜墙土石围堰堰壳填筑料渗透系数宜大于1×10⁻³cm/s,可采用天然砂卵石或石渣。C正确

1.【单选题】活性污泥处理系统的反应器是（）。
A.沉砂池
B.沉淀池
C.曝气池
D.滤池
参考答案：C
解析：教材页码：P240-241 传统的活性污泥处理系统主要包括曝气池、二次沉淀池、污泥回流系统及曝气和空气扩散装置等辅助性设备，其中曝气池是一个生物反应器，也是活性污泥处理系统的核心处理单元。C选项正确;

2.【单选题】关于脚手架施工管理要点的说法，正确的是（　　）。
A.脚手架的剪刀撑、斜撑杆应在架体整体安装完成后及时搭设
B.竖向斜杆应在双排作业架外侧由顶至底连续设置
C.作业脚手架连墙件拆除时应随架体逐层、同步拆除
D.支撑架应沿高度每间隔4~6个标准步距设置竖向剪刀撑
参考答案：C
解析：教材页码：P510-512 A.错误：剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设，不得滞后安装； B.错误：应为由底至顶连续设置这是承插型盘扣式钢管脚手架的构造要求。 D.错误：支撑架应设置水平剪刀撑，而非竖向剪刀撑

3.【多选题】沥青面层的使用要求指标是（）、透水性和噪声量。
A.平整度
B.承载能力
C.抗滑能力
D.温度稳定性
E.抗变形能力
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P5-7 路面的使用要求具体指标包括承载能力（B选项）、平整度（A选项）、温度稳定性（D选项）、透水性、水稳定性、抗滑能力（C选项）、噪声量。 E选项（抗变形能力）不属于沥青面层的具体指标

4.【多选题】以下选项中，（）可采用土工合成材料施工。
A.路堤加筋
B.台背路基填土加筋
C.路面裂缝防治
D.振冲挤密
E.过滤与排水
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P18-21 土工合成材料在工程中的应用有：路堤加筋（A选项）、台背路基填土加筋（B选项）、路面裂缝防治（C选项）、路基防护、过滤与排水（E选项）。 D.振冲挤密（错误）属于地基处理方法，采用振动器加密砂土，与土工合成材料无关。

5.【多选题】沉井由（）组成。
A.井筒
B.刃脚
C.凹槽
D.梁
E.底板
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P268-274 沉井的组成部分包括井筒（A选项）、刃脚（B选项）、隔墙、梁（D选项）、底板（E选项）。C选项"凹槽"不是沉井的标准组成部分。

6.【多选题】下列各种做法，符合承插型盘扣式钢管模板支撑架安全要求的有（）。
A.支撑架搭设高度大于18m时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆
B.支撑架可调托撑伸出双槽托梁中心线的悬臂长度不超过650mm
C.支撑架的可调底座丝杆插入立杆长度不小于100mm
D.支撑架应沿高度每间隔4～6个标准步距设置水平剪刀撑
E.支撑架搭设完成后，实测高宽比等于2
参考答案：BDE
解析：教材页码：P518-520 A选项做法错误：当支撑架搭设高度大于16m时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆 B选项正确:支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,且丝杆外露长度不应超过400mm, C选项做法错误：支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm; D选项正确：支撑架应沿高度每间隔4～6个标准步距设置水平剪刀撑。 E选项正确；支撑架的高宽比宜控制在3以内，高宽比大于3的支撑架应采取与既有结构刚性连接等抗倾覆措施。

7.【多选题】二级处理主要去除污水中的（）。
A.胶体类有机物质
B.溶解状有机物质
C.胶体类无机物质
D.溶解状无机物质
E.所有无机物和有机物
参考答案：AB
解析：教材页码：P239-240 二级处理以氧化沟为例，主要去除污水中呈胶体（A选项）和溶解状态的有机污染物质（B选项）。通常采用的方法是微生物处理法，具体方式有活性污泥法和生物膜法。经过二级处理后，BOD【sub|5】去除率可达90%以上，二沉池出水能达标排放。选项C、D、E：错误。二级处理不专门针对无机物质（如重金属、盐类），这些通常需通过深度处理或化学方法去除。

8.【多选题】设备安装前应进行基础验收，应对（）进行复测，合格后方可以进行设备安装作业
A.建（构）筑物位置
B.预埋件位置
C.预留孔洞位置
D.设备安装高程
E.建（构）筑物高程
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P256 设备安装前进行基础验收，在建(构)筑物的位置（A选项）、高程（E选项）和预埋件（B选项）、预留洞位置（C选项）复测合格后，进行设备安装作业。 D选项：设备安装高程是安装过程中需要控制的参数，而非基础验收阶段的复测内容。

9.【多选题】小型车的停车场进行透水铺装时可采用（）
A.植草砖
B.透水混凝土
C.鹅卵石
D.透水沥青
E.碎拼
参考答案：ABD
解析：教材页码：P348-349 城市道路人行道、人行广场、建筑小区人行道等荷载较小的区域宜采用透水砖、透水混凝土、透水沥青等透水铺装，小型车的停车场宜采用植草砖（A选项）、透水混凝土（B选项）、透水沥青（D选项）等透水铺装。园林绿地等场所也可采用鹅卵石、碎石、碎拼、踏步石铺地等透水铺装。鹅卵石（C）和碎拼（E）：虽属透水铺装，但主要用于园林绿地或人行道

10.【多选题】为保证地下工程施工，控制和减少对工程环境影响所采取的（）措施，称为地下水控制。
A.排水
B.降水
C.隔水
D.补水
E.回灌
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P144-148 为保证地下工程施工，控制和减少对工程环境影响所采取的排水（A选项）、降水（B选项）、隔水（C选项）或回灌（E选项）等措施，称为地下水控制。D为干扰项

1.【多选题】光传送网(OTN)的特点包括( )。
A.提供多种客户信号的封装和透明传输
B.具有大颗粒的带宽复用和交叉调度能力
C.结构简单、成本低，增加了光纤带宽利用率，但缺乏灵活性
D.可以实现灵活的波长上下业务，且便于采用线路保护方式进行业务保护
E.具有强大的开销和维护管理能力
参考答案：ABE
解析：教材页码：P30-34 OTN的特点： (1)提供多种客户信号的封装和透明传输：基于G.709标准的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输，如SDH、ATM、以太网业务等。 (2)具有大颗粒的带宽复用和交叉调度能力：可实现电层的基于单个ODUk颗粒的交叉连接(k=0、1、2、3、4);可实现光层的基于单个波长的交叉连接，在光层上利用ROADM来实现波长业务的调度。 (3)提供强大的保护恢复能力：在电层支持基于ODUk的子网连接保护和环网保护等；在光层支持基于波长的线性保护和环网保护等。 (4)具有强大的开销和维护管理能力：OTN定义了丰富的开销字节，大大增强了数据监视能力，可提供6层嵌套串联连接监视(TCM)功能，实现端到端和多个分段性能的同时监视。 (5)增强了组网能力：通过OTN的帧结构、ODUk交叉和多粒度ROADM的引入，大大增强了光传送网的组网能力。 CD错误，属于DWDM的组网结构的特点。

2.【多选题】人(手)孔位置选择不当的有（）。
A.建筑物引入点
B.铁路两侧
C.低洼积水地段
D.单位门口
E.河道两侧
参考答案：CD
解析：教材页码：P178-180 人(手)孔应设置在光(电)缆分支点、光(电)缆引上汇接点、坡度较大的管线拐弯处、道路交叉路口、拟建地下引入线路的建筑物旁等位置，不应设置在建筑物进出通道、货物堆场和低洼积水处、地基不稳定处，交叉路口的人(手)孔宜选择在人行道或绿化地带上。通信管道穿越铁道、较宽的道路或河流时，应在其两侧设置人(手)孔。

3.【单选题】下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是( )。
A.输入抖动容限
B.平均发送光功率
C.输出抖动
D.最小边模抑制比
参考答案：C
解析：教材页码：P127-131 A错误，输入抖动容限指传输设备接口输出端在不产生误码的情况下，允许输入信号携带抖动的最大极限值。输入抖动容限越大，说明设备对接收信号的抖动容忍能力越强，因此其测试值越大越好。 B错误，平均发送光功率指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率。平均发送光功率适中为佳，过高可能导致非线性效应（如四波混频、交叉相位调制等），过低则可能影响接收灵敏度，因此并非越小越好。 C正确，输出抖动也称固有抖动，指传输设备的支路和群路端口在输入端正常无人为抖动和频偏输入的情况下，输出端所产生的最大抖动。输出抖动越小，说明设备对信号质量的影响越小，因此其测试值越小越好。 D错误，最小边模抑制比指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。最小边模抑制比越大，说明光信号的纯净度越高，因此其测试值越大越好。

4.【单选题】通信设备的迁装、换装及电路割接工作由（）负责组织。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.供货单位
参考答案：A
解析：教材页码：P115-119 6.设备的割接、拆旧、搬迁、换装 1)设备的割接 (1)新安装的设备应进行本机测试，保证其满足入网要求。 (2)布放好“与旧设备连接的设备”与新设备之间的连接线。 (3)编写割接报告，报建设单位审批。 (4)由建设单位负责组织，施工单位协助，按计划和步骤割接。 (5)新设备割接入网后，及时做好测试工作。

5.【单选题】由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的散射波，它们之间具有任意振幅和随机相位，可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落称为（）。
A.闪烁衰落
B.波导型衰
C.K型衰落
D.多径衰落
参考答案：A
解析：教材页码：P34-37 对流层中的大气常常产生体积大小不等、无规则的涡旋运动，称之为大气湍流。大气湍流形成一些不均匀小块或层状物，使电解常数ε与周围不同，并能使电磁波向周围辐射，这就是对流层反射。在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随机相位，可使收信点场强发生衰落，这种衰落属于快衰落。其特点是持续时间短，电平变化小，一般不足以造成通信中断。

6.【多选题】剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。
A.倾角
B.俯角
C.夹角
D.对角
E.仰角
参考答案：BE
解析：教材页码：P184-190 扬声器系统的安装应符合设计要求，固定应安全可靠，水平角、俯角和仰角应能在设计要求的范围内方便调整。

7.【多选题】移动终端可感知的通信网络指标有（）。
A.掉话率
B.网络负荷
C.语音质量
D.上下行速率
E.呼叫建立成功率
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P145-148 从移动终端感知来讲，网络指标主要包括掉话率、呼叫建立成功率、语音质量、上下行速率等。

8.【多选题】对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要求包括（）。
A.贯彻执行国家有关安全生产的方针政策
B.根据工程的特点组织制定通信工程安全施工措施
C.对安全生产进行现场监督检查
D.制止现场违章指挥、违章操作行为
E.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故
参考答案：ABE
解析：教材页码：P227-232 2)通信工程施工企业项目负责人(B类)的考核要点 (1)安全生产知识考核要点。安全生产管理能力考核要点包括：贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规以及部门规章、标准规范等情况，组织和督促本工程项目安全生产工作以及落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况，保证工程项目安全防护和文明施工资金投入以及为作业人员提供劳动保护用具和生产、生活环境情况，建立工程项目安全生产保证体系、明确项目管理人员安全职责、明确建设和承包等各方安全生产责任以及领导带班值班情况，根据工程的特点和施工进度组织制定安全施工措施和落实安全技术交底情况，落实本单位的安全培训教育制度以及组织岗前和班前安全生产教育情况，组织工程项目开展安全检查、隐患排查，及时消除生产安全事故隐患情况，检查施工现场安全生产达标情况，落实施工现场消防安全制度以及配备消防器材、设施情况，按照本单位或总承包单位制订的施工现场生产安全事故应急救援预案以及建立应急救援组织或者配备应急救援人员、器材、设备并组织演练等情况，发生事故后的组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况，安全生产业绩。

9.【单选题】对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是：房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和（）。
A.控制声源响度
B.控制声音啸叫
C.有适当的混响时间
D.控制频响失真
参考答案：C
解析：教材页码：P90-91 演播室和录音室是节目制作的重要场所，为满足不同节目的录制要求，必须进行特殊的声学处理：一是应有适当的混响时间，并且房间中的声音扩散均匀；二是应能隔绝外面的噪声。

10.【单选题】通信网常说的支撑网包括信令网、同步网和（）。
A.交换网
B.数字数据网
C.传输网
D.管理网
参考答案：D
解析：教材页码：P4-8 支撑网是现代通信网的运行支持系统，包括信令网、同步网、管理网等，信令网用于传送信令信号，同步网用于提供全网同步时钟，管理网则对全网进行统一管理。

1.【单选题】决定混凝土强度及和易性的重要指标是混凝土中的( )。
A.水泥含量
B.砂子含量
C.水胶比
D.水的含量
参考答案：C
解析：教材页码：P29-34 混凝土配合比是指混凝土组成材料数量之间的比例关系。其中混凝土水胶比(用水量与胶凝材料用量的质量比)是决定混凝土强度及其和易性的重要指标。

2.【多选题】合同分析的基本内容的包括（）。
A.合同的法律基础
B.承包商的主要任务和发包单位的责任
C.合同价格和施工工期
D.违约责任
E.合同的格式
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P254-255 合同分析的基本内容包括： (1)合同的法律基础； (2)承包商的主要任务； (3)发包单位的责任； (4)合同价格； (5)施工工期； (6)违约责任； (7)验收、移交和保修；

3.【多选题】三级煤矿许用炸药可用于( )。
A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面
B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面
C.高瓦斯矿井
D.突出矿井
E.低瓦斯矿井的半煤岩掘进工作面
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P94-95 按照《煤矿安全规程》(2022年版)规定，低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药；低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药；高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。因此，答案为A、B、C、E。

4.【单选题】关于水玻璃的说法，错误的是（）。
A.技术指标主要有模数和浓度
B.可控性好
C.模数越大，二氧化硅含量越低
D.作为单液水泥浆的处理剂使用，可大大缩短浆液的凝结时间
参考答案：C
解析：教材页码：P1-2 A选项正确，注浆用水玻璃学名硅酸钠，俗称泡花碱，水玻璃的技术指标主要有模数和浓度。 B选项正确，水玻璃作为水泥浆液的处理剂，其特点是可控性好、成本低、易操作。 C选项错误，模数越大，二氧化硅含量越高，凝胶时间短，结石体强度高，模数过大过小都对注浆不利。 D选项正确，水玻璃一般不单独作为注浆材料使用，而是作为单液水泥浆的处理剂使用，可大大缩短浆液的凝结时间。

5.【多选题】对被责令停产整顿的煤矿，颁发证照的部门应当暂扣（）。
A.采矿许可证
B.安全生产许可证
C.营业执照
D.矿长安全资格证
E.施工许可证
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P188-189 对被责令停产整顿的煤矿，颁发证照的部门应当暂扣采矿许可证、安全生产许可证、营业执照和矿长资格证、矿长安全资格证。 E选项属于干扰选项。

6.【单选题】汽车式起重机具有较大的机动性，其行走速度更快，可达到（）,不破坏公路路面。
A.40km/h
B.60km/h
C.80km/h
D.100km/h
参考答案：B
解析：教材页码：P71-72 汽车式起重机装于标准汽车的底盘上，行驶驾驶和起重操作分开在两个驾驶室进行，按起重量大小可分为轻型、中型和重型三种。起重量在20t以内的为轻型，50t及以上的为重型；按起重臂形式分为桁架臂或箱形臂两种；按传动装置形式分为机械传动、电力传动、液压传动三种。吊装时，靠支腿将起重机支撑在地面上。因此该起重机与另外两种比，具有较大的机动性，其行走速度更快，可达到60km/h,不破坏公路路面。但不可在360°范围内进行吊装作业，其吊装区域受到限制，对基础要求也更高。故选择B选项。

7.【单选题】风险的要素是由（）构成。
A.风险识别
B.风险事件发生的可能性与事件发生后果的严重性
C.风险监控
D.建立应对计划和应对措施
参考答案：B
解析：教材页码：P254-255 风险的要素由风险事件发生的可能性与事件发生后果的严重性构成。分析事件发生的概率及其严重程度，是风险评估的基础。风险评估是指风险事件客观作用的结果，不考虑人为影响的内容。风险评估是风险管理的一个核心内容。故选择B选项。

8.【多选题】热害防治措施主要有( )：
A.通风降温
B.喷淋降温
C.机械降温(制冷)
D.个体防护(服用消暑药品)
E.撤离停止作业
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P376-380 矿山热害常用降温方式主要有： (1)矿井通风降温。当环境高温热源不是很强时，通过适当加大通风量，利用风流带走热量使环境温度降低，达到适合工作的环境温度。 (2)防尘喷淋降温。通过防尘洒水系统，设置水幕，利用水的吸热量大带走热量从而降低温度。 (3)通过机械降温。在矿井地面或井下安装制冷系统，风流经过制冷系统蒸发器再进入巷道系统(安装空调系统)，使井下环境温度达到适宜温度。 (4)个体防护及保健。个人储备、服用消暑药品，工作场地布置防暑降温饮品补充体液。选项E撤离停止作业，在生产实践中偶尔热害出现是可以采取的措施，但对于长期、连续生产的作业场所应该采用降温措施，使其作业场所环境温度适宜作业人员作业。因此本题正确答案为A、B、C、D。

9.【单选题】煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施重大事故隐患情形不包括（）。
A.未设立防突机构并配备相应专业人员的
B.未工作面突出危险性预测的
C.未按照国家规定采取安全防护措施的
D.未使用架线式电机车的
参考答案：D
解析：教材页码：P183-187 煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施重大事故隐患情形： (1)未设立防突机构并配备相应专业人员的； (2)未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的(直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外); (3)未按照国家规定采取防治突出措施的； (4)未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检验和验证不达标仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据造假的； (5)未按照国家规定采取安全防护措施的； (6)使用架线式电机车的。故选择D选项。

10.【多选题】关于吊桶提升的安全规定，正确的有( )。
A.吊桶内的岩渣应低于桶口边缘0.2m
B.吊桶上的关键部件，每日应检查一次
C.吊盘下面无导向绳部分的升降距离不得超过40m
D.乘桶人员必须面向桶外
E.禁止用自动翻转式或底开式吊桶升降人员
参考答案：CD
解析：教材页码：P181-183 (6)用吊桶提升的安全要求包括： ①吊桶上方应设坚固的保护伞。 ②井架上应有防止吊桶过卷的装置，悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置。 ③吊桶内的岩渣应低于桶口边缘0.1m，装人桶内的长物件必须牢固绑在吊桶梁上。A项错误 ④吊桶上的关键部件，每班应检查一次。B项错误 ⑤吊桶运行通道的井筒周围，不应有未固定的悬吊物件。 ⑥吊桶须沿导向钢丝绳升降；竖井开凿初期无导向绳时，或吊盘下面无导向绳部分的升降距离不得超过40m。C项正确 ⑦乘吊桶人数不得超过规定人数，乘桶人员必须面向桶外，D项正确，严禁坐在或站在吊桶边缘。装有物料的吊桶，禁止乘人；禁止用自动翻转式或底开式吊桶升降人员（抢救伤员时例外）E项错误 ⑧吊桶提升人员到井口时，待出车平台的井盖门关闭，吊桶停稳后，人员方可进出吊桶。 ⑨井口、吊盘和井底工作面之间，应设置良好的联系信号。

1.【单选题】防雷接地装置施工程序中，均压环施工的紧后工序是（）。
A.接地体安装
B.接地干线安装
C.引下线敷设
D.接闪带（接闪杆、接闪网）施工
参考答案：D
解析：教材页码：P68-69 防雷接地装置施工程序，D选项正确，接地体安装→接地干线安装→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工。ABC错误 <img src="/upload/paperimg/2025032716351177927508b-f049e2a13ef9/202602251742543795.png" style="width:100%;"/>

2.【多选题】下列炉窑砌筑耐火砖拱和拱顶技术要点，正确的有（）
A.除有专门规定外，拱和拱顶应错缝砌筑，并应沿纵向缝拉线砌筑，保持砖面平直
B.砌筑拱顶时，必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑
C.锁砖砌入拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3?3/4，拱和拱顶内锁砖砌入深度应一致
D.打锁砖时，应从一侧到另一侧按顺序均匀地打入
E.严禁将拱砖的大小头倒置
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P256 D选项错误，打锁砖时，两侧对称的锁砖应同时均匀地打入；ABCE说法正确 <img src="/upload/paperimg/20250327170321049741873-fd1754f6b2a8/202602251824101d02.png" style="width:100%;"/>

3.【单选题】电力驱动的曳引式电梯的施工程序中，导轨安装的紧后工序是（）。
A.轿厢安装
B.曳引机安装
C.导靴安装
D.缓冲器安装
参考答案：B
解析：教材页码：P115 曳引式电梯安装程序 B选项正确，设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。 ACD说法错误；

4.【多选题】火灾探测器包括（）。
A.感烟探测器
B.感温探测器
C.感光探测器
D.感压探测器
E.图像型探测器
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P123-126 ABCE选项正确，火灾自动报警系统由触发器件、火灾探测器和火灾警报装置等组成，其中触发器件包括火灾探测器(感温探测器（B选项）、感烟探测器（A选项）、感光探测器（C选项）、气体探测器、图像型探测器（E选项）及复合探测器等)和手动火灾报警按钮。不包括D选项；

5.【单选题】特种新型的无机非金属材料包括（）
A.镁质
B.硼酸盐
C.碳化物
D.硫化物玻璃
参考答案：C
解析：教材页码：P5-6 ABD选项错误，属于普通传统的非金属材料。 C选项正确，特种新型的无机非金属材料主要指用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。它是20世纪以后发展起来的，具有特殊性质和用途的材料。

6.【多选题】管径＜22mm的铜管宜采用（）连接。
A.对口焊接
B.焊接
C.承插焊接
D.套管焊接
E.法兰连接
参考答案：CD
解析：教材页码：P60 CD选项正确，铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接，承口应迎介质流向安装。当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。ABE错误

7.【多选题】下列属于锌的特性的是（）
A.良好的压延性
B.较高的硬度与强度
C.良好的抗腐蚀性
D.良好的铸造性
E.很好的常温机械性
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P2-4 ACDE选项正确，锌的特性：金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性，且有很好的常温机械性，能与多种金属制成性能优良的合金。 B选项错误，属于铝合金的特性。

8.【单选题】沉降观测应采用（）水准测量方法。
A.一等
B.二等
C.三等
D.四等
参考答案：B
解析：教材页码：P24-25 B选项正确，沉降观测点的设置：沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。例如，对于埋设在基础上的基准点，在埋设后就开始第一次观测，随后的观测在设备安装期间连续进行。

9.【单选题】直流电动机性能不包括（）
A.较大的启动转矩
B.良好的启、制动性能
C.在较宽范围内实现平滑调速的优越性能
D.要电源频率保持恒定，转速就绝对不变
参考答案：D
解析：教材页码：P20-21 直流电动机具有：较大的启动转矩（A选项）和良好的启、制动性能（B选项），在较宽范围内实现平滑调速的优越性能（C选项），以及较强的过载性能，所以广泛应用于机床、轧钢机、电力机车和需要经常启动并调速的电气传动装置中。 D选项符合题意，属于同步电动机性能。

10.【多选题】下列通风空调工程绝热材料的指标中，要进行复试的有（）。
A.厚度
B.透气率
C.密度
D.吸水率
E.导热系数
参考答案：CDE
解析：教材页码：P95-96 CDE选项正确，通风空调工程的绝热材料，要对导热系数或热阻、密度、吸水率等指标进行复试，检验方法为现场随机抽样送检，核查复验报告。AB为干扰项；

一级建造师每日一练(2026年11月14日)

一级建造师案例专项班-水利水电工程实务